通過簽訂裝修合同，可以明確裝修過程中的費用、時間和質量要求。以下是一份詳細的裝修合同示例，希望能對大家起到一定的指導作用。

裝修保修合同裝修保修合同必須簽（優質15篇）篇一

工程地點：______________________________________。

工程內容及做法(裝修預算表)。

工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

(1)承包方包工、包料;。

(3)承包方包工、發包方包料(發包方提供裝飾裝修材料明細表)。

工程期限___個工作日，開工日期____年___月___日，竣工日期____年___月___日。

合同價款：本合同工程造價為(大寫)：________________________元,小寫:______________元(室內裝飾裝修工程報價單)。

裝修保修合同裝修保修合同必須簽（優質15篇）篇二

甲方：

乙方：

承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任。

質量保修范圍包括室內吊頂、抹灰、鋼結構地臺，水電改造、乳膠漆涂刷，墻紙粘貼、燈具電氣和衛生潔具。以及其他裝飾所涉及的項目和雙方約定的其他項目。具體保修的內容，雙方約定如下：按《建設工程質量管理條例》第279號令執行。

雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，約定本工程的質量保修如下：

1、_____________________________。

2、_____________________________。

3、_____________________________。

室內吊頂項目為二年；結構地臺為五年；

電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為二年。燈具及衛生潔具為二年；

其他項目保修期限約定如下：在非人為因素下，本工程所涉及的。

項目保修二年。

(以上條款不可抗力因素導致除外)。

1、屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修，發包人可以委托他人修理。

2、發生緊急搶修事故的，承包人接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修；有不可抗力因素導致無法及時到達事故現場搶修，責任免責。

3、對于涉及結構安全的質量問題，承包人不承擔任何責任。

1、在保修期內非人為因素造成的情況下，承包人無條件執行以上保修協議。

2、如人為因素和不可抗力的情況下造成工程破損，承包人不承擔保修。

3、保修期限滿后，承包方可繼續為發包方進行工程維護，維護只收取相應的維護成本費用，不存在其他項目收費。

本工程質量保修書，由施工合同發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。

發包人：(公章)___________。

承包人：___________。

(公章)法定代表人：___________。

___________年___________月___________日。

法定代表人：___________。

___________年___________月___________日。

裝修保修合同裝修保修合同必須簽（優質15篇）篇三

雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

(1)水電施工改造完工,開關插座定位驗收;。

(2)泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工;。

(3)木工吊頂,木制品完工;。

(4)油漆工程完工;。

(5)全部工程完工。承包方應提前兩天通知發包方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。

工程竣工后，承包方應通知發包方驗收，發包方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續。

本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為3個月，3個月后收費保修。保修內容為本公司施工過的項目，因外力引起的損壞和其它單位提供的設備，工程項目收費維修。

裝修保修合同裝修保修合同必須簽（優質15篇）篇四

發包方(簡稱甲方)：

承包方(簡稱乙方)：

根據《xxx合同法》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律規定的原則，為保護雙方的合同權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況及要求。

1、裝飾施工地點：

2、裝飾施工內容：

3、總價款：按實際面積結算，具體如下：

(1)包輕工，單價每平方_____元，包含(衛生間里墻面磚，地面磚，馬賽克，淋浴區擋水槽，大理石，填縫，清潔)。

(2)施工過程中甲方提供一處電源箱，從電源箱到具體施工地點的電線乙方自備。吊頂過程中使用的移動腳手架或梯子由乙方自備。

4、甲方對裝飾質量要求：

(1)裝飾質量達到國家相關標準，且必須通過政府相關部門的驗收合格;。

(2)裝飾效果要求以甲方提供的裝飾施工圖，效果圖要求為準;。

(3)按照甲方所規定的裝飾時間完工并順利通過驗收;。

二、材料供應。

甲方提供的材料由甲方按時提供到施工工地，乙方負責將材料搬運至具體施工點位，乙方所產生的垃圾自行清潔干凈。

三、工程質量及驗收。

1、本工程執行《建筑裝飾工程技術規程》、《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制度的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由甲方設計施工圖。

