施工合同是建筑工程的基礎，對各方的權益和責任進行明確和保障。接下來是一些施工合同審查專家的意見和建議，希望能對大家的合同起草起到參考作用。

農村房屋施工合同農村修建房屋合同（模板14篇）篇一

2.本合同經雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。

3.合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

（簽字）：

（簽字）：

簽署時間：???年???月???日。

農村房屋施工合同農村修建房屋合同（模板14篇）篇二

根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況。

1、施工地點：鎮(鄉)(村)組。

2、住房結構：______平方米。

3、在修建過程中，甲方承擔供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衛生，注意家俱如有丟失，照價賠償。乙方負責帶圈梁模板，一切材料不得超過25米，腳子超過50公分另算工資。

4、生活：甲方負責。

5、承包方式：(只包人工費)。

6、工程價款的'支付：但要按時支付工程款。

7、按圖施工，墻體偏差不得超過2公分。裝飾達到農村翻沙要求，砌磚、翻沙、屋內一概不貼磚，外磚前方貼磚。另三方水提提沙，貼磚另算工資，木工制模釘房蓋(不包括水電門窗)。

8、修建樓房包工不包料，只包人工費，每平方米際平方計算，滴水為界，房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。

9、付款方式：開工付元，二層蓋板付元，外墻完后付。

10、本合同簽定后由甲方付乙方定金元;以保證確立為準。

11、施工設備、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方對材料的質量負責，并應保證工程施工的順利進行。

二、甲、乙雙方責任。

1、甲方提供標準的施工圖同時。必須按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工;隱蔽工程必須得到甲方認可(簽字)，方可進行下一道工序;確保施工安全，承擔處理施工中發生的一切傷亡費用。

三、違約責任。

1、由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付違約金。

四、糾紛處理方式：

甲方不愿意通過協商、調解解決或調解解決不成時，可以向人民法法院提起訴訟，但費用由甲方承擔。

五、合同的變更和解除。

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款2%支付違約金，并辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合解除。

六、其它約事事項：

乙方在修建過程中，如有不對之處，甲方及時提出，乙方及時糾正，否則后果自負。

本合同一式______份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部份。

甲方(簽章)：______住址：______電話：______。

乙方(簽章)：______住址：______電話：______。

簽訂日期：____________年______月______日

簽訂地點：______。

農村房屋施工合同農村修建房屋合同（模板14篇）篇三

甲方：

乙方：

甲方根據國家移民搬遷政策，在街上新建一樓一底磚混結構房屋一幢，乙方自愿承包此工程，經甲乙雙方協商，特定如下合同：

一、甲方責任。

2、將修建材料運到施工現場(50米之內)。

3、按每平方米90元的價格付給乙方工資，以滴水為界，按實際面積計算。

4、負責修建期間的生活和施工所用的水電。

二、乙方責任。

1、負責磚工和木工施工所用的一切工具。

2、在甲方的要求下進行施工，并接受甲方的質量監督。

3、負責房屋室內外粉刷和室外粘貼(注：頂、梁、前后挑不粉)。

4、負責圈梁、橡膠支模、脫模(混凝土由甲方負責).

5、負責施工期間的工人安全和過路行人的安全。如因安全措施不力而導致的不安全事故，均由乙方負責。

6、所砌墻體端正，梁、挑如有縫隙或者不平必須搞粉水。

三、其它事項。

1、未進事宜由甲乙雙方協商解決(如衛生間、樓梯等)。

2、付款方式，每次橡膠打完后按實際面積的50%支付工資，其余的在工程完工后一次付清。

四、此合同一式二份，甲乙雙方各一份，從簽字之日起生效。

甲方：乙方：二0年月日。

農村房屋施工合同農村修建房屋合同（模板14篇）篇四

經甲、乙雙方友好協商，甲方將位于____縣____鎮寧家村的宅基地住宅建設施工項目發包給乙方，雙方秉著平等、自愿、誠實、信用的原則，特簽訂此合同，望共同遵守。

工程建設始于____年____月___日，乙方保證按如下要求完成工程建設進度：

卸舊：____年____月___日。

動工：____年____月___日。

上梁：____年____月___日。

竣工：____年____月___日。

如工程延期不能實現預定建設進度的，乙方須每延遲一天向甲方支付_____元違約金。

質量和價格上作指導性建議。

乙方自帶工程施工所需的模板、攪拌機、震動器、腳手架、混凝土攪拌機等一切施工用具（運費由乙方負責）和師傅、小工等施工人員，按甲方提供的圖紙或甲方要求進行施工，并從專業角度提出合理的建議、意見。

