加工行業(yè)的發(fā)展與制造業(yè)的興盛密切相關，對經(jīng)濟增長有著重要貢獻。希望以下加工精選可以幫助大家更好地應對加工中的各種情況。

鋼結(jié)構(gòu)維修加工合同（優(yōu)秀19篇）篇一

第七條規(guī)定執(zhí)行。）　。

第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）。

第七條　交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（1，　交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

返

鋼結(jié)構(gòu)維修加工合同（優(yōu)秀19篇）篇二

鋼結(jié)構(gòu)維修加工合同（優(yōu)秀19篇）篇三

根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期

二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點：

三、原材料來源及互利方法：

四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

五、貨款結(jié)算時間及方法：八、其他：

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

七、經(jīng)濟責任：

九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務主管部門備案。

十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。

十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

·服裝加工合同·鋼筋加工合同·加工貿(mào)易合同·進料加工合同。

供方：________________________。

代表人：_____________________。

____年____月____日。

需方：________________________。

代表人：______________________。

____年____月____日。

鋼結(jié)構(gòu)維修加工合同（優(yōu)秀19篇）篇四

甲方：(發(fā)包方)。

乙方：(承包方)。

甲方將鋼結(jié)構(gòu)工程鋼架制造工程交于乙方加工制造，根據(jù)合同法規(guī)定，雙方達成一致協(xié)定如下(按甲方提供圖紙)。

1、型鋼總重約：t，每噸價格為：元，合計為)。

2、變截面總約：t，每噸價格為：元，合計為)。

3、行車梁總重約：，每噸價格為：，合計為(大寫：)。

4、總價金額為：)。

5、付款方式：鋼梁加工完成付總金額的，構(gòu)件離廠前全部結(jié)清。

6、鋼板用料：h型鋼為產(chǎn)，重量按理論重量計算。鋼板料為板，濟鋼或安鋼產(chǎn)，并備有材質(zhì)證書。

7、具體尺寸：按圖紙施工。若甲方圖紙發(fā)生變更，須提前通知乙方并提供變更書面文件，根據(jù)工程量追加費用。

8、h型鋼梁噴漆均為：

9、工期為：天，年月日至年月日甲方支付首付款次日開始計算工期。

10、構(gòu)件有合格證，材料證明書。

以上h鋼結(jié)構(gòu)用料，由甲乙雙方共同實際考察訂購。

在合同簽訂的時間內(nèi)保證全部提貨，如甲乙雙方如有一方違約，違約責任按《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行，乙方按雙方簽訂的圖紙加工，如出現(xiàn)錯誤乙方負責。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字簽字蓋章后生效。

鋼結(jié)構(gòu)維修加工合同（優(yōu)秀19篇）篇五

品名。

規(guī)格。

單位。

數(shù)量。

備注。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第十二條承攬方的違約責任：

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

第十三條定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

鋼結(jié)構(gòu)維修加工合同（優(yōu)秀19篇）篇六

甲方：

乙方：

依據(jù)中華人民共和國《合同法》、《建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》等相關法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條、工程概況。

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程造價：

第二條、分包內(nèi)容。

乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結(jié)構(gòu)制作，巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。

上述工作范圍包括材料供應、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉(zhuǎn)運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。

第三條、施工工期。

總工期為。開工日期為，預定截止工期日期。

第四條、付款方式。

1、雙方簽訂合同后三日內(nèi)，甲方支付乙方預付款元，元整)。

2、甲方支付乙方二次費付款元，(大寫：元整)。

3、甲方支付乙方三次費付款元，(大寫：元整)。

4、余款在工程完工后，甲乙雙方共同進行驗收后，留壹萬元做質(zhì)保金，其他款項七天內(nèi)付清，質(zhì)保金六個月內(nèi)一次性付清。

第五條、雙方責任。

甲方責任。

1、依照本合同及時支付工程款和進行結(jié)算。

2、協(xié)調(diào)本工程施工過程中與物業(yè)等方面產(chǎn)生的情況。

3、提供現(xiàn)場臨時用水、用電接入點。

4、提供的圖紙要符合安全結(jié)構(gòu)。

乙方責任。

1、乙方對鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的結(jié)構(gòu)質(zhì)量負責，并按照設計和規(guī)范要求提供產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及檢測報告，并承擔相應費用，并做好自檢工作。