3、由于乙方原因造成事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以政府相關部門的驗收合格為準。

四、工程價款及結算。

1、工程款付款方式如下：

按工程進度付款____%，工程完工(驗收合格)后，付____%，剩余____%質保金，從工程驗收合格后年底內付清。

五、違約責任。

1、由于甲方原因或者其他施工工種原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

2、由于乙方自身原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按____元/天向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工制作，一切損失由乙方承擔，并賠付甲方相應違約金為工程款的____%。且甲方有權不支付后續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方支付的貸款外，并賠償總工程款30%的相應違約金。

5、乙方在施工過程中因乙方原因造成人身、財產損失，由乙方負一切責任，與甲方無涉。

六、糾紛處理方式。

因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決，協商不成，可以向_____________人民法院提起訴訟。

七、合同的變更和解除。

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方違反合同約定的，守約方除有權要求違約方承違約責任外，可單方立即終止本合同。

2、施工過程中任何一方提出中出合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為合同解除。

3、施工過程中，乙方應當配合其他工種施工，服從甲方安排。

八、其他約定。

九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

本協議自雙方簽字蓋章之日期生效。

甲方(簽字)：_____________乙方(簽字)：_____________。

裝修保修合同裝修保修合同必須簽（優質15篇）篇五

發包方(簡稱甲方)：

承包方(簡稱乙方)：

根據《_合同法》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律規定的原則，為保護雙方的合同權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況及要求。

1、裝飾施工地點：

2、裝飾施工內容：

3、總價款：按實際面積結算，具體如下：

(1)包輕工，單價每平方_____元，包含(衛生間里墻面磚，地面磚，馬賽克，淋浴區擋水槽，大理石，填縫，清潔)。

(2)施工過程中甲方提供一處電源箱，從電源箱到具體施工地點的電線乙方自備。吊頂過程中使用的移動腳手架或梯子由乙方自備。

4、甲方對裝飾質量要求：

(1)裝飾質量達到國家相關標準，且必須通過政府相關部門的驗收合格;。

(2)裝飾效果要求以甲方提供的裝飾施工圖，效果圖要求為準;。

(3)按照甲方所規定的裝飾時間完工并順利通過驗收;。

二、材料供應。

甲方提供的材料由甲方按時提供到施工工地，乙方負責將材料搬運至具體施工點位，乙方所產生的垃圾自行清潔干凈。

三、工程質量及驗收。

1、本工程執行《建筑裝飾工程技術規程》、《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制度的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由甲方設計施工圖。

3、由于乙方原因造成事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以政府相關部門的驗收合格為準。

四、工程價款及結算。

1、工程款付款方式如下：

按工程進度付款____%，工程完工(驗收合格)后，付____%，剩余____%質保金，從工程驗收合格后年底內付清。

五、違約責任。

1、由于甲方原因或者其他施工工種原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

2、由于乙方自身原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按____元/天向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工制作，一切損失由乙方承擔，并賠付甲方相應違約金為工程款的____%。且甲方有權不支付后續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方支付的貸款外，并賠償總工程款30%的相應違約金。

5、乙方在施工過程中因乙方原因造成人身、財產損失，由乙方負一切責任，與甲方無涉。

六、糾紛處理方式。

因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決，協商不成，可以向_____________人民法院提起訴訟。

七、合同的變更和解除。

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方違反合同約定的，守約方除有權要求違約方承違約責任外，可單方立即終止本合同。

2、施工過程中任何一方提出中出合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為合同解除。

3、施工過程中，乙方應當配合其他工種施工，服從甲方安排。

八、其他約定。

九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

本協議自雙方簽字蓋章之日期生效。

甲方(簽字)：_____________乙方(簽字)：_____________。

裝修保修合同裝修保修合同必須簽（優質15篇）篇六

對以下原因造成竣工日期延誤，經發包方確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;。

(2)不可抗力;。

(3)發包方同意工期順延的其他情況。

因發包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包方承擔，工期順延。

發包方未按期支付工程款，工期相應順延。

因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包方原因造成工程質量存在問題的，在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔，工期協商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。