（一）承包范圍：

從打地基、澆灌地纖梁、地盤等起直至屋頂封頂（包括陽臺、樓梯、窗戶、化糞池等必須部分），均由乙方負責施工。澆地板、各層層面等需按規定使用振動器。

2、乙方施工范圍除房屋主體結構外，還須負責以下內容。

（1）水、電、煤氣等管道、線路鋪設和相應配套設施（水電工部分）。

（2）外墻、廚房、衛生間、房頂等部位做防水層。

（3）地板鋪瓷磚或花崗石、衛生間裝修等貼瓷工程。

（4）其他房屋附屬設施。

樓梯欄桿、陽臺石膏條的安裝。

（5）其它需安裝設備，如賣方安裝由其負責，否則由乙方負責安裝。

（二）工程質量要求：

1、砌墻平面平整垂直墻角，頂角垂直，砂漿飽滿，澆灌平整、牢實，粉墻光滑平整，墻磚、地磚平實、整齊，縫隙合理，做鋼筋、綁鋼筋符合圖紙要求。內墻水泥糊一層、外墻糊二層。

2、電路按圖紙施工，布置合理規范、安全；開關、插座布置合理，能正常使用。

3、水管、排水管道按圖紙設計或甲方要求施工。

以上工程質量如不合格造成的損失由乙方負責。

在不影響乙方正常作業的情況下，甲方對工程作業進度、質量進行全程監督檢查，并于工程建設完工后一個月內對工程進行驗收。

房屋主體工程從起磚時開始按實際施工面積計算，按每平方米承包費240元計算。

施工內容包括第四條“承包范圍”中的第1項除打地基、澆灌地纖梁、地盤外的'部分和第2項中的第（1）、（2）、（4）、（5）。計算方法為：一樓按實際建筑面積測量，測量從外墻的中間線開始量起；二樓按一樓測量面積加上陽臺面積計算。

打地基、澆灌地纖梁、地盤的工時費按市場價每日_____元計算；貼瓷部分按市場價每日_____元計算。

工程款采取后結方式，房屋施工至上梁順利完成后支付總工程款的50%，工程完工后支付總工程款的30%，完工三個月后經檢驗房屋質量確無問題的支付余下的20%。

乙方要保證所建房屋質量可靠，如因乙方施工原因致使房屋在一年內出現漏水、裂縫等輕度質量問題的，乙方應當在一年內免費。如在年內因施工原因出現地基下陷等嚴重質量問題的，乙方應無償予以返工、改建。

乙方必須認真按施工操作程序施工，自帶腳手架、安全帶、安全帽等安全設施，并做好施工人員的安全教育，堅持安全第一、質量第一、預防為主，若施工中發生安全事故，均由乙方負責，甲方不負任何責任。

1、甲乙雙方各自的材料、工具，甲乙雙方各自負責保管。

2、乙方施工在保證質量的前提下應愛惜材料，避免造成浪費。

3、本協議一式二份，具有同等法律效力，甲乙雙方簽字后生效。若在施工中遇到問題雙方協商更改。雙方應認真履行協議，尚若違反，造成的損失由違約方負責。

4、未盡事宜由甲乙雙方再行協商處理，協商不成按《中華人民共和國合同法》和其他相關法律、法規執行。若甲乙雙方發生糾紛應秉著友好的原則先協商解決，協商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。

甲方：______。

____年____月___日。

乙方：_____。

_____年____月___日。

農村房屋施工合同農村修建房屋合同（模板14篇）篇五

甲方：

乙方：

甲方在建房屋一棟，建筑總面積層，約平方米，由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：

一、承包方式。

采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，乙方提供勞務、建筑技術等。

二、承建項目。

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

三、承包價格。

每平方米人民幣元(大寫：)，建筑面積按每層樓內墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

四、付款方式。

完成付元，完成付款元，工程全部完工，經驗收合格后一次付清余下款項。

五、雙方責任。

1、甲方負責水電供給及原材料，負責乙方施工人員的伙食。

2、乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

3、房屋修建過程中，如乙方施工人員出現工傷，或者因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不承擔任何責任和費用。

六、質量要求。

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

七、工期要求。

主體工程工期為，乙方必須在年月日前完成主體工程，竣工時間不得超過10天，乙方不得因各種原因拖延甲方建房竣工時間。乙方所需材料，應兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。

