通過簽署合同協議，雙方可以明確各自的責任和權益，避免產生爭議。這里為大家整理了一些常見的合同協議范本，供大家免費下載參考。

最新消防合同簽（通用21篇）篇一

依照《中華人民共和國合同法》,結合國家和天津市有關法律、法規，經雙方充分協商一致，簽訂本合同并嚴肅履行。

1.乙方負責在合同有效期內定期對施進行檢測維修保養。

2.檢測維修保養內容包括(自行選擇)：

a.消防供配電設施。

b.火災自動報警系統。

c.自動噴水滅火系統。

d.消防供水設施。

e.室內消火栓系統。

f.?室外消火栓及消防炮系統。

g.水噴霧滅火系統。

h.細水霧滅火系統。

i.氣體滅火系統。

j.泡沫滅火系統。

k.干粉滅火系統。

l.機械排煙系統。

m.機械送風系統。

o.消防電話系統。

q.防火分隔系統。

r.安全疏散及應急照明系統。

1.檢測維修保養期間由甲方負責提供原消防設施的有關圖紙資料。

2.甲方負責系統的日常值班、巡查、建檔并認真填寫《消防控制室值班記錄》，向乙方提供詳細的故障情況記錄。

3.甲方負責提供圖紙資料不全或有誤、情況介紹不全或有誤，造成乙方檢測漏項或者失誤均由甲方負責。

4.甲方負責維護保養現場各部門的協調，并派專人協助乙方掌握、了解甲方維護保養消防系統的性能與存在問題，提供檢測、維修、保養所需水、電、氣等必要條件，并全程配合乙方確保維護保養工作順利進行。

5.乙方檢測出損壞的消防設備后，由乙方負責提供所需設備(器件)規格、型號、數量，甲方負責購買或由乙方代購，費用由甲方支付。

6.甲方應保證其各項責任的履行，由于甲方原因影響檢測、維修保養工作進行所產生的后果，由甲方承擔。

1.乙方根據提供圖紙，依據中華人民共和和國國家標準gb25201——20xx《建筑消防設施的維護管理》及天津市地方標準db12-097-1998《自動消防系統質量檢驗評定規程》中相關的規程及標準要求，在合同有效期內乙方負責系統的日常檢測維修、保養工作;定期對甲方的消防設施進行功能檢測，并提交給甲方檢測報告。

2.乙方應在合同規定的期限內，對甲方消防設施維護保養每月進行一次回訪，并填寫《建筑消防設施月檢查記錄表》保質保量地完成甲方所委托的項目。

3.乙方應對建筑消防設施進行每季度不少于一次的聯動檢查，檢查內容包括(可選擇)：

a.消防供配電設施。

b.火災自動報警系統。

c.自動噴水滅火系統。

d.消防供水設施。

e.室內消火栓系統。

f.室外消火栓及消防炮系統。

g.水噴霧滅火系統。

h.細水霧滅火系統。

i.氣體滅火系統。

j.泡沫滅火系統。

k.干粉滅火系統。

l.機械排煙系統。

m.機械送風系統。

o.消防電話系統。

q.防火分隔系統。

r.安全疏散及應急照明系統。

4.檢測維修保養期內系統如出現故障，甲方應及時通知乙方，乙方接到甲方通知后應立即到場查看測試，并及時消除故障，確保建筑消防設施正常運行。存在一般故障的，乙方必須在接到維保要求后小時內到場維護保養;存在嚴重故障的，乙方必須在接到緊急維保要求后小時內到場維護保養.。

5.乙方應保證其檢測維修保養的系統符合本合同規定的標準，因乙方原因質量達不到合同規定標準，乙方在合理的期限內無償返工。

6.凡乙方在檢測維修保養中違反有關規定而造成質量事故、財產損失、人員傷亡事故、均由乙方承擔全部責任。

7.在檢測維修保養過程中，乙方人員應遵守甲方的相關制度規定。

維修保養時間自年月日開始，至年月日結束，有效期個月。

系統檢測費rmb：元維修保養費rmb：元合同總費用共計rmb：元。

人民幣大寫：

2.合同款付款方式。

(1)合同簽訂日內，甲方支付乙方合同款的%，即rmb：元，

合同完成50%時，甲方支付乙方合同款的%，即rmb：元，合同結束后日內甲方付清余款即rmb：元。(2)其它付款方式：

3.本合同任何一方不得擅自改變，如工作量發生變化，雙方另行簽訂補充合同。

任何一方違約應按照國家有關法律規定承擔違約責任并賠償對方損失。在履行合同時雙方如發生爭議，應本著友好協商的原則解決，協商不成，可通過()方式解決。

1.天津仲裁委員會申請仲裁;2.向人民法院訴訟。

1.本合同一式份，甲乙雙方各執正本壹份，副本份。

2.本合同自雙方簽訂之日起生效。

3.與本合同有關的協議條款及附件，與本合同具有同等的效力。

合同簽訂時間：年月日。

合同簽訂地點：消防監督部門：

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人:委托代理人:。

電話：電話：傳真：傳真：

郵編：郵編：開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

最新消防合同簽（通用21篇）篇二

經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條：產品的名稱、品種、規格、數量、單價和金額。

116415.00元）2、產品的技術標準（包括質量要求）,按下列第（1）項執行：

（1）以上產品均按照國家標準執行，乙方提供產品的出廠檢驗報告、合格證等。

證明。

（2）乙方保證以上產品均能夠通過鐵嶺市消防部門驗收。第二條：產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、交貨地點。

1、產品的交貨單位：華能鐵嶺風力發電有限公司平頂堡風電場升壓站。2、交貨方法，按下列第(1)項執行：

（1）由乙方免費送貨到甲方平頂堡風電場（平頂堡鎮小紅石村）。第三條：對產品提出異議時間和辦法。

1、經甲、乙雙方簽字蓋章后合同生效，雙方按照合同約定履行責任。合同。

一式8份，正本2份，副本6份。甲方1份正本5份副本，乙方1份正本1份副本。

甲方：（簽字）乙方：（簽字）。

（蓋章）（蓋章）。

甲方：華能鐵嶺風力發電有限公司安全監察室乙方：鐵嶺市銀州區嘉合消防器材商店。

簽訂時間：二〇一一年七月。

最新消防合同簽（通用21篇）篇三

1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設計說明、設計變更和國家（行業）的相關標準、規范為標準共同驗收。

2．乙方所進場的各種原材料、設備必須有出廠合格證書，試驗、化驗報告單，使用說明，檢測、檢驗報告和設備驗收標準。甲方或政府消防主管部門可以隨機抽檢原材料和設備，并有權對其進行化驗、檢測（化驗、檢測的費用由乙方承擔），不合格的材料、設備不允許進場使用和安裝。

3.工程質量必須符合《建設工程施工質量驗收統一標準》gb50300-20xx、《火災自動報警系統施工及驗收規范》gb50166-20xx、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》gb50261-20xx、《機械設備安裝工程施工及驗收規范》gb50231-20xx、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》gb50303-20xx、《室內消火栓給水滅火系統安裝工程施工工藝標準》j512-20xx及其他的國家和行業現行的相關標準、規范。

第八條進度計劃。

1.乙方于開工前十日內向甲方提供施工組織及進度計劃。

2.甲方應在送達后一周內予以批準或提出修改意見。逾期不批，視為有效。

3.乙方按甲方審批的進度計劃進行施工，并且接受甲方及消防部門的檢查和監督。

第九條工程設計變更。

1.施工中甲方要對工程設計進行變更，應提前十天以書面形式向乙方發出變更通知。乙方按照工程師發出的變更通知及有關要求進行工程變更。

2.因變更導致合同價款的增減，按實際發生進行結算，工期相應延長或縮短。工程變更價款作為追加合同價款，按工程款支付方式支付。

第十條工程調試。

1.甲、乙雙方約定的調試內容應與乙方承包的范圍一致。

2.乙方準備調試記錄，甲方根據乙方要求為調試提供必要條件。調試合格，甲方工程師在調試記錄上簽字。

3.乙方工程調試周期為個工作日，在調試工作開始前，各相關配合工種應竣工。

第十一條工程質量等級。

達到國家或消防專業質量檢驗評定部門的驗收標準及合格條件。

第十二條安全施工。

1.乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施（包括乙方自身的防火、防盜、人身、設備等），乙方在施工過程中，違反有關安全操作規程或消防條例等乙方原因導致發生的質量事故、安全事故或火災事故，乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔有關費用及相關責任。對事故責任存在爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

