在生活中，越來越多人會去使用協議，簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧

房屋改造裝飾裝修合同模板篇一

營業地址:_____________

委托代理人:_________營業執照號:___________

承包人:

委托代理人:___________電話:_________

本工程設計人:_________電話:_________

施工隊負責人:_________電話:_________

第一條 工程概況

1.2 工程內容及做法(詳見:預算表。施工圖紙)。

1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

(1)承包人包工、包料

(3)承包人包工、發包人包料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 工程期限_____天，開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。

1.5合同價款：本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見預算報價單)。

第二條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

第三條 發包人義務

3.2 提供施工期間的水源、電源;

3.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

3.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

第四條 承包人義務

4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

4.3 保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;

4.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

第五條 工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

第六條 材料的提供

6.2 由承包人提供的材料、設備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

第七條 工期延誤

7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延;

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)發包人同意工期順延的其他情況。

7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

7.3 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

第八條 工程款支付方式

8.1 雙方約定按以下第 種方式支付工程款：

(1)合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

支付方式 支付時間 支付金額

第一次 開工前三日 支付 元

第二次 工程進度過半 支付 元

第三次 雙方驗收合格 支付 元

8.2 工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后 日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。

8.3 工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。

8.4 本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起 月

第九條 違約責任

9.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

9.2 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

9.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_________元。

9.5 由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

9.6 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金________元。

第十條 合同爭議的解決方式

(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院提起訴訟。

第十一條 附則

11.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

11.2 本合同簽訂后工程不得轉包。

11.3 本合同一式_______份，雙方各執________份,_________部門___________份。

11.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

發包人:____________(簽字) 承包人:_______________(簽章)

房屋改造裝飾裝修合同模板篇二

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

工程項目：

甲乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行室內裝飾。為保證工程順利進行。根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1. 1工程地址： 漳浦縣綏安鎮中國臺灣東路

1.2規格：一樓、二樓、三樓、四樓地面、墻身、天花的裝修

1. 3施工內容：詳見本合同附件《預算書》。

1.4裝飾工程開工日期： 20xx 年 6 月 10 日

1.5裝飾工程竣工日期： 20xx 年 9 月 10 日

1.6 工程總天數： 90 天(注：不含國家規定的節假日及雙休日。)

第二條：工程價款

工程總造價 500000 元，(金額大寫) 伍拾萬元整 詳見本合同附件《預算書》。

第三條：質量要求

3. 1 工程使用主要材料的品種、名稱、規格、型號，經雙方認可。詳見本合同預算書。

3. 2 工程驗收標準，雙方同意參照國家行業標準《家庭裝飾工程質量規范》。

3.3 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應簽訂補充合同。

3.4 質量檢查監督部門：廣西區室內裝飾工程質量監督檢驗站

3.5 凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方負責;施工質量由乙方負責。

3.6 甲方如自聘工程監理，必須在工程開工前以書面形式通知乙方，以便于工作銜接。

3.7 質量不符合國家標準，乙方負責反工，直到符合國家標準為止。

第四條：工程驗收

4.1 開工進場時，甲、乙雙方共同對原土建、水、電等工程進行質量確認，如有問題，由甲方負責解決后，乙方開始施工，并從此時計算工期。

4.2.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。

4.3 乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收，甲方應三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權力并視為驗收合格。若甲方自行搬入與該工程無關的家具、其它物品或更換分戶門鎖，均視為驗收合格，并承擔乙方的看管費和相關費用。

第五條：材料供應

5. 1 乙方應按合同預算書所列材料進行材料供應，并負責保管。

5.2 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

5.3 甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期供貨，工期順延，并按延誤工期處罰。甲方提供的主要材料，不在乙方保修范圍內，如需乙方負責安裝，則收取一定工費，如因施工不當造成的損失，由乙方負責賠償。(乙方須提前7天通知甲方)

第六條：違約責任

9.1 合同生效后，擅自解除合同方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

9.2 如果因乙方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝飾工程直接造價(不含主材的造價)的0.5‰作為違約金罰款支付給甲方直至工程直接造價扣完為止，如果因甲方原因而延遲完工，每延一日，以裝飾工程直接造價(不含主材的造價)的0.5‰的罰金支付給乙方。(注:不含雙休日及國家法定的節假日)

第七條：爭議解決

10.1 本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應友好協商解決，或憑本合同向廣西區室內裝飾工程質量監督檢驗站投訴，請求解決。

10. 2 如雙方對造價發生爭議，雙方應友好協商解決，若雙方無法達成一致，按法律規定選擇鑒定機構。

10.3 當事人不愿通過協商、調解解決、或協商、調解解決不成時，可以直接向——南寧仲裁委員會，在南寧的仲裁庭申請仲裁(不由其它辦事處受理)。

第八條：合同的變更和解除

合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續。

第九條：合同生效

12.1 合同和合同附件(工程預算、材料清單、施工圖紙、工程過程中的施工設計變更、項目變更、材料變更、工程結算書等)由雙方蓋章、簽字后生效。

12.2 補充合同與本合同具有同等的法律效力。

12.3 本合同(包括合同附件、補充合同)一式 兩 份，甲、乙雙方各執一份。

甲方代表： 乙方代表：

簽約日期： 簽約日期：

簽名： 簽名：

房屋改造裝飾裝修合同模板篇三

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》及其它有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就房屋維修事項協商一致，訂立本合同。