八、其他事項。

1、其他未盡事宜，由雙方協商解決。

2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。

甲方：(簽章)乙方：(簽章)。

農村房屋施工合同農村修建房屋合同（模板14篇）篇六

甲方：

乙方：

經甲乙雙方友好協商，就乙方承包修建甲方住宅房屋的有關事宜，達成以下合同：

一、工作內容。

房屋基坑開挖清理、基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、等各項工作內容，并滿足規范和甲方要求。

二、工程價款與支付方式。

1.工程價款：______________________。

2.該房屋建筑工程為包工包料承包方式，機械設備、水泥、砂、磚、鋼筋、工具、水、電、保險費、雜費等一切費用均由乙方自己負責。

3.工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付35%，第二層完工后支付35%，工程竣工以后支付25%，5%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。

三、材料與施工組織。

1.磚：______________________。

2.砂：由乙方自行在砂廠采購運至施工地點。

3.水泥：由甲方統一采購，乙方在甲方倉庫領取和運至施工地點，甲方按成本價在乙方工程款中扣除水泥款。

4.機械設備、工具、人員：乙方自行組織機械設備、工具和施工人員，并保證滿足甲方的工程進度要求。

5.組織協調：乙方積極組織協調所需材料、車輛、人員和與項目部管理人員的配合。

四、甲乙雙方義務與權利。

1.甲方負責現場指導、協調。

2.甲方監督乙方工程質量、安全、進度，乙方服務甲方的管理。

3.工程質量：乙方嚴格按規范進行施工，如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，并責令其返工，直到符合要求為止。

4.乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質量保證金，兩年缺陷期滿無質量問題，將退還乙方5%的保證金。

5.工程安全：乙方自行負責施工人員的安全，發生任何意外事故，均由乙方自行負責。

6.工程進度：乙方根據甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。

7.治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系，通過正當方式解決。

8.凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。

五、其它。

1.本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

2.本合同經雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。

3.合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

甲方：乙方：

日期：日期：

農村房屋施工合同農村修建房屋合同（模板14篇）篇七

甲方：

乙方：

甲方在_______建房屋一棟，建筑層數兩層，一層約______平方米，二層約______平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

每平方米______人民幣大寫：______元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。

乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

主體工程工期為75（日歷天），從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在_______年_______月_______日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任。

其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

農村房屋施工合同農村修建房屋合同（模板14篇）篇八

甲方：電話：

乙方：電話：

結合本住宅修建工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅修建工程期間的權利和義務，經雙方協商，同意條款如下：

一、承包責任：

經甲乙雙方商定：甲方以建筑面積每平方米包給乙方，實際面積樓梯和檐子都以建筑面積計算：新添活量就以活大小計算。

二、施工責任：

1、施工所需設備由乙方負責提供，甲方負責看管，乙方所有設備如有丟失、均由甲方負責賠償。甲方負責供料，甲方若不按照乙方工程進度及時提供有關材料，造成乙方停工待料所引起的損失，均由甲方負責賠償。

2、水、電均由甲方提供，水、電流暢，道路要通。

三、工程質量：

工程質量應達到以下條件：建房后房屋主體砌磚垂直，墻體門窗洞口等要做到平整、光滑、無空鼓，墻磚地磚做到平整，杜絕空鼓，符合相關建設標準。

四、付款方式：

訂金付，主體完工后甲方付乙方。粉刷后一次性付清乙方所剩余款。

五、乙方不負責水、暖、電及照明增白及安裝費用，施工及修建以質量第一為標準，按甲方要求進行施工，在修建期間，乙方應注意節約用料，不得浪費材料，若有浪費就以經濟處罰。

六、雙方責任：

甲方負責材料，水、電流暢，若因甲方蓋房手續或修建問題，造成城管查封或改造停工、沒收乙方設備，一切責任由甲方負責，甲方不能拖欠乙方工資(一個星期之內)。

七、本工程工期自_______年_______月_______日開工，至日竣工。

以上協議，雙方必須共同遵守，如有未盡事宜，經雙方協商，續簽補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

_______年_______月_______日

農村房屋施工合同農村修建房屋合同（模板14篇）篇九

甲方擬在本村組原莊基上修建房屋，乙方長期從事農村房屋修建，具有一定的專業水平和知名度，甲方現將修房承攬給乙方施工，雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成如下合同：