2．乙方在遵守現行有關的國家和地方有關規范要求的同時，還必須執行甲方的相關要求。

第十三條工期延誤因乙方原因導致的竣工日期推遲，乙方除應按甲方要求搶工并承擔因搶工費用外，還應承擔因此而致甲方的一切損失，但對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以順延：

1.工程量變化和設計變更；

2.不可抗力；

3.非乙方原因及其它工種配合不當造成工期延誤；

4.甲方未能按合同規定提供圖紙及形式條件；

5.甲方未能按約定日期支付預付款及進度款，致使施工不能正常進行。

工期提前：無。

第十四條工程停建或緩建。

1.由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外的原因導致工程停建或緩建，致使合同不能繼續履行，乙方應妥善處理好已經完成的工程并組織人員安全撤出施工現場。

2.本合同任何一方由于臺風、地震、罷工和雙方認可的不可抗力事故而影響本合同執行時，則延遲合同義務的期限應相當于事故所影響的時間。如因不可抗力事由導致本合同不能履行或部分不能履行，則可相應免除合同相對方全部或部分合同所列義務，但當事方應在不可抗力事由發生后10日內書面告知相對方，并提交有關部門證明的文件。

第十五條隱蔽工程和中間驗收。

1.驗收部位：隱蔽工程、中間驗收項目由雙方商定。

2.驗收方法：上述部位具備驗收條件并經乙方自檢合格后書面通知甲方參加驗收。驗收合格甲方應在記錄上簽字，乙方可繼續施工；驗收不合格，乙方應修改并重新驗收，乙方應承擔以上費用，工期不順延。工程質量符合規范要求，驗收48小時后，甲方不在驗收記錄上簽字或在接到乙方通知后的48小時內甲方不參加驗收可視為甲方已經批準，乙方可繼續施工。

第十六條竣工驗收。

1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間：

2.乙方提交竣工圖的時間和份數：驗收后七日內提供貳套竣工圖紙和資料。

第十七條質量保修。

1．本工程免費質量保修期限為_________年，終身維護保養。

第3頁共6頁。

2．乙方在接到甲方維修通知后4小時內到達現場并及時處理。

3．在免費保修期內，乙方應有專人負責該項目的保修工作，定期與甲方溝通達到2次/月，以書面記錄材料為準。同時，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。

乙方聯系電話：_________乙方聯系人：_________。

4．質保金使用及返還。

4.1質量保修金在規定的質保期滿后，如無任何質量問題，甲方一次性無息付給乙方。

4.2在免費質量保修期內，出現質量問題，乙方接到甲方維修通知后，未能在第二條規定時間內進行維修，則視為授權甲方組織維修，并由乙方承擔所有費用和質量責任，同時甲方加收維修費用10%的勞務費。上述費用在乙方質保金中直接扣除后，乙方負責補足質保金。質保金不足以支付的，由乙方另行支付。

4.3在免費質量保修期內，出現質量問題，由于乙方原因，甲方無法同乙方取得聯系，按照上一款執行。

4.4出現質量問題后，甲方是否與乙方指定的聯系人取得聯系及聯系時間以甲方聯系記錄為準，維修項目及費用以甲方、實際施工方雙方簽字的發票為準。

4.5乙方維修人員到達現場后，必須按照甲方規定的時間、材料、工藝進行維修，對同一問題重復維修兩次以上者（含兩次），甲方有權視乙方為責任心不強，技術不過關而自行解決，費用由質保金中扣除。

1．甲方負責協調解決乙方的施工場地，并為乙方協調施工用水、用電，由乙方承擔費用。

2.負責協調處理乙方同其他施工單位之間的施工配合。

3.對乙方進入工地現場的施工人員進行甲方工地有關制度的培訓。

4．乙方在合同簽訂前向甲方提供企業資質證書、營業執照副本、法人代碼證等相關資質證明。

5．乙方必須向甲方提施工組織設計、質保服務措施等相關文件和資料，不得以任何理由隱瞞。

6.乙方應按規定向甲方提供全部工程進度計劃及相應進度統計報表。

7.乙方應保證施工現場清潔，符合甲方施工現場管理制度的有關規定。

8．乙方負責消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質保服務及提交消防驗收報告等工作。

第4頁共6頁。

9．乙方必須按照經甲方書面確認或甲方提供的施工圖紙和甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝，不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準。

10．乙方提出的變更必須經甲方書面確認后，方可組織施工，否則后果自負，如給甲方造成經濟損失的乙方應予以賠償。

11．乙方必須遵守防火設計、施工和驗收規范以及行業標準進行施工，發現違規和缺陷要主動及時向甲方報告。

12．乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗，并且要結合施工、安裝、調試、驗收等重大程序分階段做好質量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前，乙方應對整個消防系統負責。消防驗收合格后，乙方必須主動向甲方供有關消防設施安裝調試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料，切實履行交接手續并主動做好工程的后期維護保養工作。

13．工程竣工驗收合格后未移交甲方前，乙方應負責工程未交付前的成品保護工作，并應妥善保護甲方提供的設備，造成損壞的由乙方負責賠償。

第十九條違約責任、索賠。

1．甲方無正當理由未按合同約定付款，收到乙方的書面催告通知后在十日內仍未支付的，應從催告期滿之日起，向乙方支付應付款項的2‰的違約金。

2．工程未通過驗收前，甲方擅自使用造成損壞的，由甲方承擔相應責任，工程本身質量原因造成的除外。

3．工程如未按合同約定時間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付本工程總造價的5‰的違約金。

4．由于乙方提供的材料、設備的質量原因、乙方施工質量等原因，導致本工程在使用期間出現的質量事故、安全事故或火災事等，乙方承擔由此造成的一切損失。

5．工程未達到合同規定的質量驗收標準或未通過政府消防主管部門的驗收，乙方承擔由此給甲方造成的一切損失，同時乙方必須在甲方指定的期限內無償返工直至通過消防驗收。

6．乙方在工程竣工后七日內將竣工資料及其他與工程有關的資料交付甲方，否則每延誤一天，必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。

第二十條爭議的解決。

本合同發生爭議，雙方協商解決；協商不成，可向工程所在地人民法院起訴。

第二十一條合同的生效及終止。

1、合同自雙方簽章之日起生效。

最新消防合同簽（通用21篇）篇四

20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。

合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經營，給承租方造成損失，承租方現要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。

案件審理過程中，存在兩種不同意見：

第一種意見是：本案所涉房屋未經消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規定，且不能實現合同目的，該房屋租賃合同應為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。

第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續直接導致原告不能實現合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告，被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。

筆者同意第二種意見。

根據《最高人民法院答復云南省高級人民法院關于未經消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規定必須經過消防機關驗收的，人民法院不應當以該房屋未經消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設經營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當地公安消防機構申報消防安全檢查的義務人為該企業的開辦經營者，但租賃標的物經消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。

雖然租賃房屋未經消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續，導致原告無法辦理電玩城開業前所需手續，致使原告簽訂合同的目的不能實現。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經原被告雙方協商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告，被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經濟損失。

最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發生法律效力。

最新消防合同簽（通用21篇）篇五

發包方：（以下簡稱甲方）。

承包方：（以下簡稱乙方）。

按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，甲方同意將衡陽盛世豪廷消防工程承包給乙方施工，從報建到驗收合格發證。為明確雙方在施工過程中的權力、義務和經濟責任，特簽訂本合同。

第一條：工程概括；

1．工程名稱：工程項目xxx棟及地下室。

2．工程地點：

3．承包方式：按實際建筑面積總承包，每平方米單價元，總建筑面積約萬平方米，總工程造價約萬元。

4．工程內容：1.室內消防栓系統；2.自動噴淋系統；3.自動火災報警系統；4.排煙系統、消防加壓系統；5.室外消防栓系統；6.乙級防火門及消防卷簾，消防施工圖中的一切內容。

