合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。那么合同應該怎么制定才合適呢？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。
工地防水合同 施工合同(五篇)篇一
乙方：
為解決問題，甲方委托乙方承擔維修施工任務，為了保證施工質量及施工期間不影響居民業主的正常生活秩序，經甲、乙、雙方洽談，就維修施工簽訂本協議。
一、工程地點：
二、工程內容：
三、合同工期：
四、工程費用及付款方式：
1、本工程報價為人民幣大寫（小寫元）;
2、在工程結束后經雙方確認后10日內一次付清。
五、甲方責任：
1、甲方配合乙方人員的工程施工，協調施工中出現的問題;
2、甲方配合乙方在道路開挖及管道維修過程中，與相關區域內的業主或使用人的協調工作。
六、乙方責任：
1、乙方負責該處漏水管道的定位、放線、維修和復測工作;
2、乙方負責施工地段的行人和車輛的交通安全;
5、乙方如需停水施工，需提前3天告知甲方;
6、乙方施工不得影響小區正常秩序，安全自行負責;
7、乙方在維修結束后進行24小時保壓試驗，經三方確認無滲漏后方可回填。
七、丙方責任：
1、丙方配合乙方施工單位進行路面車輛疏導工作;
2、丙方負責施工過程中的監督、協調及落實工作。
八、此次維修質保期為兩年。
九、違約責任：
本協議在履行中如發生爭議，雙方應協商解決;協商不成時，任何一方均可向上級部門申請調解。
十、本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議一式肆份，經雙方簽字蓋章后正式生效。甲乙雙方各執兩份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
工地防水合同 施工合同(五篇)篇二
乙方（承包方）：陜西xx建筑工程有限公司
一、工程概況
工程名稱：xx縣城xx水源供水工程；
工程地點：xx水源地及水源地到xx縣城沿線道路；
二、承包范圍
3、其他零星工程；
4、說明：本次工程不做深井泵房和自動化控制系統，現場能使用的設備及儀表等均不含在本工程之內。
三、材料、成品、半成品采購
1、球墨鑄鐵管及管件、焊接鋼管、閥門、加氯設備甲供，其他所有材料、成品、半成品均由乙方自行采購。
2、所有乙方自行采購的材料、成品、半成品，在采購（來自：）之前必須是在甲方代表對其質量、規格型號、單價認可的前提下采購。
四、合同工期
開工時間：_______年___月___日。
總日歷天數：______。
五、工程質量標準
整個施工的任何一個分項合格率100%，符合國家相關現行施工及驗收規范要求，質量標準____。
六、工程量計算依據
1、以施工圖為基本的計算依據；
2、施工圖的變更計算增減；
3、除了施工圖和設計變更外的工程量均以甲乙雙方簽字認可的簽證單計算。
七、合同價價款的確定
根據本工程概算確定合同暫定價為：________（_____）萬元。
八、結算價款的確定
1、以完成的施工圖、圖紙變更、現場簽證等完整的竣工資料送東部集團投資控制部核準。
2、計價依據：本工程根據《陜西省建筑裝飾工程消耗量定額（20xx）》、《陜西省安裝工程消耗量定額（20xx）》、《陜西省市政工程消耗量定額（20xx）》、《定額參考費率》及甲方材料價格認證的清單計算總造價，總造價下浮8%后做為最終結算造價，包干價部分不下浮。
3、設計圖中沒有注明型號、規格的部分材料或設備，結算時按施工期間平均市場信息價價格計取，信息價中沒有的以市場詢價方式計取，甲方指定價格的品牌（來自：）材料價格不參與總價下浮。
和咸陽市定額管理站對人工工日單價的規定計價。
九、付款方式
1。 該項目不支付工程預付款，只支付當月完成工作量50%的工程進度款。
2。 工程款支付到合同價的70%時停止付款，余下的工程款待工程竣工驗收，并完成工程資料后，雙方結算簽字蓋章后支付剩余款。
十、工程竣工資料
整個工程竣工資料乙方必須按綜合資料、評定資料、材質保證資料分類編號裝訂成冊，一式三份交甲方含竣工圖三套。
十一、質量保修期限
除執行《中華人民共和國建筑法》相關條款外，常規項目保修期一年。
十二、質保金扣留
按結算價的3%扣留，質量保證責任不因質保金的退還而解除。
十三、組成合同的文件及解釋順序
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、招標書及施工方案
4、施工圖紙
5、標準、規范及有關技術文件
十四、其他
1。乙方在施工前必須科學的編寫施工組織方案報甲方，經批準后并依據此方案執行。
2。乙方必須嚴格執行各種施工規范要求按圖施工。
3。乙方在施工期間甲方全力以赴配合，有什么問題隨叫隨到。