一、房屋結構及承攬范圍：

甲方擬建磚混結構一層平房，甲方已完成打地基及底圈梁，現將房屋地上的修建承攬給乙方施工，承攬范圍包括砌墻修建主體、打上圈梁、上屋面、房屋內粉刷、貼瓷（門前墻面外貼瓷、客廳墻面內貼瓷、廚房及衛生間內貼衛生瓷）、地面水泥壓光、房屋東側水泥外粉墻。

二、房屋計價面積及工價支付方式：

1、面積計算方式：房屋修建完后雙方先丈量所建房屋長度與寬度，是從一側房屋滴檐水起到另一側房屋滴檐水止，相乘得到的面積減去院內亮天面積后為房屋計價面積。房屋計價面積為_______平方米。

2、價格：雙方約定單工價為_______元/平方米（大寫_______元/平方米），總工價（房屋計價面積乘以單工價）為_______元。

3、支付方式：在本合同簽訂之日前，甲方向乙方支付_______元（大寫_______元）作為定金，在主體修建打上圈梁上屋面后甲方向乙方支付_______元（大寫元），在粉刷完畢甲方驗收質量合格后，向乙方支付_______元（大寫_______元），下剩款項在______年_______月_______日前付清。

三、合同期限：

本合同的期限從______年_______月_______日起到______年_______月_______日止。其中砌墻修建主體、打梁上屋面在______年_______月_______日前完成，房屋內粉刷、貼瓷、地面水泥壓光、房屋東側水泥粉外墻在______年_______月_______日前完成。

四、雙方的權利與義務。

2、甲方應當提供乙方使用的水、電，并保證水電能正常使用；

4、乙方施工中自行指揮所雇人員各負其責，組織施工并進行監督，對房屋質量負責，乙方積極采取安全措施，確實抓好安全生產，施工中如發生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

5、甲方不參與乙方組織的施工，但有權對乙方施工過程進行監督，如發現乙方修建房屋存在出現質量問題，甲方應當及時與乙方溝通，有權讓乙方進行及時糾正。甲方驗收乙方所建房屋質量合格后雙方簽字，乙方完成交付義務。

五、違約責任：

1、甲方應當按約定期限內向乙方支付工價，如果違約，每逾期一日，甲方向乙方支付違約金。

2、乙方應當按約定期限內保質完成施工，如果違約，每逾期一日，乙方向甲方方支付違約金。

3、如房屋質量存在問題，甲方有權讓乙方及時重作或者修理，如甲方通知乙方后三天未到，甲方有權讓他人進行修理或者重作，所需的拆除及修理、重作等費用由乙方承擔。

六、施工過程中，本合同未盡事宜或者變更承攬內容由雙方及中間人友好協商解決，可簽訂補充合同，與本合同具有同等法律效力。

七、本合同經甲、乙雙方簽字后生效，一式三份，由甲乙各執一份，中間人執一份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。

_________年____月____日________年____月____日。

農村房屋施工合同農村修建房屋合同（模板14篇）篇十

身份證號碼：_________________。

根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況。

1、施工地點：鎮(鄉)(村)組。

2、住房結構：平方米。

3、在修建過程中，甲方承擔供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衛生，注意家俱如有丟失，照價賠償。乙方負責帶圈梁模板，一切材料不得超過25米，腳子超過50公分另算工資。

4、生活：甲方負責。

5、承包方式：(只包人工費)。

6、工程價款的支付：但要按時支付工程款。

7、按圖施工，墻體偏差不得超過2公分。裝飾達到農村翻沙要求，砌磚、翻沙、屋內一概不貼磚，外磚前方貼磚。另三方水提提沙，貼磚另算工資，木工制模釘房蓋(不包括水電門窗)。

8、修建樓房包工不包料，只包人工費，每平方米際平方計算，滴水為界，房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。

9、付款方式：開工付元，二層蓋板付元，外墻完后付。

10、本合同簽定后由甲方付乙方定金元;以保證確立為準。

11、施工設備、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方對材料的質量負責，并應保證工程施工的順利進行。

二、甲、乙雙方責任。

甲方提供標準的施工圖同時。必須按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工;隱蔽工程必須得到甲方認可(簽字)，方可進行下一道工序;確保施工安全，承擔處理施工中發生的一切傷亡費用。

三、違約責任。

由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的約定付款的.，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付違約金。

四、糾紛處理方式：

甲方不愿意通過協商、調解解決或調解解決不成時，可以向人民法法院提起訴訟，但費用由甲方承擔。

五、合同的變更和解除。

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款2%支付違約金，并辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合解除。