2、必須嚴格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質(zhì)量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。

3、嚴格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動保護、治安管理條例，小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定，做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活，并對施工的可靠性、安全性負責。

4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。

5、工程竣工驗收后，清理現(xiàn)場(包括生產(chǎn)，生活的材料和臨時設施)。三日內(nèi)全部退出現(xiàn)場。

6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質(zhì)量達不到要求而出現(xiàn)的問題進行及時免費保修。

7、乙方施工應采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。

第六條、附則。

如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產(chǎn)生任何糾紛可協(xié)商，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。

本合同未盡事宜，雙方協(xié)商并以書面形式簽字，作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方：乙方：

電話：電話：

鋼結(jié)構(gòu)維修加工合同（優(yōu)秀19篇）篇七

建設方（以下簡稱甲方）：

承攬方（以下簡稱乙方）：

根據(jù)《_合同法》及有關規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權(quán)利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。

（1）工程名稱：

（2）工程地點：

（3）工程范圍和內(nèi)容：本房為_______跨鋼結(jié)構(gòu)廠房，規(guī)格：長_______米；寬_______米；檐高_______米，按圖紙施工。

（4）建筑外包面積：_______平方米。

（1）開工日期：______年___月___日；

（2）竣工日期：______年___月___日；

（3）合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。

（1）本合同的總造價經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整，將調(diào)整后的金額以書面形式通知對方。

（2）本合同簽訂后，甲方須付預付款______％計人民幣______元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的______％計人民幣______元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______元作為工程款。

（3）工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

（4）如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經(jīng)濟損失責任，并應向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。

（5）本合同造價結(jié)算方式：____________。

工程質(zhì)量標準：質(zhì)量標準評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。

（1）辦理好各種施工手續(xù)，并在乙方進場前提供給乙方；

（2）施工過程中，協(xié)助乙方協(xié)調(diào)好各種關系；

（3）提供施工所需的水、電源。

（2）在施工過程中，乙方應文明施工；

（3）乙方在施工中發(fā)生的一切事故，由乙方負全責。

乙方進場后，要嚴格按照操作規(guī)程及有關施工安全規(guī)范進行施工，嚴禁違章施工，如施工中違章發(fā)生安全事故及施工質(zhì)量達不到要求，一切經(jīng)濟損失及責任全部由乙方承擔。

工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方，并附合格證、實驗報告，經(jīng)監(jiān)理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。

（1）乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明和相關規(guī)范精心施工，確保質(zhì)量，施工中因施工責任造成不合質(zhì)量要求，甲方必須及時提出，乙方應保證質(zhì)量，負責返工修補并承擔一切費用，凡因乙方原因造成屋面滲漏等質(zhì)量問題，由乙方無償保修一年（本工程由甲方單位人員驗收或由甲方報質(zhì)監(jiān)站組織為準）。

（2）甲方按施工圖紙、說明及國家有關規(guī)定進行驗收，竣工前乙方提出交工通知書，甲方接到通知書后應在五日內(nèi)組織人員進行驗收，并簽具驗收證明，逾期按合格檢定。（竣工驗收合格后甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用則視為工程驗收合格）。

承包人應按法律、行政法規(guī)及國家關于工程質(zhì)量保修的有關規(guī)定，在工程竣工驗收之前，與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同，并對交付發(fā)包人使用的工程，在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔質(zhì)量保修責任。

保修期為：______年___月___日—______年___月___日。

（2）因承包方原因?qū)е卵诱`工期，按工程總造價的萬分之三/天賠償發(fā)包人；

（3）發(fā)包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協(xié)議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔違約責任并按工程總造價的萬分之三/天賠償承包人。

若雙方就經(jīng)濟糾紛協(xié)商不成，可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。

（1）發(fā)包人、承包人履行合同全部義務后，發(fā)包人向承包人簽發(fā)履約證書，本合同即告終止。

（2）合同的權(quán)利義務終止后，發(fā)包人、承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務。