5．消防報建費用乙方負責。

第二條：合同價款及承包形式；

1．合同總造價：按該項目實際建筑面積包干，每平方米元，總造價為萬元。乙方負責開具稅務正式發票，稅金由乙方承擔。

2．本工程經甲、乙雙方商定，同意采用按平方米合同價款包干的承包方式。

3．如該項目未按建筑圖施工，加層影響消防工程驗收，消防支隊所交罰款，由甲方承擔法律及經濟責任。

4．該項目加層部分工程造價按實際建筑面積計算。

第三條：付款方式；

1．本合同簽訂后，由乙方辦理報建手續，即前期預埋工程。甲方支付乙方工程款%，即萬元。

2．該項目主體竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安裝設備進場。甲方向乙方支付該工程項目進度款%，即萬元。

3．工程施工完成總工程量70%時，甲方再向乙方支付工程進度款%，即萬元。

4．本消防工程施工完畢，經有關部門檢測驗收合格并取得合格證后15日內甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%質保金，一年滿后支付）。

消防安裝工程施工合同書消防安裝工程施工合同書。

第四條：施工日期；

本合同簽訂后20xx年月日開工，工程工期20xx年月日完工并組織驗收，總工期天。確保項目順利交付。如因乙方原因影響甲方開業，由乙方承擔一切損失及違約責任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延誤，則工期順延。

第五條：設備及材料供應方式；

1.本工程所需要設備及材料經雙方協商同意，均由乙方負責供應。

2．乙方提供的材料設備，必須符合國家消防產品質量驗收標準，并具有合格證書。因產品質量不符合驗收標準而發生的工程質量事故或造成返工損失，均由乙方負責。

第六條：工程質量及驗收交工；

1.工程質量應全部達到設計要求和符合消防規范及消防工程驗收標準。

2．隱蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工現場進行檢查，辦理隱蔽工程的相關手續。如發生一切質量問題，乙方負責。

3．本合同生效后，甲方應組織圖紙會審、技術交底會議，并及時向乙方提供施工圖紙四套。

4．工程竣工后，由乙方提供工程竣工驗收資料，明確完工日期。乙方組織工程驗收，甲方協助辦理相關手續。

5．工程竣工交驗后，工程保修按國家有關規定辦理，確保本工程質量保修期一年。

第七條：雙方職責；

（一）甲方職責；

1．派駐工地代表，對工程進度、質量進行監督，檢查隱蔽工程。協調中間交工及工程驗收簽證。向乙方提供用水、用電，確保大型機械使用方便。負責提供材料、設備及工具存放室。

2．根據合同規定和要求，按時辦理撥款和結算，將每筆工程進度款付至乙方指定的賬戶上。

3．如建筑設計變更，加層造成消防驗收不合格，需重新報建驗收，所增加費用和消防部門處罰的責任由甲方承擔。

4．協助乙方會同監理方組織施工圖技術交底和圖紙會審工作。

5．因不可抗力的因素造成的工期延誤，協助乙方同監理方辦理工期順延簽證。

6．在工程竣工交付時，如甲方因資金造成工程不能按時交付，甲方愿以在建工程的房子以當時的市場價格按九折抵足乙方工程款。

（二）乙方職責；

1．施工前，及時做好各項施工準備工作，辦理好消防報批手續。

2．按合同規定，做好材料和設備的采購、供應及管理工作。

3．嚴格按照設計圖和消防規范進行施工，確保工程質量和施工工期。

4．已安裝的設備，在工程未投入使用前做好保管工作。

5．及時提交竣工驗收資料，乙方負責通過當地消防部門的驗收，并取得消防達標文件及驗收合格證書，否則不予結算。

6．在合同規定的保修期內，對屬于乙方負責的工程質量問題負責無償修理，并對項目消防工程進行不定期的維修工作，確保消防設備的正常運行。因甲方使用管理不當，如斷電，水、油滲透造成設備損壞，甲方應負擔設備款由乙方維修。

7．嚴格遵守甲方頒布的有關規章制度，服從甲方的統一安排和指揮。

8．工程竣工后，甲方辦理與乙方的結算事宜，乙方應義務培訓甲方有關消防管理、值班人員，使其基本掌握系統的維護、操作和保修工作。

第八條：雙方約定的合同各項條款，在本合同實施過程中遵照執行，如發生爭議，甲、乙雙方協商解決，協商不成可向當地人民法院提起訴訟。

第九條：施工過程中的一切安全事故均由乙方負責，甲方不負任何責任。

本合同一式六份，甲、乙雙方各執三份。

本合同未盡事宜，雙方協商解決。

本合同雙方簽字蓋章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。

甲方乙方。

法定代表人法定代表人。

委托代理人委托代理人。

日期20xx年月日

最新消防合同簽（通用21篇）篇六

甲方：

乙方：

乙方承包甲方消防噴淋管道安裝內容包括：管道安裝、噴頭安裝，管道刷面漆、試壓。不含修洞、開洞，消防箱安裝消防栓、填充套管、吊洞，具體按以下幾點實行：

1、乙方必須按規范，按圖紙施工，確保消防驗收合格。

2、施工過程中必須做到安全施工，不違規作業，聽從現場施工人員安排，不得浪費材料。

3、甲方負責施工所需機具、工具、勞保、住宿。

4.人工費：甲方以乙方所安裝管道每米20元付給乙方，總量以現場實際長度為準。

5、具體付款方式：前期按每月安裝進度量的80%付款，所有管道安裝完成及試壓后付足總款的90%，消防驗收合格后，15日內付清總款給乙方。

6、需要修改處，必須在乙方為施工前提出，并下達更改通知書，如乙方已安裝，更改部分由甲方負責。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

最新消防合同簽（通用21篇）篇七

依照《中華人民共和國合同法》,結合國家和天津市有關法律、法規，經雙方充分協商一致，簽訂本合同并嚴肅履行。

1.乙方負責在合同有效期內定期對施進行檢測維修保養。

2.檢測維修保養內容包括(自行選擇)：

a.消防供配電設施。

b.火災自動報警系統。

c.自動噴水滅火系統。

d.消防供水設施。

e.室內消火栓系統。

f.?室外消火栓及消防炮系統。

g.水噴霧滅火系統。

h.細水霧滅火系統。

i.氣體滅火系統。

j.泡沫滅火系統。

k.干粉滅火系統。

l.機械排煙系統。

m.機械送風系統。

o.消防電話系統。

q.防火分隔系統。

r.安全疏散及應急照明系統。

1.檢測維修保養期間由甲方負責提供原消防設施的有關圖紙資料。

2.甲方負責系統的日常值班、巡查、建檔并認真填寫《消防控制室值班記錄》，向乙方提供詳細的故障情況記錄。

3.甲方負責提供圖紙資料不全或有誤、情況介紹不全或有誤，造成乙方檢測漏項或者失誤均由甲方負責。

4.甲方負責維護保養現場各部門的協調，并派專人協助乙方掌握、了解甲方維護保養消防系統的性能與存在問題，提供檢測、維修、保養所需水、電、氣等必要條件，并全程配合乙方確保維護保養工作順利進行。

5.乙方檢測出損壞的消防設備后，由乙方負責提供所需設備(器件)規格、型號、數量，甲方負責購買或由乙方代購，費用由甲方支付。

6.甲方應保證其各項責任的履行，由于甲方原因影響檢測、維修保養工作進行所產生的后果，由甲方承擔。

1.乙方根據提供圖紙，依據中華人民共和和國國家標準gb25201——20xx《建筑消防設施的維護管理》及天津市地方標準db12-097-1998《自動消防系統質量檢驗評定規程》中相關的規程及標準要求，在合同有效期內乙方負責系統的日常檢測維修、保養工作;定期對甲方的消防設施進行功能檢測，并提交給甲方檢測報告。

2.乙方應在合同規定的期限內，對甲方消防設施維護保養每月進行一次回訪，并填寫《建筑消防設施月檢查記錄表》保質保量地完成甲方所委托的項目。

3.乙方應對建筑消防設施進行每季度不少于一次的聯動檢查，檢查內容包括(可選擇)：

a.消防供配電設施。

b.火災自動報警系統。

c.自動噴水滅火系統。

d.消防供水設施。

e.室內消火栓系統。

f.室外消火栓及消防炮系統。

g.水噴霧滅火系統。

h.細水霧滅火系統。

i.氣體滅火系統。

j.泡沫滅火系統。

k.干粉滅火系統。

l.機械排煙系統。

m.機械送風系統。

o.消防電話系統。

q.防火分隔系統。

r.安全疏散及應急照明系統。

4.檢測維修保養期內系統如出現故障，甲方應及時通知乙方，乙方接到甲方通知后應立即到場查看測試，并及時消除故障，確保建筑消防設施正常運行。存在一般故障的，乙方必須在接到維保要求后小時內到場維護保養;存在嚴重故障的，乙方必須在接到緊急維保要求后小時內到場維護保養.。