裝修保修合同裝修保修合同必須簽（優質15篇）篇七

2、責令原審法院依法作出判決。

事實與理由：_________________。

一、原審以被上訴人為被告并無不當，符合法律規定。

民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動，也可以一般自然人的名義進行民事活動。

個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經營范圍內產生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。

本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生，相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是，雙方_______年_____月到_____3年_____月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此，相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。

二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當，原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。

從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當，原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累，浪費司法資源。

綜上，原審裁定嚴重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。

此致

_____________人民法院。

裝修保修合同裝修保修合同必須簽（優質15篇）篇八

裝修保修合同裝修保修合同必須簽（優質15篇）篇九

現在社會流行什么？時髦？我承認，耍酷？我也承認，但是最流行的是什么？關系啊！不是有話說：朋友多，路好走嗎！朋友多，好辦事，這話不假。但是也別真信。現在凡是和利益扯上關系的事情最好不要找身邊的熟人辦事。現在民間有句俗話：知人知面不知心啊！說不定在外面只要1元就能辦妥的事，找身邊的熟人需要花上10要元錢，還有可能質量不好，你也不好說話，因為怕傷和氣！似乎找身邊的熟人辦事現在已成為主流，不過事實是：不能事事找身邊的熟人。比如說裝修。

多數被坑，很多的爛尾工程只能礙著面子不說，且他們多數是沒有簽訂正規的裝修合同，一些裝修材料和施工的工藝僅為口頭約定，五章可查。不少業主在裝修前都找過裝飾公司,但是由于報價太高轉而求助于身邊的熟人。但是事實上,家裝行業也有“殺熟”問題,尤其是如果負責裝修的身邊的熟人是朋友的朋友,表面看起來是交情不淺,實際上是“唔熟唔吃”。由于礙于朋友情面,即使消費者對施工質量、預算價格有些不滿也不好說什么。

各種糾紛、矛盾并沒有因為身邊的熟人裝修而減少。更重要的是,身邊的熟人裝修多數都沒有簽訂正規的裝修合同,施工工藝、材料選用僅靠口頭約定,如果出現糾紛,消費者想要維護權益會因為缺乏證據陷入困局。找身邊的熟人裝修多數采用清包的方式,即業主負責所有材料,而朋友僅負責施工。業主需要花大量時間逛市場、了解行情、選材料,這其中不僅包括瓷磚、櫥柜等主材,原本用量不大、品種繁多的輔料也需要業主搞定。

時間成本、精力成本自然會增加不少。而交由裝修裝飾公司裝修,裝飾公司一般多采用半包,輔料由公司提供,能夠省下業主的時間和精力。與身邊的熟人裝修相比,裝飾公司多了輔料成本、管理成本、維護成本,價格確實比前者高,但是無形中為客戶節省下的時間成本是無法估量的。與正規裝飾公司相比,施工隊中并沒有專業的設計人員,更不會出設計效果圖。整個裝修往往是一邊施工一邊規劃,一套房子的設計可以說是東拼西湊而來,缺乏系統性。

業主嘴里的這些“身邊的熟人們”往往對新材料、新工藝的接受還不夠,他們所熟悉的材料、應用的工藝往往是幾年前流行的。你是否正打算找熟人做裝修呢？一定好自己好好思量一番，以免被自己的找的圈套給困住了，裝修做出來不滿意也不好找熟人理論。價格開支超出預算很多，也不敢表示怨言。做裝修還是要找有品牌，有實力的正規公司做，有保障，有維修，更有懂設計的專業人士給你一條龍服務！來源：艾逸網（業主裝修好幫手）。