（3）本合同正本____份，具有同等效力，由發(fā)包人、承包人分別保存____份。

（4）雙方根據(jù)有關法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際，經(jīng)協(xié)商一致后，可對本合同內(nèi)容具體化、補充或修改，其效力同本合同。

發(fā)包人：（公章）。

承包人：（公章）。

______年___月___日。

鋼結(jié)構(gòu)維修加工合同（優(yōu)秀19篇）篇八

定做方：(稱甲方)。

承攬方：(稱乙方)。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

1.制作內(nèi)容：

主鋼構(gòu)：鋼梁.h(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為q235。鋼構(gòu)必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)。

2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款。

3.提貨：

(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

1.交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

2.交貨時間：

1.乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。

2.甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。

3.運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。

1.甲方向乙方提供完整的`構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

5.乙方質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。

甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

委托代理人：委托代理人：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：

日期：

鋼結(jié)構(gòu)維修加工合同（優(yōu)秀19篇）篇九

甲方：

乙方：

根據(jù)《民法典》的有關細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。

一、項目名稱和地點。

1、項目名稱：型廣告塔座。

2、工程地點：

二、工程內(nèi)容：

1、依據(jù)甲乙雙方確認的施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍_漆，工程做法及選材標準詳見施工圖。

委托加工數(shù)量為_型廣告塔座。

2、乙方負責廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝……面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。

合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套。

三、承包方式和造價：_型廣告塔座，單價每座_元合計人民幣_元，大寫：_元整;。

本項目由甲方以包工包料方式委托，乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎施工。

四、工程價款支付、結(jié)算方式：付款方式：

合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的_%，計人民幣_元;。

鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的_%，計人民幣_元;。

合計人民幣_元座廣告塔共計_元;。

3%作為乙方的保修保障金合計人民幣_元，滿一年后七天內(nèi)，甲方負責與乙方結(jié)清余款。

五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。

六、雙方責任甲方責任。

1、甲方負責廣告塔的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關的糾察時，甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止。

協(xié)調(diào)期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。

2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責其電費。

甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。

3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調(diào)乙方負責其費用;。

材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。

如工程款不能及時到位，工期相應順延。

造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。

施工人員誤工每人每天元。

6、甲方負責工程價款拔付和竣工結(jié)算，負責組織工程竣工驗收。

7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔進行處理或拍賣，同時此合同終止。

乙方責任。

1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔結(jié)構(gòu)安全性。

如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責任由乙方承擔;。

在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。

2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失。

3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權(quán)按照有關規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。

如遇到無法抗拒自然災害或停電原因，工期順延。

5、工程質(zhì)量驗收：

以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。

工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權(quán)拒付工程款;。

鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;

如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。

6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。

7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。

以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。

七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;。

協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

八、附件：《鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》。

附則：

合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。

本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。

經(jīng)甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。

如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。

本合同附廣告塔驗收標準，該標準依據(jù)中國工程建設標準化協(xié)會標準《戶外廣告設施鋼結(jié)構(gòu)技術規(guī)程》，省工程建設標準。

驗收手續(xù)一式兩份，甲乙雙方各持一份。

本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。

甲方代表人簽字：

乙方代表人簽字：

鋼結(jié)構(gòu)維修加工合同（優(yōu)秀19篇）篇十

第七條規(guī)定執(zhí)行。）。

第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）。

第六條驗收標準和方法：__________________________________________________________（1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。）。

第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（1，交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