5.乙方應保證其檢測維修保養的系統符合本合同規定的標準，因乙方原因質量達不到合同規定標準，乙方在合理的期限內無償返工。

6.凡乙方在檢測維修保養中違反有關規定而造成質量事故、財產損失、人員傷亡事故、均由乙方承擔全部責任。

7.在檢測維修保養過程中，乙方人員應遵守甲方的相關制度規定。

維修保養時間自年月日開始，至年月日結束，有效期個月。

系統檢測費rmb：元維修保養費rmb：元合同總費用共計rmb：元。

人民幣大寫：

2.合同款付款方式。

(1)合同簽訂日內，甲方支付乙方合同款的%，即rmb：元，

合同完成50%時，甲方支付乙方合同款的%，即rmb：元，合同結束后日內甲方付清余款即rmb：元。(2)其它付款方式：

3.本合同任何一方不得擅自改變，如工作量發生變化，雙方另行簽訂補充合同。

任何一方違約應按照國家有關法律規定承擔違約責任并賠償對方損失。在履行合同時雙方如發生爭議，應本著友好協商的原則解決，協商不成，可通過()方式解決。

1.天津仲裁委員會申請仲裁;2.向人民法院訴訟。

1.本合同一式份，甲乙雙方各執正本壹份，副本份。

2.本合同自雙方簽訂之日起生效。

3.與本合同有關的協議條款及附件，與本合同具有同等的效力。

合同簽訂時間：年月日。

合同簽訂地點：消防監督部門：

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人:委托代理人:。

電話：電話：傳真：傳真：

郵編：郵編：開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

最新消防合同簽（通用21篇）篇八

甲方（需方）：

乙方（供方）：

甲、乙雙方經友好協商，在平等自愿、互利互惠的基礎上，根據國家《合同法》和有關政策法規的規定，簽訂本合同，雙方共同遵守：

一、產品名稱、型號、數量、金額：

二、質量要求和保證：乙方保證以上產品為全新未使用過的產品，產品質量符合國家標準、消防標準、行業標準，具備國家消防合格認證的消防合格標簽、產品出廠標簽、身份認證標簽，經公安部消防產品合格評定中心網站驗證，銷售渠道符合乙方身份，流向地區為市，銷售日期距出廠日期不超過15天，產品實行三包，保修一年。

三、驗收標準、方法及期限：所交產品符合消防相關驗收標準，乙方交貨時甲方進行實際檢驗。

四、合同單價約定：本合同標的物價格為合同期限內既定價格，不因任何因素而改變。

五、運輸方式及費用承擔：乙方承擔運輸及運費，并負責交貨到甲方公司所在地。

六、交貨期限及地點：甲方給乙方下訂單后7日內，乙方送貨到甲方公司所在地。

七、貨款期限及付款方法：貨到7日內進行驗收，驗收合格后，乙方提供發票，甲方支付貨款。

八、合同有效期：至產品保修期結束或消防部門對該類產品其它要求。

九、違約責任：乙方所交貨物品種、規格型號、質量不符合本合同規定的，甲方有權拒收，乙方無條件更換，如因乙方交貨延期或質量不符合合同要求給甲方造成的一切損失由乙方承擔。

十、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，如有異議，雙方友好協商解決，協商不成，提交甲方所在地法院裁決。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。

最新消防合同簽（通用21篇）篇九

發包方：

承包方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方經友好協商，訂立本建筑工程施工合同。

第一條 工程概況

工程名稱：***圍墻設置工程

工程地點：

第二條 承包方式

包工包料。

第三條 工程承包范圍

1、甲方提供圖紙的工作內容：花式圍墻砌筑、粉刷（含基礎）、鐵藝欄桿制作、安裝、油漆。附屬所需的地面砼等障礙物破除及土方開挖、回填以及恢復工作及預算中包含的其他子項工作。

2、按圖紙設計要求；特殊要求按甲方書面通知。

3、以上工程內容包工期、包安全、包質量、包工地內外的保潔并保持與周圍業主間良好的生產生活關系。承包范圍內的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外傷害保險、突發事件搶險費用、管理費、措施費及規費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調整風險及承包人在施工過程中可能發生的一切費用已包含在總價中。

4、施工中如甲方要求增加或減少工程量的，在經甲方確認后按實結算。合同中已有項目按合同單價執行，合同中沒有的項目按定額執行。

第四條 合同工期

接甲方指令后開工，在 年 月 日前，乙方應完成全部包干工作，雨天經甲方確認可適當順延工期。

由于乙方的原因導致工程延期，承包人應承擔 1000元/天的違約金。違約金在工程款中直接扣除。

質量要求

符合國家相關規定及達到發包人的質量要求，達到合格標準。

第六條 工程價款及付款方式

1、本合同固定總價合計人民幣**元，大寫***圓整。

2、本合同暫定總價包含：承包范圍內的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外傷害保險、突發事件搶險費用、管理費、措施費及規費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調整風險及承包人在施工過程中可能發生的一切費用已包含在總價中。

3、經甲方確認的施工圖中的工程內容在實際施工中未發生的，結算時應扣除。

4、付款方式

施工至全部工程量的'50%，甲方向乙方支付至合同總價款的20%；工程竣工驗收合格后十五個工作日內，付至合同總價款的50%；結算完畢付至結算價的95%；剩余5%結算價作為質保金，于驗收合格之日起一年后如無任何質量問題一次性無息付清。

乙方應于每次付款前向甲方開具相同金額的符合甲方需求的工程款發票，乙方未開具時，甲方有權暫停支付相應的工程款，且乙方未能及時開具工程款發票導致發包人延期支付工程款的，責任由乙方自行承擔，且乙方不得因此而拒絕施工。

第七條 甲方職責

現場協調指揮：包括協助施工單位做好與小區業主的溝通、協調，協調處理綠化移植等有可能影響施工的因素。

第八條 乙方職責

1、按合同要求完成施工內容確保工程質量。服從甲方現場指揮人員的指揮，保證安全、保證質量和工期。乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，依法辦理相關保險，承擔一切安全措施費用；施工過程中發生的一切安全事故，所造成的一切后果及損失由乙方承擔。

2、乙方及所屬人員發生任何傷亡事故與甲方無關，由乙方自行承擔一切責任；如因乙方原因導致甲方和第三方人身、財產損失，乙方應及時予以賠償。必要時甲方可將乙方應承擔的上述賠償金額從應付工程款中直接扣除。

3、施工過程中，乙方必須文明施工，保持現場施工整潔，做到現場施工整潔，如乙方不服從管理，甲方有權要求承包人整改，延誤工期責任由乙方承擔；在甲方書面通知7天內建筑垃圾若未及時清理，甲方有權另請施工單位清理，其發生的費用直接從工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的違約金。

4、在質保期內因質量問題乙方在一周內不能及時進行維修的，甲方有權另行安排其他施工隊伍修理，所需費用直接在質保金中扣除。如質保金不足以支付的，甲方有權向乙方追償。

5、材料供應管理：工程材料由乙方自購，材料質量必須到達相關標準要求，且材質必須得到甲方的確認，如因材料不合格承包人應承擔相關責任及損失（包括工期延誤責任）。

6、乙方應負責已完成工程的保護工作，在工程竣工驗收完成并移交甲方前，乙方應妥善做好看護工作。

第九條 違約責任

1、本工程應達到甲方要求的質量標準，如工程竣工驗收不合格的，甲方將終止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并應另行承擔因此給發包人造成的全部損失。

2、乙方應按照合同約定的工期如期完工，逾期超過七天的，甲方有權單方面終止本合同，乙方除無權取得任何款項外，還須向甲方支付合同總價款20%的違約金，因此給甲方造成損失的，還應據實賠償損失。

3、乙方未能按合同要求完成施工內容或不服從甲方安排，甲方有權單方面終止本合同，清退乙方所有人員，并向乙方追索相應的損失。

4、在施工過程中，若發生重大人身傷亡事故，不但由乙方承擔一切責任，還須向甲方支付付每傷亡人次10000元的違約金，且甲方有權單方面解除本合同，因合同解除產生的一切責任及損失均由乙方承擔。