一、甲方委托乙方維修的項目：。

二、工程總金額：(形式：包工、包料、包工期、包質量)

三、付款方式：合同生效后，甲方預付給乙方70%的工程款，待工程竣工驗收合格后結清30%余款。

四、甲、乙雙方協商施工時間：20__年月日。

五、為維修工程安全順利的進行，甲方應協助乙方：

1、提供必要的水、電等設施及其它方便。

2、提供安全場所存放工具和施工材料。

六、乙方為甲方的經營和利益出發，施工中做到：

1、按甲方安全制度出入施工區。

2、作業時間安排不影響甲方正常營業。

七、施工安全：乙方按有關規定采取嚴格的施工安全措施，承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發生的費用及后果，乙方施工人員的人身安全由乙方負責。凡在施工過程中發生安全責任事故或其他責任事故，均由乙方承擔責任。

八、保修工程：維修后的工程如果再出現發霉、滲漏問題，乙方應在接到甲方通知后兩天內修復完畢，并承擔由于再次出現發霉、滲漏問題而引發的一切影響和經濟賠償的后果。如乙方逾期未派人修復或二次維修后仍出現問題的，甲方有權另行委托他人維修，所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔。

九、驗收標準：參照建筑施工的驗收規范予以確認，隨時接受甲方的檢查，并為檢查、檢驗提供便利條件，對甲方提出的問題，乙方應及時進行整改，維修工程結束后，由甲、乙雙方及被維修房屋的業主共同對工程進行驗收，驗收合格以三方簽字為準。在竣工驗收時，對于甲方或業主確認的尚未修復的工程質量問題，由乙方負責按甲方的要求繼續維修。

十、違約責任：

1、在合同有效期內，任意一方未經對方同意不得隨意終止合同。

2、處罰規定：任意一方因為違約而造成對方的經濟損失，必須給予賠償。

十一、合同未盡事宜，雙方協商后再作補充。

十二、該合同一式三份，甲方二份，乙方一份，簽字后生效。

乙方

年月日

房屋改造裝飾裝修合同模板篇四

承包方(乙方)：

合 同 編 號:

北京市工商行政管理局監制

__年三月修訂

使 用 說 明

1、本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發布時止。

2、工程承包方(乙方)，應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門核發的建筑業企業資質證書。

3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應當一式兩份，合同雙方各執一份;凡在本市各市場內簽訂此合同的，應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執一份)。

4、開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。

5、竣工：合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成，經承包方、監理單位、發包方驗收合格視為竣工。

6、驗收合格：承包方、監理單位、發包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續但發包方已入住使用的，均視為驗收合格。

7、工期順延：是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響后，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。

粘貼印花稅票處

北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協議條款

發包方(以下簡稱甲方)：

委托代理人(姓名)： 民族：

住所： 身份證號：

聯系電話： 手機號：

承包方(以下簡稱乙方)：

營業執照號：

住所：

法定代表人： 聯系電話：

委托代理人： 聯系電話：

建筑資質等級證書號：

本工程設計人： 聯系電話：

房屋改造裝飾裝修合同模板篇五

承接方(乙方)：

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程地點：

2、工程承包方式，雙方商定采取下列第(1)種承包方式：

(1)乙方包工、包全部材料;

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。

(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同3、總價款：

4、開工日期 月年

第二條：質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責。

5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

第三條：材料供應

1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第四條：付款方式

1、合同一經簽訂，甲方即應付30%工程款;剩余70%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責并且施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

第五條：違約責任

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第六條：合同生效

1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。未盡事宜雙方協商解決。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

甲方(業主)： 乙方：

銀行賬號：

房屋改造裝飾裝修合同模板篇六

法定代表人：______________，_____________裝飾設計工程有限公司董事長。

被告：_________________，男，_____年_____月_____日出生，漢族，住__________市__________區__________路27號院1號樓25號。

訴訟請求

一、判令被告支付原告工程款______元，違約金______元;

二、本案訴訟費由被告承擔。

事實與理由

原告于_____年_____月_____日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發包的_____________項目，合同價款為人民幣72萬元，雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：_________________簽訂合同當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項目整體完工后三個月至一百天內支付9萬元，并約定如在一百天后支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月后20天內支付剩余1萬元。合同簽訂后，原告如約履行了合同義務，而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失，為維護原告的合法權益，特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院，請依法判決，以維護原告的合法權益。。

此致

__________市__________區人民法院

具狀人：______________裝飾設計工程有限公司

_____年_____月_____日

附：合同副本__________份。

本訴狀副本______份。

其它證明文件_____份。