返

鋼結(jié)構(gòu)維修加工合同（優(yōu)秀19篇）篇十一

甲方：(發(fā)包方)。

乙方：(承包方)。

甲方將鋼結(jié)構(gòu)工程鋼架制造工程交于乙方加工制造，根據(jù)合同法規(guī)定，雙方達成一致協(xié)定如下(按甲方提供圖紙)。

1、型鋼總重約：t，每噸價格為：元，合計為)。

2、變截面總約：t，每噸價格為：元，合計為)。

3、行車梁總重約：，每噸價格為：，合計為(大寫：)。

4、總價金額為：)。

5、付款方式：鋼梁加工完成付總金額的，構(gòu)件離廠前全部結(jié)清。

6、鋼板用料：h型鋼為產(chǎn)，重量按理論重量計算。鋼板料為板，濟鋼或安鋼產(chǎn)，并備有材質(zhì)證書。

7、具體尺寸：按圖紙施工。若甲方圖紙發(fā)生變更，須提前通知乙方并提供變更書面文件，根據(jù)工程量追加費用。

8、h型鋼梁噴漆均為：

9、工期為：天，年月日至年月日甲方支付首付款次日開始計算工期。

10、構(gòu)件有合格證，材料證明書。

以上h鋼結(jié)構(gòu)用料，由甲乙雙方共同實際考察訂購。

在合同簽訂的時間內(nèi)保證全部提貨，如甲乙雙方如有一方違約，違約責任按《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行，乙方按雙方簽訂的圖紙加工，如出現(xiàn)錯誤乙方負責。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

鋼結(jié)構(gòu)維修加工合同（優(yōu)秀19篇）篇十二

委托方：__________(以下簡稱甲方)。

加工方：__________(以下簡稱乙方)。

依據(jù)《_____》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式。

甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

二、加工內(nèi)容。

本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

三、加工工期。

從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

四、加工量、單價及總金額。

1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb-50205-20_________)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量__________%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同采用的定價方式結(jié)算。

五、運輸方式：需方自提，運費自負。

六、結(jié)算、付款及付款方式。

1、本合同簽訂后__________萬元為定金，__________/萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。

3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。

七、雙方責任甲方責任。

1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。

3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

乙方責任。

1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

4、__________年_______月_______日開始供應第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，__________年_______月_______日前將全部鋼構(gòu)件供完。

八、質(zhì)量驗收。

1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復檢。復檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責，并在48小時內(nèi)解決。

2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九、違約責任。

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

十、保密責任。

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。

十一、其他約定。

1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務承擔連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)。