第十條 廉潔條款

承包人被發現以任何形式之商業賄賂予發包人員工，如“回扣”、“招待”、“娛樂”、“購房”、“就業”、“國內或國外旅游”、“饋贈”、“購物折扣”，及其他一切對本公司職工和其家屬物資上任何形式受益者，皆視為商業賄賂，如發生這種情況，發包人有權單方面終止雙方之間的合同，凍結所有應付款項，如情節嚴重或者涉及刑事，則發包人提交相關司法部門依法處理。

第十一條 其它約定

1、如發生與本合同有關的爭議，無法通過協商途徑解決的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起訴訟。

2、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章起生效，工程竣工并驗收合格結清工程款后自行終止。

3、本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執貳份，具同等法律效力。

甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）

甲方代表： 乙方代表：

日期： 日期：

最新消防合同簽（通用21篇）篇十

甲方：xxx。

乙方：xxx。

簽訂日期：xxxx年xx月xx日

甲方（用人單位）：xxx。

乙方（職工）：xxx。

名稱：xxx。

姓名：xxx。

法定代表人（主要負責人）：xxx。

身份證號碼：xxx。

戶籍地址：xxx。

甲乙雙方根據《中華人民共和國勞動合同法》（以下簡稱《勞動合同法》）和國家、省市的有關規定，遵循合法、公平、平等自愿，協商一致、誠實信用原則，訂立本合同。

一、合同的類型和期限。

第一條本合同的類型為：無固定期限合同。自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起。

二、工作時間和休息休假。

第二條乙方所在崗位執行＿＿＿＿工時制。

第三條甲方嚴格執行國家有關休息休假的規定，甲方應嚴格遵守國家有關加班的規定，確實由于生產經營需要，應當與乙方協商確定加班事宜。

三、勞動報酬。

第四條乙方的月工資為:＿＿＿＿元（其中試用期間工資為:＿＿＿＿元）。甲方每月＿＿＿日以貨幣形式足額支付乙方的工資。

第五條甲方安排乙方延長工作時間或者在休息日、法定休假日工作的，應依法安排乙方補休或支付相應工資報酬。

四、社會保險。

第六條甲方應按國家和本市社會保險的有關規定為乙方參加社會保險。

第七條乙方患病或非因工負傷，其病假工資、疾病救濟費和醫療待遇等按照國家和本市有關規定執行。

第八條乙方患職業病或因工負傷的工資和工傷保險待遇按國家和本市有關規定執行。

五、勞動保護、勞動條件和職業危害防護。

第九條甲方建立健全生產工藝流程，制定操作規程、工作規范和勞動安全衛生制度及其標準。甲方對可能產生職業病危害的崗位，應當向乙方履行告知義務，并做好勞動過程中職業危害的預防工作。

第十條甲方為乙方提供必要的勞動條件以及安全衛生的工作環境，并依照企業生產經營特點及有關規定向乙方發放勞防用品和防暑降溫用品。

第十一條甲方應根據自身特點有計劃地對乙方進行政治思想、職業道德、業務技術、勞動安全衛生及有關規章制度的教育和培訓，提高乙方思想覺悟、職業道德水準和職業技能。

乙方應認真參加甲方組織的各項必要的教育培訓。

六、勞動合同的履行和變更。

第十二條甲方應當按照約定向乙方提供適當的工作場所、勞動條件和工作崗位，并按時向乙方支付勞動報酬。乙方應當認真履行自己的勞動職責，并親自完成本合同約定的工作任務。

第十三條甲、乙雙方經協商一致，可以變更本合同的內容，并以書面形式確定。

七、勞動合同的解除。

第十四條經甲、乙雙方當事人協商一致，本合同可以解除。

第十五條乙方提前三十日以書面形式通知甲方，可以解除本合同。乙方在試用期內提前三日通知甲方，可以解除本合同。

第十六條甲方有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：

（一）未按照本合同約定提供勞動保護或者勞動條件的；

（二）未支付勞動報酬的；

（三）未依法為乙方繳納社會保險費的；

（四）甲方的規章制度違反法律、法規的規定，損害乙方權益的；

（五）因《勞動合同法》第二十六條第一款規定的情形致使本合同無效的；

（六）法律、行政法規規定乙方可以解除本合同的其他情形。

甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫乙方勞動的，或者甲方違章。

指揮、強令冒險作業危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除本合同，不需事先告知甲方。

第十七條乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：

（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；

（二）嚴重違反甲方的規章制度的；

（三）嚴重失職，營私舞弊，給甲方造成重大損害的；

（五）因《勞動合同法》第二十六條第一款第一項規定的情形致使本合同無效的；

（六）被依法追究刑事責任的。

第十八條有下列情形之一的，甲方提前五日以書面形式通知乙方可以解除本合同：

（二）乙方不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的；

（三）本合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行，經甲、乙雙方方協商，未能就變更本合同內容達成協議的。

第十九條乙方有下列情形之一的，甲方不得依據第十八條的約定解除本合同：

（二）在甲方工作期間患職業病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的；

（三）患病或者非因工負傷，在規定的醫療期內的；

（四）女職工在產期、哺乳期的；

（五）在甲方連續工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的；

（六）法律、行政法規規定的其他情形。

八、勞動合同的終止。

第二十條有下列情形之一的，本合同終止：

（一）本合同期滿的；

（二）乙方開始依法享受基本養老保險待遇的；

（三）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；

（四）甲方被依法宣告破產的；

（五）甲方被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷或者甲方決定提前解散的；

（六）法律、行政法規規定的其他情形。

九、其他。

第二十一條本合同未盡事宜，或者有關勞動標準的內容與今后國家、本市有關規定相悖的，按有關規定執行。

第二十二條本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。經雙方簽字蓋章后生效。

甲方（簽章）：

乙方（簽章）：

委托代理人（簽章）：

日期：

最新消防合同簽（通用21篇）篇十一

甲方（全稱）:

乙方（全稱）:

按照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其

他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，

結合本工程具體情況,雙方就本工程施工事宜協商一致,訂立本合同。

一、 工程概況

工程名稱：

工程地點：

承包范圍：

承包方式：

二、 工程概況

開工日期：

竣工日期：

合同工期總日歷天數： 天

三、 質量標準

工程質量標準：按照消防施工規范達到驗收要求。

四、 合同價款

金額（人民幣大寫）： 元

五、 組成合同的文件

1、 本合同

2、 圖紙;

3、 工程量清單;

4、 工程報價單及預算書;

雙方若有關工程的洽談、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

六、 合同的生效及終止

1、合同簽訂之日起生效

2、除質量保證書外，甲乙雙方履行合同的全部義務，竣工結算價款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程并驗收達到約定標準后，本合同即告終止。

3、合同的權利義務終止后，甲、乙雙方應當遵循誠實信用的原則，履行通知、協助、保密等義務。

七、 圖紙

提供方及份數：

八、 甲方工作：

1、 提供經當地消防部門審批的設計資料，如在施工中發生變化應及時協調乙方及設計單位予以解決。

2、 對乙方施工現場的設備、配線、管路等予以保護。

3、 如工程需基建方預留、預埋等基建配合工作，甲方應提前和乙方及基建單位協商解決。

4、 提供具備施工條件的施工場地

5、 提供施工所需水、電、電訊線路并接至施工場地

6、 雙方約定甲方應做的其他工作：

九、 乙方工作

1、 必須按消防部門審批合格的設計圖紙和《建筑設計防火規范》等有關規定進行施工。

2、 在施工過程中，如發現技術要求與現場實際情況不符合《國家消防驗收規范》時應向甲方提出，由甲方和設計單位與消防部門協商解決。

3、 乙方應按合同規定的時間完成和提供服務。

十、 施工組織設計和工期

1、 開工及延期開工

乙方應按合同約定的開工時間開始施工。乙方不能按時開工，應當以書面形式向甲方提出延后開工的理由和要求。甲方代表應當在接到延期開工申請后的48小時內以書面形式答復乙方。因甲方原因不能按按合同約定的開工時間開始施工。甲方應并以書面形式通知乙方，推遲開工時間，工期順延。