裝修保修合同裝修保修合同必須簽（優質15篇）篇十

甲方：乙方：

鑒于乙方承包裝修之甲方裝修工程已于年月日交付使用，有關細項質量需進一步觀察，目前有關工程細項已需維修養護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議：

1、本工程保修期為__________年，自________年__________月_________日起至____________年_______________月___________日止。

2、乙方在保修期內工作范圍為：

就裝修工程所涉及全部合同項目內(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協議列明為準)的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現脫落，所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當、天災、原土建質量造成的損壞除外。

3、目前工程已存在的問題及乙方責任：

1)花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。

2)護墻板的板面目前變形較重，乙方應于年月份前進行更換或整修。

3)木門現已變形，乙方應予年月份前進行整修。

4)壁紙卷邊，乙方應于年月份前進行整修。

5)廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。

6)前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。

4、乙方工作方式。

在甲方發現工程出現質量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節假日包括在內)內，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。

5、法律責任。

乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日，不予整修或更換的，甲方有權扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質量問題造成其他損失，甲方除有權扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。

6、結算。

保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結束后七日內，甲方將尾款如數結算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結束后，若甲方感到滿意，可以結算)。

7、本協議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

蓋章：蓋章：

裝修保修合同裝修保修合同必須簽（優質15篇）篇十一

實際上，有時找熟人裝修確實可以實現美好的愿望。但具體情況還得具體分析，在有些情況下找熟人裝修，還會出現很多問題。

一是沒有正規的合同，一旦出現問題很難通過法律途徑解決。找熟人裝修多半是出于信任，所以很多時候是根本不簽訂正規合同的。熟人即使與消費者簽訂了協議，也是相當不規范的，而且更多的是口頭協議，不具有法律效力。如果出現大的裝修質量問題時，消費者很難用法律武器來保護自己的合法利益。

二是正規的裝修公司會根據客戶的需要，在裝修前給客戶做預算。而熟人裝修一般是先付一部分款進料裝修，根據工程的進度，再分階段付款。這樣做有一個很大的弊端，就是追加、更改的裝修費無法控制，消費者往往會花“冤枉錢”。

家庭裝修消費者最看重的就是施工質量，如果施工技術不過關，就會造成安全隱患，將來會有很多麻煩。熟人總會承諾認真施工，保證質量，可是有時出于成本考慮，熟人介紹的施工人員一般沒有經過正規裝修公司的培訓，施工技術不規范，施工質量就很難達到正規的標準，特別是隱蔽工程，如果施工不規范，很可能發生安全事故。

三是保修服務的問題。裝修公司一般都會有保修售后服務，或承諾幾年保修，或承諾終身保修。消費者在入住后，如果出現裝修質量問題，裝修公司會負責維修，而且盡可能地為消費者解決問題。但是找熟人裝修，常常會礙于熟人的面子，出了問題也不好意思去找熟人解決，實際上就跟沒有保修期一樣。

如何防止出現上述情況。

家庭裝修維權一直都是讓消費者頭疼的事。對此，業內人士提醒消費者，不論是找熟人還是找裝修公司，雙方都必須簽訂規范的裝修工程合同，明確雙方的違約責任。“消費者一定要有法律意識。‘君子協議’是口頭約定，是不受國家法律保護的，產生糾紛后難以取證和鎖定事實，解決起來費神費力，而且自己的權益得不到有效維護。另外，合同要對工期、材料、質量等約定明確，實施過程中如有變動，更改時也要簽訂補充協議或者填寫變更單。”該業內人士說。

更多裝修知識請登錄華夏裝飾網，省錢、省心、裝修有保障就上華夏裝飾網。

裝修保修合同裝修保修合同必須簽（優質15篇）篇十二

鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓xx號房屋工程已于年月日交付使用，有關細項質量需進一步觀察，目前有關工程細項已需維修養護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議：