甲方：__________(蓋章)。

乙方：__________(蓋章)。

_______年_______月_______日。

鋼結(jié)構(gòu)維修加工合同（優(yōu)秀19篇）篇十三

委托方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)。

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工制作事宜協(xié)商一致，訂立本合同。

第二條：工程概況。

1.工程名稱：。

2.工程地點：。

3.委托方：。

4.預估構(gòu)件重量：。

5.工程內(nèi)容：

第三條：合同范圍及簽定合同依據(jù)。

1.甲方認可的施工圖紙。

2.甲方認可的設計變更，補充聯(lián)系單，圖紙會審紀要。

第四條：生產(chǎn)(加工)工作內(nèi)容。

1.主鋼構(gòu)：。

2.主鋼構(gòu)除銹處理方式：拋丸除銹。

3.防銹底漆涂裝要求：。

4.乙方負責免費裝車，甲方負責運輸，運輸費用由甲方承擔。

第五條：甲方的權(quán)利和義務。

1.甲方于年月日前向乙方提交生產(chǎn)(加工)用施工圖紙?zhí)住?/p>

2.按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、付款方式支付加工費、材料費。

3.甲方代表有權(quán)監(jiān)督加工的進度和質(zhì)量。

第六條：乙方的權(quán)利和義務。

1.按時提交加工產(chǎn)品，并經(jīng)甲方在車間驗收合格后方可出廠。

第七條：加工費及付款方式、時間。

1.本生產(chǎn)人工費單價為：元/噸。

2.材料費單價：本結(jié)構(gòu)原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。

3.工程款支付：預付材料款70%計元(大寫：元整)。

4.提構(gòu)件時付清本批鋼構(gòu)件30%的余款。

5.重量結(jié)算：按理論重量結(jié)算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工。

6.如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費用，計費標準按1、2條進行。

第八條：生產(chǎn)(加工)期限。

1.開工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。

2.工期：天。

3.工廠存放期：構(gòu)件完工之日起免費在廠內(nèi)存放7天，超出7天每天按產(chǎn)品總價款的5‰收取場地占用費。

4.遇到下列情況之一時，生產(chǎn)(加工)產(chǎn)品開工日期及產(chǎn)品交驗日期則相應順延或另外商定：

1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時;。

2)由于甲方的原因影響生產(chǎn)(加工)進度時。

第九條：違約責任。

1.由于產(chǎn)品質(zhì)量問題，不能滿足施工圖紙要求時，應由承包方無償返工或重新提供產(chǎn)品。

2.由于委托方提供的圖紙不十分正規(guī)，在承包方開始生產(chǎn)后仍在修改設計，由此造成的損失委托方應給予承包方相應的經(jīng)濟補償，并工期順延。

第十條：其它。

1.產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格出廠后，由于運輸或其它非乙方原因而影響了質(zhì)量，乙方不再承擔責任。

2.根據(jù)本合同的約定，乙方只對甲方承擔其應盡的責任和義務，而不再與第三方發(fā)生業(yè)務關系，甲方只對乙方承擔其應盡的責任和義務，不受第三方的影響。

第十一條：附則。

1.與本合同有關的其它問題，均按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

2.本合同一式四份，甲方各執(zhí)二份。

3.雙方代表簽章后，合同生效。

委托方：承包方：

承辦人：承辦人：

電話：電話：

傳真：傳真：

鋼結(jié)構(gòu)維修加工合同（優(yōu)秀19篇）篇十四

承攬方：

代表人：職務：電話：

定作方：

地址：電話：

定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

第一條承攬項目概況。

1、項目名稱：

2、項目地點：

3、項目內(nèi)容：

4、建筑面積：

5、承攬方式：承攬方包工包料。

6、工期：本項目工期天，按甲方指定進場日期計算。

7、共計：元。

第二條圖紙或技術資料。

雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。

第三條定作方義務。

（1）負責向承攬方提供水、電。

（2）參與項目質(zhì)量和項目進度的'監(jiān)督，負責材料進嘗竣工驗收。

第四條承攬方義務。

（1）按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目；

（2）參加項目的竣工驗收。

第五條項目變更。

（1）承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內(nèi)回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復的，應繼續(xù)按圖紙或技術要求進行工作，由此而產(chǎn)生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內(nèi)得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

（2）承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

第六條確定變更合同價款及工期。

（1）發(fā)生變更后，承攬方應提出適當?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準后調(diào)整合同價款。

（2）變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調(diào)整竣工日期。

第八條質(zhì)量標準。

雙方約定本項目質(zhì)量標準：

（1）項目質(zhì)量達到圖紙或技術資料的要求。

（2）所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求。

第九條項目驗收和保修。

（1）項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過驗收。

（2）第十條合同價款支付方式。

1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即元。剩余工程款按工程進度支付。剩余3%作為質(zhì)保金保修期滿付清。

第十一條違約責任。

1、承攬方的違約責任。

（1）未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減合同價款；不同意利用的，重新制作。

（2）無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款3‰違約金。

2、定作方的違約責任。

（1）中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失；

（2）中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金；

（3）超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

甲方乙方。

日期

鋼結(jié)構(gòu)維修加工合同（優(yōu)秀19篇）篇十五

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本協(xié)議：

一、工程概況：

1、工程名稱：更換鍋爐煙筒及暖氣閥門。

2、工程地點：____小學。

3、工程量：煙筒10米，閥門18個，球閥1個。

4、工程內(nèi)容：更換廢舊閥門，安裝新煙筒。

5、承包方式：全包。

6、質(zhì)量標準：

（1）煙筒高10米，煙筒直且牢。

（2）閥門要求銅芯切耐用、。

二、工程工期：

11月20號必須竣工。

____________。

甲方原因造成的延誤工期，每天按工程造價的千分之二十罰款。

四、支付方法：

工程驗收合格后三個月一次性付清。

五、施工過程中，所出現(xiàn)的一切意外事故均有乙方承擔。

六、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商后妥善解決。

七、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方簽字（章）：___________乙方簽字（章）：___________。