六、其它約事事項：

乙方在修建過程中，如有不對之處，甲方及時提出，乙方及時糾正，否則后果自負。

本合同一式份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部份。

甲方(簽章)：_________________。

住址：_________________。

電話：_________________。

乙方(簽章)：_________________。

住址：_________________。

電話：_________________。

簽訂地點：_________________。

農村房屋施工合同農村修建房屋合同（模板14篇）篇十一

甲方（賣方），男，縣鎮村莊村民，身份證號：，女，縣鎮村莊村民，身份證號：

乙方（買方），男，縣鎮村莊村民，身份證號：

根據國家《合同法》等法律的相關規定，甲、乙雙方經協商一致簽訂本合同，以資共同信守執行。

第一條：合同標的即房屋狀況。

1、該交易房屋坐落縣鎮村莊（或路旁）。

2、該房屋為（如兩層磚混結構樓房），南北長米，東西長米，共層。房屋占地面積約為平方米，院子占地面積約為平方米。左緊鄰的房屋，右緊鄰房屋。

3、該房屋為（如宅基地自建房或村鎮開發自建房，宅基地審批文件編號：）。

第二條：合同房屋交易價款：人民幣萬元整。

大寫：

第三條：付款時間及方式。

1、在年月日付人民幣萬元。

2、在房屋產權證。土地使用證過戶手續辦理完畢之日付款人民幣萬元。

3、在交付房屋之日，付清尾款人民幣萬元。

每次付款，甲方收到后因出具收據。

第四條：甲方的權利和義務。

1、甲方應保證該房屋在合同簽訂前確實專屬自己所有，出具村級以上單位對甲方專有該房屋的證明并交付給乙方。

2、甲方有權按照合同約定收取乙方交付的全部房屋交易價款并有義務開具收據交付給乙方。

3、甲方應保證不存在任意第三人對該交易房屋主張任何未被告知的權利情況。

4、甲方應保證該房屋不屬于違章建筑、不屬于已被或已確定將被列入新規劃而拆除或征用的范圍。

5、甲方應告知乙方有關該房屋的質量狀況。

6、甲方應將該房屋的宅基地審批文件等相關手續交付給乙方。

7、該合同簽訂后甲方應將該房屋全部交付給乙方，且甲方不得以自己的行為致使該合同無效。

第五條：乙方的權利和義務。

1、乙方應按照合同約定給付甲方該交易房屋價款并向甲方索要收據。

2、乙方購買該房屋后，若根據有關規定可以辦理相關權屬登記的，甲方有義務給予協助。

第六條：特別約定。

1.因乙方所購房屋為農村集體土地上建筑，改房屋買賣過程中所發生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續問題，甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發相應糾紛的，由甲方負責處理。

2.若今后房屋重建，甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地，土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有，甲方負責積極配合。

第七條：違約責任。

1、任何一方違反合同約定，對方可要求違約方在一定期限內改正，違約方應當改正。

2、甲方違反第四條的有關約定導致乙方在合同簽訂后無法對該房屋行使所有權的，乙方可要求解除合同并同時要求甲方全額退還房屋價款及其相對應的銀行定期存款利息和全部房屋價款的20%的違約金。

第八條：本合同發生爭議時雙方應先進行協商，無法協商或協商不一致的可以通過有關法律途徑解決。

甲方：乙方：

簽約時間：簽約時間：

農村房屋施工合同農村修建房屋合同（模板14篇）篇十二

轉讓方（以下簡稱甲方）：_______________________________承受方（以下簡稱乙方）：_______________________________根據《中華人民共和國合同法》及其它法律，在平等、自愿的基礎上協商一致，甲方自愿將該宅基地轉讓給乙方使用，甲乙雙方為此達成如下協議：

甲方____________________宅基地面積__________平方米四指為：東鄰_______西鄰_______南鄰_______北鄰_______。（附有宅基地照片及平面圖附件，注雙方簽字）。

甲方和乙方共同協商確定此宅基地自建房出讓價為小寫：___________大寫：________________乙方向甲方以現金方式一次性付清宅基地款，甲乙雙方自簽字之日起生效，雙方均不得反悔，不得以任何理由改變本合同協議。

1、甲方在簽字后，收到乙方宅基地款前，甲方應向乙方提供土地產權證明，并保證此宅基地沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接前后發生一切糾紛，則由甲方承擔全部責任。