1.本工程保修期為一年，自年月日起至年月日止。

2.乙方在保修期內工作范圍為：

就裝修工程所涉及全部項目（以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協議列明為準）的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現脫落，所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。

3.目前工程已存在的問題及乙方責任：

3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。

3.2護墻板的板面目前變形較重，乙方應于年月份前進行更換或整修。

3.3木門現已變形，乙方應于年月份前進行整修。

3.4壁紙卷邊，乙方應于年月份前進行整修。

3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。

3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。

4.乙方工作方式。

在甲方發現工程出現質量問題并電話或傳真通知乙方后7日（節假日包括在內）內，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。

5.法律責任。

乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的，甲方有權扣除工程尾款人民幣元；若甲方因該質量問題造成其他損失，甲方除有權扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。

6.結算。

保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結束后七日內，甲方將尾款如數結算予乙方（年月份乙方將第3條所述問題整修結束后，若甲方感到滿意，可以結算）。

7.本協議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。

甲方：a公司乙方：北京xx裝潢公司。

代表：代表：

8.租教室合同范本。

9.門面租憑合同范本。

裝修保修合同裝修保修合同必須簽（優質15篇）篇十三

鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓__號房屋工程已于年月日交付使用，有關細項質量需進一步觀察，目前有關工程細項已需維修養護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議：

1.本工程保修期為一年，自年月日起至年月日止。

2.乙方在保修期內工作范圍為：就裝修工程所涉及全部項目的損壞或質量問題進行更換或修復。

如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現脫落，所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。

屬于甲方使用不當造成的損壞除外。

3.目前工程已存在的問題及乙方責任：

3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。

3.2護墻板的板面目前變形較重，乙方應于年月份前進行更換或整修。

3.3木門現已變形，乙方應于年月份前進行整修。

3.4壁紙卷邊，乙方應于年月份前進行整修。

3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。

3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。

4.乙方工作方式在甲方發現工程出現質量問題并電話或傳真通知乙方后7日內，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。

5.法律責任乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的.，甲方有權扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質量問題造成其他損失，甲方除有權扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。

6.結算保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結束后七日內，甲方將尾款如數結算予乙方。

7.本協議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。

甲方：公司乙方：北京__裝潢公司。

代表：代表：

裝修保修合同裝修保修合同必須簽（優質15篇）篇十四

對于計劃赴美留學的中國學生和家長來說，能否成功獲得簽證是他們最為關心的問題。知己知彼方能百戰不殆，那么準備的時候我們需要在哪些方面特別注意呢?下面為大家介紹，必須了解的九個簽證問題。

1、別以為使館什么都知道。

――雖然被美國大學錄取，獲得了通知書和i-20表，不管是私立的還是國立的，并不意味著美國使館了解學校的情況。

2、別指望學校什么都知道。

――美國學校并不知道你是否在美國使館成功獲得簽證。學校是不會和美國大使館聯系并詢問他們的學生是否拿到了美國的學生簽證。

3、“跑步者”

――美國的學生簽證屬于非移民類簽證，因此美國使館的面試就意味著要判斷你去美國的真正動機和目的；簽證官需要盡可能多地了解你的職業生涯背景。簽證官常常會假設，如果他給了面前這個人簽證，而他到了美國沒有去學校而是消失了，這種人被俗稱為：“跑步者”；因此對于面試者而言，你要盡力向面試官傳達盡可能安全的信息。

4、存款的作用。

――面試者需要向面試官傳達一個信息，申請人和自己的國家有很緊密的關聯足以使自己在美國畢業以后立即回到自己的國家而不會滯留在美國。存款是一個重要的因素；你的家庭或你本人如果有足夠的存款在國內的銀行，這是證明你和國內有巨大關聯的最有力的證據。