鋼結(jié)構(gòu)維修加工合同（優(yōu)秀19篇）篇十六

委托單位：__________(以下簡稱甲方)。

承攬單位：__________(以下簡稱乙方)。

__________有限公司(甲方)委托(乙方)承擔鋼結(jié)構(gòu)的制造，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下技術協(xié)議：

一、概況：__________。

二、制造范圍：__________。

三、制造驗收標準：

1、構(gòu)件制作的一般質(zhì)量要求必須符合gb50205-__________年《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》的相應規(guī)定。

2、除滿中上述要求外，還滿足下列要求：

四、標識及包裝：

1、構(gòu)件制作完畢，應按構(gòu)件清冊上的“拆開構(gòu)件號”在相應構(gòu)件的標志端處作出標識。標識應醒目且不易脫落，易于區(qū)分。

2、乙方涂漆時應注意保護好摩擦面不要污染。防腐后如螺栓孔區(qū)域有底漆，應用清洗劑將孔群四周60mm范圍內(nèi)底漆清除干凈，并用鋼絲刷打磨摩擦面使其符合要求。

3、為便于分層管理與工地使用，應根據(jù)構(gòu)件長度，在構(gòu)件的中部或兩端刷環(huán)形(包括腹板、翼板)色帶(使用漏模)色帶寬度為30~50mm。

4、其它：

五、職責范圍：

1、由甲方技術資料和設計的錯誤造成的產(chǎn)品損失，由甲方承擔責任。乙方應協(xié)助甲方盡快補齊由甲方錯誤造成的漏缺件，費用見主合同。

2、由乙方制造錯誤造成的安裝過程中的材料、工時等損失由乙方負責，乙方應及時補齊由于制造錯誤和發(fā)運出現(xiàn)的漏缺件。

3、乙方在施工過程中發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和文件的錯誤，應及時通知甲方。

4、乙方制造的.產(chǎn)品在運輸過程中因包裝不當造成產(chǎn)品受損，由乙方負責。

六、產(chǎn)品完工應提交的資料：

乙方產(chǎn)品制作完畢，應向甲方提供下列資料：

1、所有鋼材、焊接材料的材質(zhì)證明原件。

2、按規(guī)定必須進行抽樣復驗的材料的復驗報告原件。

3、對接焊縫的超聲波探傷報告。

4、產(chǎn)品合格證原件。

5、貨物交接證明。

八、本協(xié)議未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。所達成的協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。

九、本協(xié)議正文一式柒份，甲方執(zhí)伍份，乙方執(zhí)貳份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。

甲方：__________乙方：__________。

代表：__________代表：__________。

日期：__________日期：__________

鋼結(jié)構(gòu)維修加工合同（優(yōu)秀19篇）篇十七

委托方(甲方)：

被委托方(乙方)：

甲方委托乙方全年加工掛面產(chǎn)品，為了維護甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關委托加工事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。

第一條委托加工內(nèi)容。

甲方委托乙方全年加工掛面產(chǎn)品.乙方供給甲方的價格以乙方出廠價格為準，合作期間乙方不得私自調(diào)高價格(非人為因素的原料價格上漲因素除外)。產(chǎn)品質(zhì)量要求如下：

1、產(chǎn)品凈含量誤差不能超過3克。

2、包裝整齊，版面清晰。

第二條甲方責任：

1、按照合同要求分批次下訂單委托乙方加工掛面產(chǎn)品。

2、向乙方提供甲方營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等法律證件復印件并加蓋公司鮮公章。

3、每次訂貨需提前給乙方提供訂單，并在訂單中向乙方表明加工規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品標準要求、交貨時間等。

4、甲方按照甲乙雙方確定的樣品和產(chǎn)品標準進行驗收貨品。

5、甲方應嚴守乙方的商業(yè)秘密。

6、甲方負責運輸。

7、甲乙雙方合同終止后剩余包裝材料歸甲方所有，甲方按剩余包裝材料的數(shù)量按當時市場價格退還乙方現(xiàn)金。

8、甲方同意乙方使用張國華的人名權(quán)、肖像權(quán)。

第三條乙方責任。

1、嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求進行委托加工生產(chǎn)。

2、按照合同約定的規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品標準、生產(chǎn)期限等相關要求加工，不得以任何形式和理由超過和短缺訂單數(shù)量或任意延期交貨。