4。凡隱蔽工程和簽證項目必須經甲、乙雙方、質檢單位、設計單位當時完蓋各種簽字手續，不得后補。
5。乙方須服從甲方現場人員的管理，甲方工地代表有權隨時對工程質量進行隨機抽樣檢查和詢問相關問題。
6。甲方在保證工程進度款按時支付的前提下，乙方在整個施工期間不能以任何理由為借口停工，否則每停工一天按合同造價的5%罰款。
7。在整個施工期間，乙方發生的任何安全事故均由乙方負責處理，甲方協助、督促乙方處理。
8。本合同有效期內，甲、乙雙方任何一方均無權提出終止合同。
9。其他未盡事宜，雙方協商解決，并增補協議，協議與合同同等效力。
10。甲、乙雙方如有爭執通過協商無法解決時，可以通過當地仲裁機構裁定。
十五、合同生效和失效
雙方簽字、蓋章之日起生效，本工程竣工結算完雙方簽字蓋章后除十、十一條外自動失效。
甲方：（公章） 乙方（公章）：
地址： 地址：
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
開戶銀行：
開戶銀行：
帳號： 帳號：
郵政編碼： 郵政編碼：
合同附件
一、《建設工程施工合同（第一標段）》第八條第2點修改如下：
2、計價依據：本工程根據《陜西省建筑裝飾工程消耗量定額（20xx）》、《陜西省安裝工程消耗量定額（20xx）》、《陜西省市政工程消耗量定額（20xx）》和與上述消耗量定額配套的參考價目表以及間接費、部分措施項目的參考費率，以及《陜西省施工機械臺班參考價目表》、《陜西省建筑裝飾工程價目表—主要材料單價表》計算總造價，總造價（不含甲供主材）下浮8%后做為最終結算造價，包干價部分不下浮。
4、結算時人工工日單價不論技工、普工均按42元/日的綜合工日單價計。
二、對《建設工程施工合同（第一標段）》第八條第3點的解釋如下：
第3點指咸陽市建設工程造價管理站編制的《咸陽工程造價信息》中有信息價的材料和設備，結算時按施工期間平均市場信息價計取，信息價中沒有的由甲方認定單價或市場詢價的方式計取，甲方指定品牌和價格的材料不參與總價下浮。
三、對《建設工程施工合同（第一標段）》第九條第2點的解釋如下：
工程款支付到合同價的70%時停止付款，余下的工程款待工程竣工驗收，并完成工程資料后，雙方結算簽字蓋章后三個月內支付完剩余款（質保金除外）。
四、對《建設工程施工合同（第一標段）》第十四條第10點的修改如下：
甲乙雙方如有爭執通過協商無法解決時，可以通過當地仲裁機構裁定或向中級人民法院提起訴訟。
本附件是施工合同的有效附件，與施工合同具有同等法律效力。
甲方：（公章） 乙方（公章）：
地址： 地址：
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
工地防水合同 施工合同(五篇)篇三
乙方：
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫：元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐。
乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。
六、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。
八、工期要求
主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
九、后期維修
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任。
十、其它
其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：
乙方簽字(章)：
年月日
工地防水合同 施工合同(五篇)篇四
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
一、工程概況
1、配電工程
2、工程地點：
3、工程內容
(1)戶表 塊的電力安裝(含高低壓)及移交給電力部門。
(2)工程的驗收與送電(配電工程涉及與電力部門除外的其他任何單位或個人矛盾糾紛、賠償事宜由甲方負責)。
二、工程承包方式及范圍
1、承包方式：本工程采取方式。
2、承包范圍：乙方按照電力部門供電設計圖紙中的工程內容進行施工以及驗收送電。
三、合同工期：本工程工期為35天(從合同簽訂之日起計日)。因甲方原因造成誤工，工期順延。
四、合同價款與支付方式
五、雙方責任
1、工程質量標準：乙方必須按照電力行業規范、標準進行施工和安裝并按照協定的工程內容保質保量完成，電力部門驗收合格。
2、施工中的安全責任屬乙方工作范圍內的由乙方負全部責任。
3、乙方必須按合同約定時間完成施工任務并驗收送電(除不可抗拒的自然災害外)。甲方必須按協議規定日期付清工程款。