5、境外旅游記錄。

――如果申請人去其他發達國家旅游過，并且按期回國，將是一個很好的證明。

6、你需要了解你的學校和專業。

――使館面試官還要確定面前的中國學生是否真的要到美國好好學習，他們會從你的通知書上和對你學習問題的`解答上尋求答案，舉幾個例子：

(1)如果你被名校的熱門專業錄取了，也就意味著你為你的留學作了很充分的準備；你的赴美學習計劃也許是非常真實的。

(2)如果申請人對自己選擇的專業一無所知，并且自身的學習歷史背景和這個專業沒有必然聯系，那么申請就比較危險了。

(3)你的未來職業發展計劃是否和你的專業有很大的關聯，這也是需要申請人準備的信息。

7、獎學金的作用。

――不要完全認為拿到獎學金就可以大大提高簽證率；因為拿到獎學金，只能證明你是個聰明的學生；因此，除了擁有獎學金也需要足夠的銀行存款和財產證明作為佐證。

8、無理由拒簽。

――如果你的表現讓簽證官認為你在撒謊，那你說什么都沒有用，簽證官是有權在無理由的情況下拒絕給你簽證的。

9、以平和的心態面對簽證官。

――很多學生在面對簽證官的時候非常緊張，由此導致自己的面試發揮情況非常差。因此保持自己的平和心態將成為簽證成功的重要因素。

裝修保修合同裝修保修合同必須簽（優質15篇）篇十五

根據（中華人民共和國合同法）及其他有關法律、行政法規的規定，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就商品進貨購銷事宜協商訂立本合同。

1、商品的種類、品名、品牌、規格、生產廠廠名及廠址、等級、質量標準、包裝要求、計量單位及單價等詳見本合同（附件）：

商品價款。

名稱。

商標。

規格。

型號。

生產廠家。

計量單位。

數量。

質量要求。

包裝要求。

單價。

總價。

合計人民幣金額（大寫）：

其他事項：

2、甲乙雙方在本合同簽訂時，應當提供營業執照、稅務登記證等自身主體資格的證明。甲方同時提交有關商品生產、代理、批發或進口許可等有關附隨文件，其購買價格有權保密，乙方不得以此拒絕接收相關文件。

3、上述商品價格已經雙方確認，如因原材料價格、生產經營成本、市場供求關系等變化導致合同期內商品價格變化，要求價格變動一方應當提前15個工作日通知對方，經對方書面確認后方可調價。價格變動自確認之日起生效，適用于確認之日后的新訂單。

4、乙方對本合同中所列商品特別指定原料或樣式等專門條件時，需在簽訂本合同的同時向甲方提交指示說明書或樣式說明書。

5、甲方所提供商品的外包裝應當符合中華人民共和國相關法律法規的規定，用中文標明產品名稱、生產廠廠名與廠址、規格、等級、采用的產品標準、質量檢驗合格證明、使用說明、生產日期和安全使用期或者失效期、警示標志及其它說明等。商品應當使用正規條形碼，以便于pos機識別；無條形碼的商品應當在（附件）其他事項中說明，同時向乙方購買內部條形碼貼于商品外包裝上。

6、甲方應當保證其所提供商品的質量符合本合同或訂單約定的質量標準；甲方提供有關商品質量說明的，應當符合該說明的質量要求。質量要求不明確的，按照國家標準、行業標準履行；無國家標準、行業標準的，按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。

1、甲方指派為委托代理人；乙方指派為委托代理人。

2、本合同甲乙雙方委托代理人在其主管的業務環節中所簽署的各種文件、單據，作為雙方簽訂、履行合同的有效憑證。

3、雙方如變更或撤換委托代理人，應當以書面形式提前7個工作日通知對方，委派和撤換委托代理人的通知書作為本合同附件。

1、乙方向甲方訂貨，應當提前3個工作日或個工作日發出訂單，雙方約定的訂單形式為：

（1）傳真(2)訂貨合同(3)其他____________。

2、訂單應當明確商品的名稱、生產廠廠名和廠址、規格、計量單位、品牌、質量、產地、數量、單價、交貨時間、交貨地點等具體內容。

3、甲方收到訂單后應當在2個工作日內對能否接受訂單予以明確答復，答復形式同訂單形式一致；不予答復的，視為不接受訂單。如答復中對訂單具體內容有修改的，乙方應當在2個工作日內表示是否接受，乙方不接受則視為訂單無效；乙方不予答復的，視為接受修改的訂單。