3、負責原材料的采購、驗收、加工過程控制。

4、向甲方提供產(chǎn)品說明、生產(chǎn)許可證號、產(chǎn)品標準號、保質(zhì)期及保存條件、廠名廠址。

5、嚴守甲方的商業(yè)秘密，不得將甲方訂單的數(shù)量、價格告知第三方。

6、乙方應確保所供產(chǎn)品的質(zhì)量(按國家標準執(zhí)行)。由于乙方產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)е录追皆诋a(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi)銷售過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及由此給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方全部承擔。

第四條付款方式：

乙方保質(zhì)保量生產(chǎn)結(jié)束后，全款交付，款到發(fā)貨。

第五條驗收標準：

根據(jù)國家標準及訂單要求。

第六條違約責任：

甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權(quán)終止本合同。

第七條合同有效期限。

本委托加工合同期限為12個月，自____年____月____日至____年____月____日止，具體每批產(chǎn)品生產(chǎn)、交貨時間以甲方訂單為準。

第八條合同如遇爭議，甲乙雙方可協(xié)商解決。

第九條本合同正本一式二份(補充協(xié)議、傳真件、原件具有同等法律效力)經(jīng)雙方法人代表或公司代表簽字蓋章后生效。

第十條其他未盡事宜另行訂立。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

鋼結(jié)構(gòu)維修加工合同（優(yōu)秀19篇）篇十八

合同。

首先要注意了解對方履行合同的能力。那么鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同是怎樣寫的呢?以下是在本站小編為大家整理的鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同范文，感謝您的欣賞。

委托方：(以下簡稱甲方)加工方：?(以下簡稱乙方)。

依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式。

甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

二、加工內(nèi)容。

本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

三、加工工期。

從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

四、加工量、單價及總金額。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同采用的定價方式結(jié)算。

五、運輸方式：需方自提，運費自負。

六、結(jié)算、付款及付款方式。

1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。

3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。

七、雙方責任甲方責任。

1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

乙方責任。

1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

4、日開始供應第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20xx年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。

八、質(zhì)量驗收。

1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復檢。復檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責，并在48小時內(nèi)解決。

2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九、違約責任。

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

十、保密責任。

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。

十一、其他約定。

1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務承擔連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)。

甲方：(蓋章)乙方：

定做方：(稱甲方)承攬方：(稱乙方)。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

一、加工制作內(nèi)容：

1.制作內(nèi)容：

主鋼構(gòu)：鋼梁.h(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為q235。鋼構(gòu)必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

二、合同價格及結(jié)算方式：

1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)。

2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款。

3.提貨：

(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

三、質(zhì)量要求：

四、交貨地點和時間：

1.交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

2.交貨時間：

五、包裝及運輸：

1.乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。

2.甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。

3.運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。

六、雙方權(quán)利及義務：

1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

5.乙方質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

七、違約責任：按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。

八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。

九、附則：

1.本合同。

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為年月日至年月日。

3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

委托代理人：委托代理人：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：

開戶行：開戶行：

賬號：賬號：

共

2

頁，當前第。

1

頁

1

2

鋼結(jié)構(gòu)維修加工合同（優(yōu)秀19篇）篇十九

委托方:(以下簡稱甲方)。

加工方:(以下簡稱乙方)。

依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式。

甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

二、加工內(nèi)容。

本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

三、加工工期。

從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

四、加工量、單價及總金額。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同采用的定價方式結(jié)算。

五、運輸方式:需方自提，運費自負。

六、結(jié)算、付款及付款方式。

1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。

3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。

七、雙方責任甲方責任。

1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

乙方責任。

1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

4、日開始供應第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20xx年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。

八、質(zhì)量驗收。

1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復檢。復檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責，并在48小時內(nèi)解決。

2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的.價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九、違約責任。

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

十、保密責任。

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。

十一、其他約定。

1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務承擔連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)。

甲方:(蓋章)乙方:。