2、 由于下列原因造成的工期延誤，工期相應順延:

a) 甲方不能按合同規定提供圖紙及開工條件；

b) 工程量改變和設計變更；

c) 因停水、停電、停氣等原因造成的停工；

d) 不可抗拒力；

e) 因甲方無法達成約定義務造成的工期延遲；

f) 雙方約定工期順延的其他情況：

3、 工程竣工

a) 乙方按協議條款約定的竣工日期或順延的工期竣工，如遇特殊情況雙方另議。

b) 施工中甲方如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前

竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括乙方為保證工程質量和安全采取的措施，甲方為提前竣工提供的條件以及提前竣工追加的合同價款等內容。

十一、 工程質量

a) 工程質量應達到協議書約定的質量標準。質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因工程質量達不到約定的質量標準，乙方承擔違約責任。

b) 雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

c) 乙方應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利條件。

d) 甲方代表的檢查檢驗不應影響施工的正常進行。如影響施工的正常進行，影響正常施工的費用由甲方承擔，并相應順延工期。除此之外嚴重影響正常施工的追加合同價款由甲方承擔。

e) 隱蔽工程和中間驗收

最新消防合同簽（通用21篇）篇十二

甲方（需方）：

乙方（供方）：

根據中華人民共和國經濟合同法和有關政策規定，經雙方協商一致簽訂本合同。

一、品名、規格、數量、價格、交（提）貨日期

二、質量標準：按消防部門要求。

三、驗收方法：貨送到甲方指定地點由甲方人員驗收。

四、結算方式及期限：甲方自收到貨驗收合格后直接把貨款付給乙方。

五、運輸方式：由乙方負責。

六、費用承擔：由乙方承擔。

七、違約責任：

1、乙方所提供的消防器材必須是經公安消防機構認可的產品。

2、乙方無條件把關合同中消防器材本身的質量保證。

3、乙方對上述消防器材確保維修期內免費上門檢修維保，確保產品設備的正常使用（保修期為一年）對甲方的報故或訴求必須及時上門服務。

4、乙方對所承諾的技術標準或充灌標準必須明確在標簽上如實填寫。

附注：

1、本合同依法簽訂，即具有法律效力，雙方必須全面履行，任何一方都不得。

擅自變更或解除，因需要變更或解除時，應經雙方協商一致，依法另立協議。

2、本合同正本二份，雙方各持一份。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

最新消防合同簽（通用21篇）篇十三

乙方（全稱）:。

按照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況,雙方就本工程施工事宜協商一致,訂立本合同。

一、工程概況。

工程名稱：xxxxxxxxxxxxxx樓消防、通風工程。

承包范圍：xxxxxxxxxxxxa6#樓、a7#樓、a9#樓的消防、噴淋、通風、報警、應急照明、消防接合器及與消防相關的所有碰頭連接、安裝工程。

承包方式：包工包料。

二、質量標準。

工程施工標準：嚴格按照施工圖紙施工，達到消防工程施工和驗收的有關標準。

工程質量目標要求：達到國家規范規定合格工程的標準，并能通過相關部門驗收。

三、工期要求。

1、外網部分開工日期：20xx年5月10日

外網部分竣工日期：20xx年6月10日

合同工期總日歷天數：31天。

2、與6#、7#、9#地下泵房的碰頭、連接工程按照主體工程進度及時跟進。

乙方應按合同約定的開工時間開始施工。乙方不能按時開工，應當以書面形式向甲方提出延后開工的理由和要求。甲方代表應當在接到延期開工申請后的48小時內以書面形式答復乙方。

四、合同價款。

工程總造價為（人民幣大寫）：萬元整，此造價包括人工、材料、土方、機械等全部安裝內容款項，即：此工程合同價款為一次性包死價。

2、消防、通風工程的相關標準及技術文件。

3、a6#樓、a7#樓、a9#樓消防、通風工程圖紙。

4、雙方有關工程的洽談、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

六、甲方工作。

1、提供經當地消防部門審批的設計資料，如在施工中發生變化應及時協調乙方及設計單位予以解決。

2、如工程需基建方預留、預埋等配合工作的，甲方應提前和乙方及基建單位協商解決。

3、為乙方提供具備施工條件的施工場地。

4、提供施工所需水、電，但產生的費用由乙方自行負責。

七、乙方工作。

1、必須按設計圖紙和《建筑設計防火規范》等有關規定進行施工。

2、在施工過程中，如發現技術要求與現場實際情況不符合《國家消防驗收規范》時應向甲方提出，由甲方和設計單位與消防部門協商解決。

3、乙方應按合同規定的時間完成工程施工和提供運行、維修服務。

4、乙方安裝工程結束后按照相關規范進行壓力試驗及調試。

5、乙方要采取相應的措施對施工現場的成品予以保護，一旦發生丟失損壞的自行負責。

6、乙方負責辦理消防工程驗收的相關手續，為甲方提供完整的驗收交工資料，否則不予以結算。

八、工程質量及保修。

1、工程質量應達到協議書約定的質量標準。質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因工程質量達不到約定的質量標準，乙方承擔違約責任。

2、雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

3、乙方應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利條件。

4、根據國家、省、市有關規定執行隱蔽工程和中間驗收。

5、當甲方代表提出對已經隱蔽工程重新檢驗時，乙方應按要求進行剝露或開孔，并在檢驗后重新進行修復。

6、本工程約定的質量保修期為兩年。兩年后如出現故障，乙方只收更換設備款和施工成本費用。

九、工程款支付方式。

確定無爭議的情況下，一周內由甲方一次性返還給乙方。

每次支付工程款時，乙方都要提供保真工程發票，否則甲方有權拒絕支付該工程款。

十、違約、索賠和爭議。

1、除不可抗拒力外，如因乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規范的`要求，或發生其它違約行為，由乙方支付違約金，違約金按工程總造價的0.5%每天計收。

2、除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天書面通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。

3、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，由長春市寬城區人民法院裁定解決。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：（章）。

乙方：（章）。

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

開戶銀行：

開戶銀行：

賬號：

賬號：

x年x月x日。

最新消防合同簽（通用21篇）篇十四

為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針，強化安全管理，落實消防安全責任，有效強制各類事故的.發生，特與承租戶簽訂消防安全管理合同書，明確內容如下：

一、承租單位應按“誰主管，誰責任”的原則，建立和健全企業內部各項安全生產規章制度，明確法人代表是安全生產第一責任人，并要逐級落實安全生產、消防安全責任。

二、承租單位每月要組織一次安全生產、消防安全大檢查。并根據企業的實際情況，加強日常安全檢查，發現問題及時上報，限期整改。

三、根據安全生產和消防安全職責，積極開展形式多樣的生產安全、消防安全宣傳教育，認真開展“安全生產月”和“冬防119”等專項活動，積極營造安全生產氛圍，努力提高員工安全意識。

四、承租期間必須搞好自已的生產經營工作、安全保衛、貨物保管保險工作、必須遵守有關消防安全管理規定和用火、用電等各項防火安全制度。

五、必須保持消防通道的暢通、嚴禁占用防火間距、消防通道搭建工棚等，車輛應按指定地點停放。

六、甲方有權要求乙方整改安全隱患，并可協助乙方進行有利的整改。如違反上述安全規則，后果由乙方獨自承擔。

六、本協議一式貳份，甲、乙各執壹份。雙方簽字（蓋章）后生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

最新消防合同簽（通用21篇）篇十五

發包方：(以下簡稱甲方)。

承包方：(以下簡稱乙方)。

為完成雙方商定的建筑安裝(消防)工程，明確相互權利、義務和責任，雙方本著平等互利的精神，參照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等原則，經雙方友好協商，一致同意簽訂本合同。

第一條工程概況。

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

承包方式：

第二條工程期限。

本合同所列消防工程，施工時間自年月日至年月日結束，并達到交付使用要求，在施工過程中，如遇下列因素而影響施工周期，經甲方同意，工期應酌情順延。

1、根據總包方實際工期情況并經甲方認可的延期原因。

2、因重大變更設計而影響正常工期的。

3、非人力能抗拒的自然災害。

4、因甲方未按合同撥付工程款。

第三條工程價款。

乙雙方確認。最終結算價以審計價為準。

本合同工程預算編制以上海市×××版定額及補充文件為計算依據。

第四條工程結算與支付。

合同簽訂后一周內，甲方支付乙方合同總價的30%。當安裝量完成時，甲方付款達合同總價的70%時，后停止付款，當通過上海市有關消防監督部門驗收后，甲方再支付合同總價的25%。余款留5%等一年保修期滿，一次付清。本合同工程竣工驗收后，甲方必須將雙方確定的工程尾款，在七天內解入乙方銀行帳戶，逾期付款按銀行存款利息逐日計息。