4、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自使用，由此發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
5、乙方在甲方施工期間，甲方指定方進行施工，并負責住戶及其它施工部門的矛盾協調，不是乙方損壞的，乙方不負責任。乙方指定 技術員為本工程現場負責人。
6、乙方在甲方施工期間，甲方提供施工電源和供水，甲方負責水電費。乙方在甲方安裝的箱變、電纜等材料，在未送電前由甲方負責保管。
7、設計變更：根據現場實際情況如需要進行方案設計變
更，按實際情況經電力部門同意方可進行供電方案設計變更，無論供電方案設計變更與否，合同價款不變。
9、為了不影響整個工程能及時受電，甲方應及時配合乙方與供電部門協調供用電相關手續。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
2、本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況再行協商。
甲方簽章：乙方簽章：
甲方代表：乙方代表：
年 月 日
工地防水合同 施工合同(五篇)篇五
建設單位： (以下簡稱甲方)
施工單位： (以下簡稱乙方)
一、工程項目
1、工程名稱：儋州天湖花園經濟適用房。
2、工程地址：儋州市中興大道。
4、總建筑面積約13864㎡(以施工圖紙為準)。
5、給排水做到外墻1.5米，室內給水，到入戶水表后安裝一個閥門;
6、承包方式：一次性固定單價合同，包括一切不可預見費用;
8、強弱電工程;設計包括的強、弱電，配電箱、配電柜、入戶進入端子箱等均由乙方負責。弱電部分只預埋不穿線。
9、防水、保溫、樓梯、欄桿、鋁合金等按設計及規范要求標準施工;公共部分電梯間及樓梯間地面為防滑地磚、墻面為白色仿瓷涂料;入戶門價格必須達到每樘1000元;品牌由甲方確定。
二、施工準備
1、甲方
(1)負責做好水通、電通和道路通;
(2)組織有關人員進行施工技術交底;
(3)委派 為現場代表，對工程質量進行監督、檢查，負責簽證，核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關部門事宜。
2、乙方
(1)負責紅線內的臨時設施、水、電接入及運料道路;
(5)委派 為現場代表，負責工程施工質量，施工安全，提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關部門事宜。
三、工程期限
本工程經甲乙雙方協商一致，總工期 300 天(日歷日)。(如臺風、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需經甲方代表簽證后，工期相應順延)開工日期，以甲方確認的開工時間為準，共計10個月時間，總工期 300 天。
四、本工程竣工質量為一次性合格工程
1、乙方必須嚴格按照國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工;
2、乙方在施工中必須遵守下列規定;
(4)工程竣工后：乙方應按規定進行保修、保修時間自通過驗收之日起為一年。
五、安全生產與文明施工
1、施工現場安全管理按照誰施工誰負責的原則，由施工方全面負責,必須按《海南省建設工程施工安全管理條例》和海南省建設工程安全施工操作規程等有關規定進行施工，并且與公司簽訂安全管理責任協議。
2、如因違反安全操作規程和相關的安全管理條例而造成安全事故，一切責任由乙方負責。
3、乙方應按規定采取嚴格的安全措施、做到安全生產、文明施工，施工中發生的安全事故及其所造成的經濟損失，全部由乙方負責。
4、乙方在施工過程中，必須聽從甲方工地負責人指揮，配合施工，碰到問題，隨時商量解決。
六、工程價款支付及結算
且在次月5日前支付;工程結算審計完成后，發包人在10個工作日內支付至審計總造價的97%給承包人;剩余3%作為保修金，在工程竣工驗收合格滿一年后10天內付清(不計利息)。
七、爭議解決雙方在履行過程中發生合同爭議，首先協商解決，協商不成，提交人民法院訴訟解決。
八、其它約定
1、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后三日內乙方交納保證金到甲方指定賬戶后生效。
2、其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本協議簽訂后三日內，乙方支付壹仟萬保證金到甲方(松濤管理局)指定賬戶后合同生效。退保證金的時間，按支付工程款的時間每次退還25%。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________