4、訂單及訂單答復以電子網絡為傳輸載體的，應當發送至本合同指定的網址或電子郵箱；以傳真、訂貨合同等書面文字為載體的，應當加蓋訂貨單位公章或代理人簽字，方為有效。

1、甲方應當將訂單列明的商品，按照約定的時間、運輸方式交付到乙方指定地點。

2、乙方應當妥善安排工作人員在到貨后12小時內按照訂單對商品的種類、規格、產地、數量、包裝等進行初步驗收，并出具收貨憑證；如商品不符合本合同及訂單要求的，可以拒絕接收。對于特殊情況下無法在12小時內驗收完畢的，應當出具收貨待驗收憑證，同時告知驗收完畢的具體時間。

3、乙方對于已經驗收的商品發現存在內在質量問題，應當在質量保證期內提出，無質量保證期的在收貨后發現質量問題24個月內提出，否則視為商品質量符合約定。供應商知道或者應當知道所提供商品不符合約定的，不受前述提出異議時間的限制。

質量異議應當以書面形式向甲方提出，甲方應當在收到異議后的10個工作日內予以書面答復，否則視為認可。

1、乙方可以根據企業經營戰略制定商品促銷計劃，以加速商品的周轉和銷售。

2、甲方可以根據自身產品狀況，有選擇地參加促銷活動，同時向乙方支付促銷服務費用或者給予商品價格優惠。

3、雙方應當就促銷方式、促銷期間、乙方所提供的服務內容、甲方支付的服務費用及支付辦法等具體事宜，另行簽訂（促銷服務協議）。

1、雙方在確定商品價格時，應當對商品退換、損耗問題予以充分考慮。甲方選擇的退換貨類型為_____：

2、在選擇有條件退換貨的前提下，為了保持乙方合理庫存，且有利于商品周轉，雙方同意：

在第____種條件時甲方同意更換商品：

（1）殘、次品(2)其他____。

在第____種條件時，甲方接受乙方退貨：

（1）殘、次品(2)產品存在質量問題(3)其他。

對于存在保質期、有效期的商品，乙方應當在保質期、有效期尚存1/3的期限內提出退換貨(特殊商品另行約定。

3、乙方退換貨應當向甲方發出書面退換貨通知，甲方應當于收到通知后5個工作日或個工作日內對所退換商品進行核實并書面確認，15個工作日或個工作日內負責更換或者收回所清退商品。逾期不答復或書面確認后未在15個工作日或個工作日內負責更換或者收回所清退商品的，乙方有權自行處置該商品，并在對帳結算時予以扣除。

1、雙方確認的結算方式為_____：(1)扣率結算方式(2)貨款和有關費用收取分開結算的方式。

2、采用第1條第(1)、(2)種方式結算的，雙方應當在本合同中明確對帳及結算周期。

（1）按照商品的銷售周期，甲乙雙方確認的對帳周期為：每月_____次，具體對帳日期為每月日。對帳日前3個工作日，甲方應當按照進貨、銷售、退貨等清單載明的數量及數額向乙方提供（商品對帳單），乙方持相關單據進行核對，核對無誤后簽字確認；無故不確認的，視為認可（商品對帳單）的內容。

（2）雙方確認的結算周期為：

a10日b15日c30日d45日e60日。

3、如因商品種類不同，確定的對帳周期、結算周期不同，可就具體商品的對帳周期、結算周期或者其他的對帳、結算辦法另行制作本協議附件或在（附件）中列明。

4、乙方應當盡力建立順利、便捷、無障礙的結算機制。結算期滿后，甲方可持（商品對帳單）及增值稅發票要求乙方足額支付貨款。

5、雙方確定的付款方式為：(1)現金(2)轉賬支票(3)電匯(4)其他_______。

甲方應當保證其所提供的商品不存在任何知識產權的瑕疵。如因甲方或其供應商侵犯第三方的專利權、商標專用權、著作權、商業秘密或其他權益產生爭議，給乙方造成經濟損失時，甲方應當承擔全部責任并承擔因此發生的各種費用。