第五條工程材料。

凡工程所需各種材料品種，質量等級均應適應、符合設計要求和國家消防現行有關標準的規定，并具有出廠合格證及其它質量保證資料。若使用不合格或劣質材料，由此造成的損失，由乙方負責。

第六條施工準備。

甲方應在開工前辦妥臨時施工場地占用手續及其他前期工作，并清除施工現場的各種障礙物，具備三通一平的施工環境。

甲方在合同開工前十天將施工現場交給乙方。

甲方應具備平面布臵圖、系統圖施工及有關技術文件。

甲方應組織設計單位、施工單位進行工程圖紙會審和技術交底。

甲方應提供施工現場就近水、電臨時設施、施工人員及堆料房各一間。乙方在開工前應編好施工組織設計，并做好各項施工準備工作。

乙方在施工前對圖紙進行深化設計，根據規范要求提出書面意見，并由設計單位確認。

第七條工程管理。

甲方委托同志為本工程項目負責人，全權實施甲方現場管理職權，乙方委派同志為工程項目經理，全權負責乙方施工權限。

甲、乙雙方應共同把好質量關，嚴格按照國家標準消防規范及施工驗收規范。施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應及時以書面形式通知甲方，甲方應及時會同設計單位研究確定修改意見出具設計變更通知，乙方應按變更后的設計文件進行施工。甲方應按實際情況給予簽證，調整合同造價(開口價)或另行結算。

凡因乙方施工不符合驗收標準造成的返工，以及竣工后一年內發生的屬于乙方原因造成的質量問題，由乙方負責修復，并承擔其費用。

乙方應嚴格按照《建筑企業施工安全條例》進行施工，在施工過程中，乙方應加強安全教育，執行安全施工規則，如發生人為安全事故，由乙方負責。

本項工程要和其它工種的施工交叉進行，因此甲、乙雙方必須從整個安裝工程的施工程序，做到相互協調，不能違反程序，盲目施工。

乙方在施工前必須提供操作工人的照片、身份證復印件，配合甲方辦理上崗證、暫住證等證件，費用由乙方承擔。

乙方在施工期內必須服從總包方的現場管理制度，做到文明施工、安全生產。

第八條關于工程質量及驗收的約定。

甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，不經驗收或驗收不合格不得進入下道工序，對發生質量問題要負責及時返工。

由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

工程竣工后，乙方應提供齊全相關資料文件[竣工圖，設計變更文字記錄，

施工記錄(包括隱蔽工程驗收記錄)檢驗記錄系統調試記錄，竣工報告，同時提供三套齊全相關資料文件給配合方，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后十五日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續，如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。

第九條雙方責任。

甲方：

全面履行合同，確保乙方正常施工。

工程開工前辦妥施工所涉及的各種申請、批件等手續，由乙方進行現場校驗。向乙方提供準確的施工場地、層面和部位以及圖紙。

收到乙方隱蔽工程驗收通知后的24小時內組織監理、乙方進行驗收，并督請監理辦理隱蔽工程驗收證明。

及時辦理經濟或技術簽證，按時支付工程款。

工程中因停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施或減少損失，同時賠償承包方由此造成的停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料配件積壓實際損失。

消防工程未經驗收，發包方不得擅自動用，否則由此發生的質量和其他問題由發包方承擔責任。

乙方：

全面履行合同，嚴格按照國家標準及甲方提供的施工圖紙和設計要求，精心組織施工。

遵守安全操作規程，安全組織施工。

做好施工現場建筑物管線和鄰近建筑物構筑物的保護工作，做好周圍環境工作，并按安全文明施工的規定和要求進行工程施工。

編制工程施工組織設計、進度計劃，提交甲方備審。

按要求參加開工前設計交底會和工程施工中的施工協調會。

工程竣工后一個月內提交竣工驗收資料。

第十條有關安全施工防火的約定。

甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防法》和其它相關的法規、規范。

由于乙方在施工生產過程中違反有關操作規程，消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。

第十一條違約責任。

合同簽訂后，雙方均需認真執行，如有一方違約，須向對方賠償5%的合同違約金。

因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止事宜，由此造成的經濟損失由責任方承擔。

第十二條合同的約定。

本合同所列條款如與中華人民共和國新頒法規(或工程所在地地方法規)相抵觸時，按新頒法規執行。

本合同一式肆份，正本二份，副本二份，甲、乙雙方各執兩份。

本合同自雙方簽字蓋章后生效。至工程竣工款項付清后，除保修條款外失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

最新消防合同簽（通用21篇）篇十六

甲方：

乙方。

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方權利義務，經雙方協商同意簽定本合同。

一、工程名稱及范圍：蘇州蒙特納利驅動設備有限公司2#研發樓、5#宿舍樓、6#研發樓室內水電安裝，工程布線全部到位，不安裝開關及燈具，不包括空調開孔，給水管進衛生間，不安裝衛生潔具，不含消防水。(工程范圍見施工圖紙)。

二、工程期限：自20xx年11月9日至工程結束，如遇不可抗力的自然因素，工程期限順延。

三、工程總造價：宿舍樓27元每平方，2#6#研發樓8元每平方，共計20萬元，大寫;貳拾萬元整。如有變更，另追加費用。不含裝修。

四、工程質量、進度：按圖施工，達到驗收合格標準。工程進度因根據土建實際施工進程進行，不得拖延。

五、付款方式：

1、合同簽訂，施工人員進入現場安裝工程，按每月每人1500元人工工資結算，年底人工工資按工程量的進度比例結算，待工程竣工驗收合格后，全部結清。

六、雙方的權力和義務：

1、甲方應為乙方在施工中提供便利條件，提供倉庫，工人住宿;。

3、乙方在施工中如遇到任何問題，甲方應負責為乙方協調解決，甲方提供乙方圖紙一份，乙方按圖施工，甲方負責技術指導及施工質量監督，如乙方不按圖施工造成返工，有乙方自行承擔，如甲方技術指導失誤，造成返工有甲方自行承擔。

4、乙方在施工中應倍加小心，不得損壞甲方的設備，做好現場施工安全工作，一旦發生事故，責任自負。

七、違約責任：

協議自簽定之日起生效，雙方共同遵守，除不可抗力因素外，任何一方不得終止協議，如有違約，對違約方進行適當處罰。

八、解決糾紛的方式：

共同協商解決，本協議一式兩份，雙方各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

最新消防合同簽（通用21篇）篇十七

工程名稱：

委托方：

公司監制。

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》、《陜西省消防條例》以及《建筑消防設施檢測技術規程(ga503—20xx)》的規定，就目前甲方建筑工程消防設施檢測，經充分協商達成如下協議。

一、檢測的內容、形式和要求：

對該工程現有的建筑消防設施進行技術檢測，并出具科學公正的檢測報告。

對該工程建筑消防設施的保養維護。

對該工程建筑消防設施的技術咨詢。

二、委托方的協作事項：

1、甲方應在乙方進入施工現場檢測時提供下列文件：

(1)消防系統安裝竣工圖、隱蔽工程記錄、工程自檢自測記錄、設備及器材的“三證”。

(2)申檢單位技術負責人、相關技術人員、施工單位等應到現場配合。

(3)在消防工程開工前甲方需通知乙方進行現場與施工單位進行技術交底。

(4)甲方應書面通知乙方進行現場檢測，檢測工期為_________天。

三、收費標準：

依據陜西省物價局經營性服務價格收費證證號省090823為標準。

1建筑電氣設備檢測標準按元每平方米收取。該工程的建筑面積為_________，合計金額_________元，大寫__________________________。

2系統項目檢測列下：

1、火災自動報警系統。

2、消火栓滅火系統。

3、自動噴淋滅火系統。

4、消防給水系統。

6、正壓送風系統。

7、機械排煙及通風空調防火系統。

8、應急照明及疏散指示。

9、防火門。

10、防火卷簾及防火隔斷。

11、消防電梯。

12、消防通訊。

14、氣體滅火系統。

15、泡沫滅火系統。

16、其它。

系統檢測費按建筑面積每平方米元收取。該工程的建筑面積為_________，合計金額_________元，大寫__________________________。