2、乙方在土地使用和建房期間辦理房屋產權和各種手續時，

甲方應積極配合乙方，應無怨無悔，無任何附加條件為乙方提供協助，該宅基地在合同生效后，包括以后在建房屋所有產權如國家和任何單位以及個人在征收該宅基地和在建房屋所有款項歸屬乙方，與甲方無關，在以后辦理土地使用及房屋產權證時甲方必須配合支持，房屋產權人的乙方所有。

3、在施工過程中如因甲方原因，如發生土地權屬，不能辦理合法建房手續、土地使用證、房產證，相鄰關系糾紛，政府部門阻止建房等一切糾紛問題，甲方應積極配合調解，應保證此宅基地建房順利完工。在此期間所產生的'費用則由甲方承擔。

4、本合同自簽字之曰起生效后，房屋土地權屬歸乙方持有。

5、房屋歸屬權，今后如政府部門允許私人轉讓過戶時，甲方應積極無任何附加條件配合乙方辦理過戶手續（注：辦理過戶手續時費用則由乙方承擔）。

6、合同生效后甲方應保證此自建房順利完工，如政府部門因建房手續不全，執法局阻止施工等造成誤工或停工，甲方應根據實際情況退回此宅基地自建房款項。

7、甲方原有的自來水與電合同生效后也應同時一起轉讓歸屬乙方所有。

雙方自合同簽字生效后，甲乙雙方均不得反悔違約。

合同生效后，甲方未按合同規定將宅基地按時交付乙方使。

用，乙方有權追究甲方違約責任，每天1000元違約金，一個月后視為嚴重違約，甲方按宅基地款及在建房屋造價的總房款十倍向乙方支付違約金。甲方不得以任何理由拒絕向乙方賠付違約金。

甲乙雙方在履行合同中若一旦發生糾紛，先由證明人調解，若調解不成則通過當地人民法院訴訟解決。

合同簽訂時間：_______年______月______日。

合同簽訂地點：____________________________本合同雙方和證明人約定簽字后生效。

農村房屋施工合同農村修建房屋合同（模板14篇）篇十三

建房房東發包方：________（以下簡稱甲方）。

承接方或承包方：________（以下簡稱乙方）。

現甲方____________村____________號原有____________層房，委托乙方施工承建。甲方自備所有材料，即包清工的形式發包給乙方。為了保證質量，能按時完成任務，甲方與乙方就有關具體事項達成以下協議：本合同條款本著公平，公正的原則，雙方充分協商達成一致意見并簽訂本合同，雙方必須嚴格遵守執行。

一、工程名稱：甲方私人住宅。

二、工程地點：工程限期：從_____年____月____日至_____年____月____日止。

三、工程議價：每平方米____________元，共計：人民幣____________元整。

四、承包方式：乙方以包工的形式承建甲方的樓面加建工程，甲方全包料，包括模板、頂架、外墻排柵及施工機械的租賃等及它細節工具及一切建筑材料。乙方負責其他用于施工的輔助設備如(料斗、推車、小型攪拌機，架板架管等)。

五、工程內容。

六、建好后乙方搞好屋內、四周衛生，做好防火防盜。做到人走場地清。

七、乙方在建房施工時，一定要保證質量。如有不符合質量問題，甲方要求翻工，乙方必須服從或雙方協商解決。

八、責任。

1、乙方在施工期間一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方責任。

2、如果造成傷亡事故，由人民法院裁定后由責任方承擔有關費用。

3、施工過程中若造成鄰居房屋損壞，由乙方負責維護維修，甲方積極幫助解決。

九、若遭受自然非人為干擾，影響乙方施工，損壞的建筑材料，由甲方負責。另外，如需修改施工內容，增加工程項目必須與雙方商量，雙方達成一致，做到互相尊重、順利完成本次施工任務。

十、乙方進場后，施工用水用電由甲方負責，保證施工場地通水通電。

十一、付款方式：開工首付工程量的____________%，完工后一周內全部付清。

十二、本合同書經雙方確認后，即生效，雙方必須嚴格遵守執行。

十三、本合同共一式二份，甲、乙雙方各執一份，打印和手寫具有同等法律效力，未盡事宜需經雙方協商，意見一致后可作補充條文。結算付清工程款項后，本合同書自然終止無效。

甲方房東簽字：____________乙方承接方簽字：____________。

_____年____月____日_____年____月____日。

農村房屋施工合同農村修建房屋合同（模板14篇）篇十四