1、甲乙雙方均應當全面履行本合同的約定，一方違約給另一方造成損失的，應當承擔賠償責任。

2、甲方未按照已經確認的訂單內容發貨，應當負責更換或補足；造成交貨延遲的，每延遲1個工作日應當支付延遲交貨金額萬分之五的違約金；延遲3個工作日以上的，除支付違約金外，乙方有權取消該批次訂單；累計5次遲延交貨的，乙方有權解除本合同。

3、乙方未按照合同約定的期限結算的，每延遲1個工作日，應當按日支付應當結算金額萬分之五的違約金；延遲30個工作日以上的，除支付違約金外，甲方有權解除合同。

4、由于甲方商品質量問題導致消費者退貨或者乙方受到有關政府部門查處，甲方應當積極參與調查處理并賠償因此給乙方造成的全部經濟損失；情節嚴重給乙方商譽造成嚴重損害的，乙方有權解除本合同。

1、任何一方非因對方違約提出解除本合同，均應當提前30個工作日以書面形式通知對方，合同自雙方協商確定的日期解除。甲方提出解除合同的，已經支付的各種促銷服務費用乙方不予返還；乙方提出解除合同的，應當按照合同實際履行期的比例向甲方退還已經收取的各種促銷服務費用。

2、任何一方出現如下情形時，另一方有權無需預先告知即以書面通知的方式解除本合同，合同自通知送達之日解除。乙方提出解除合同的，已經收取的各種促銷服務費用不予返還；甲方提出解除合同的，乙方應當按照合同實際履行期的比例向甲方退還已經收取的各種促銷服務費用：

（1）存在本合同第九條第2、3、4款約定的嚴重違約行為時；

（4）未經他方同意，把本合同的權利或義務全部或部分轉讓給第三方的；

（5）增值稅一般納稅人資格被取消時。

3、合同解除后，雙方仍應當按照本合同第七條約定的方式進行對帳和結算。

1、本合同有效期自___年___月___日起至___年___月___日止，共___年。

2、合同期滿前1個月，如雙方同意繼續合作，應重新簽訂新的合同；如未簽訂新的合同，乙方仍然下達訂單且甲方接受的，視為原合同自動順延。

本合同項下發生的爭議，雙方應當協商解決；協商不成的，按照以下第___種方式處理：

（1）向___________________仲裁委員會申請仲裁；

（2）向___________________人民法院提起訴訟。

甲乙雙方可以協商約定，乙方為甲方提供的服務項目內容期限；乙方收取促銷服務費的項目標準數額用途方式。

1、本合同涉及的通知，應當以書面形式確認，并在通知方通過郵局以掛號信、特快專遞等形式寄達本合同約定地址或被通知方工作人員簽收后，視為送達。

2、本合同附件為合同的有效組成部分，按照雙方約定的解釋順序進行解釋。

3、本合同的變更和補充，雙方應當另行簽訂補充協議。

4、本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽署并加蓋單位公章或合同專用章后生效。

5、本合同一式份，雙方各執份，具有同等法律效力。

甲方：_____（蓋章）：_____。

法定代表人：______________。

委托代理人：______________。

身份證號：________________。

電話／傳真：_____________。

電子郵件：________________。

開戶銀行／帳號：__________。

稅號：____________________。

乙方：_____（蓋章）：_____。

法定代表人：______________。

委托代理人：______________。

身份證號：________________。

電話／傳真：______________。

電子郵件：________________。

開戶銀行／帳號：__________。

稅號：____________________。