3該工程建筑消防設施的保養維護費按該工程消防設備造價的8%收取。該工程消防設備造價為元，合計金額元，大寫元。

4該工程建筑消防技術咨詢按其設備造價的3%收取。該工程消防設備造價為元，合計金額元，大寫。

該工程建筑消防設施檢測費總計：

大寫________________________________________。

四、該工程建筑消防設施技術檢測報告份，所出具的報告應科學公正，乙方需對報告負責。

五、建筑消防設施檢測費支付方式：

本合同簽訂之日付合同總價款的%，計元。

進場檢測時付總價款的`%，計元，

檢測完畢，乙方出具正式書面檢測報告，甲方將余款一次結清。

六、工程檢測完畢竣工后由消防設施檢測有限公司出具檢測報告。

七、違約金：

違反本合同約定，按國家合同法的規定，承擔違約責任。

爭議的解決辦法：

在合同履行過程中如發生爭議，雙方應本著友好協商的原則解決，雙方協商不成的，經雙方商定，可采用以下方式解決：

1.因本合同所發生的爭議，申請當地仲裁委員會仲裁。

2.按司法程序解決。

八、其它(含甲乙雙方權利、義務、檢測費及其支付方式等上述條款未盡事宜)：

3.乙方只負責對該工程的已簽合同項目和現有建筑消防設施的檢測，檢測后，若現狀發生改變，乙方概不負責。

(甲方)(公章)。

受托方：

(乙方)(公章)。

簽訂地點：省市(縣)。

簽訂日期：年月日

有效期限：年月日至年月日。

最新消防合同簽（通用21篇）篇十八

發包人：(以下簡稱甲方)。

承包人：(以下簡稱乙方)。

根據《中華人民共和國合同法》和《山東省消防管理辦法》之規定，甲乙雙方本著各方自愿、平等、互利的原則，結合消防項目具體情況，達成協議如下：

第一條消防設施概況(一)工程名稱：恩貝生物工程消防安裝項目。

(二)建筑面積：m2。

(三)系統服務范圍：

1、消防設計。

2、消防設計圖紙消防局建筑審核。

3、消防系統施工安裝。

4、消防工程檢測驗收。

5、取得消防驗收手續。

圖紙范圍內的全部消防系統材料和設備的采供、安裝、調試、報檢和驗收，為交鑰匙工程。

第二條圖紙交付。

乙方負責為甲方設計或組織設計該項目的'消防圖紙，并取得相關消防局建審手續。

第三條合同價款、工程結算和撥款。

按照每項完成的技術服務內容及安裝工程量，甲乙雙方按實際發生進行結算。

(二)工程結算辦法。

本工程結算方式采用《山東省安裝工程消耗量定額》08版及濱州市20xx年價目表，設備材料、品牌及單價執行由甲乙雙方按照材料進場時市場價格洽商價格;定額人工單價為55元/定額工日;取費等級按二類取費。

(三)工程撥款。

乙方每完成一份技術服務或分項安裝工程，甲乙雙方洽商確定設備、材料單價后，進行結算。或對技術服務價款進行洽商。確定該項服務或工程造價價款后，向承包人支付合同價款的90%。余款在整體通過消防驗收后七日內支付。

最新消防合同簽（通用21篇）篇十九

發包方：(甲方)。

承包方：x(乙方)。

經甲乙雙方充分協商，本著平等、互惠互利共贏原則達成如下合同。

一、甲方將開發的“xxxxxx“工程項目中水電消防等工程發包給乙方以包工包料的形式施工。

二、承包范圍:。

1、水電、消防(水泵房、水箱、所有水泵及其他機器設備)按圖施工(室內)。

2、乙方承擔消防審圖費用及承包范圍內工程的稅收。

3、乙方必須保證消防驗收過關，所需一切費用都有乙方自行承擔。

三、施工要求：

1、必須嚴格按甲方是哦功能設計圖紙要求及作法要求施工。

2、圖紙變更，增加的工程量，價格按市場價另算。

四、工程質量：驗收合格。

五、承包價格：按每平方xxx元計價。

六、付款方式：工程全墊抵房，房價以開盤下浮xxx個點抵充工程款，按工程量進度比例抵房，可以提前開房票。(進場后可以先確定一套房)。

七、乙方須向甲方交納履約保證金xxxx元，合同簽訂時乙方。

八、在施工過程中如因乙方資金等問題造成工程不能順利進行的停工超過xxx日得，或出現其他甲方認為乙方等不能履約合同情況下，甲方有權終止本合同，乙方無條件退場，待本項目全部完成后，甲方按乙方已完成工程量的造價xx%補償。

九、在施工過程中所有安全事故責任都由乙方自行承擔，如甲方因事故墊付賠償，甲方有權從乙方工程款中扣除。

十、如甲方不開發該項目，乙方所叫履約保證金如數退還給乙方。

十、本合同自雙方簽字后，待乙方交納履約保證金后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

最新消防合同簽（通用21篇）篇二十

甲方（勞務發包方）：

乙方（勞務承包方）：

甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同：

一、工程概況。

工程地址：

工程名稱：

工程內容：

二、承包價格。

1、室內消火栓系統只按箱體數量計算，不計管道及配件等其他安裝費用。具體單價如下：

箱體規格：1600_700_240，單價：450元/只。

2、室內噴淋系統只按噴頭數量計算，不計管道及配件等其他安裝費用。具體單價如下：

噴頭類型：下噴，單價：75元/只。

3、消防報警系統按探頭數量計算，另計弱電線管安裝費用（3元/米）。具體單價如下：

探頭單價：70元/只。

4。室外消防給水系統只按管道長度計算（消防水池給水主管至室外市政給水管，約120米），不計配件等其他安裝費用。共計3200元，土方開挖費用不包含在內。

6、由于設計、建設方及監理要求變更等簽證內容，人工費甲方應按照簽證單最終審計后定額人工費支付另支付給乙方。

7、消防水泵房含2臺消防主泵、2臺穩壓泵、1臺氣壓罐、1臺濕式報警閥共計15000元。

8、消防系統調試費僅計取報警系統調試費，小計3200元。消火栓、噴淋系統調試費不再另計取。

三、付款方式。

1。甲方在乙方進場施工后1周內支付乙方5000元作為當月生活費。

2。乙方待消防噴淋支管、弱電支管（含穿線）安裝結束后，甲方在1周內內支付乙方工程量的85﹪的工程款；待消防部門驗收合格后一個月內付清余款。

四、材料及施工施工場地。

1。工程材料由乙方開列數量清單，甲方選擇品牌給乙方購買，乙方負責施工，材料實行多退少補。乙方的施工工具和試壓等檢測工具由乙方自備。

2。乙方應提前2天向甲方提供需購材料清單，甲方應在2天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔對方拖延工期的責任和經濟損失。

3。甲方在乙方進場前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水電費。

五、合同爭議。

1。出現爭議甲乙雙方先協商。

2。協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

3。本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。

最新消防合同簽（通用21篇）篇二十一

甲方（需方）：

乙方（供方）：

根據中華人民共和國經濟合同法和有關政策規定，經雙方協商一致簽訂本合同。

一、品名、規格、數量、價格、交（提）貨日期

二、質量標準：按消防部門要求。

三、驗收方法：貨送到甲方指定地點由甲方人員驗收。

四、結算方式及期限：甲方自收到貨驗收合格后直接把貨款付給乙方。

五、運輸方式：由乙方負責。

六、費用承擔：由乙方承擔。

七、違約責任：

1、乙方所提供的消防器材必須是經公安消防機構認可的產品

2、乙方無條件把關合同中消防器材本身的質量保證。

3、乙方對上述消防器材確保維修期內免費上門檢修維保，確保產品設備的正常使用（保修期為一年）對甲方的報故或訴求必須及時上門服務。

4、乙方對所承諾的技術標準或充灌標準必須明確在標簽上如實填寫。

附注：

1、本合同依法簽訂，即具有法律效力，雙方必須全面履行，任何一方都不得

擅自變更或解除，因需要變更或解除時，應經雙方協商一致，依法另立協議。

2、本合同正本二份，雙方各持一份。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________