施工合同起著規(guī)范工程施工行為、明確雙方權(quán)利義務(wù)的作用。小編為大家整理了一些常見的施工合同范文,希望能夠?qū)Υ蠹业暮贤珜懱峁┮恍﹩⑹尽?/p>
工程施工承攬合同(優(yōu)質(zhì)17篇)篇一
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就甲方_____________________施工事宜,達成如下一致:
一、乙方為甲方的建筑工程進行施工,僅含___________。
二、工程概況:
1、工程名稱:_____________________。
2、工程地點:_____________________。
3、工程施工范圍:___________和___________。
三、工程價格:___________元平方米,___________部分___________元平方米___________面積按實際測量為主等等,自乙方進入施工現(xiàn)場、具備開工條件后開工并連續(xù)施工至工___月___日。
四、工程款的支付時間、方式:工程完成前付清工程款的___%,尾款__年___月___日內(nèi)結(jié)清。
五、乙方按照國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范進行施工,負(fù)責(zé)保證工程質(zhì)量,并按合同約定時間開工,按正常工期完成施工。
六、甲方負(fù)責(zé)辦理——或提供些___________。
如因甲方原因造成乙方不能按時開工,由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔(dān)。
七、工程施工期間,甲方所有——提供給乙方使用,但因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的損壞由乙方自行負(fù)責(zé)并___________。
八、未盡事宜,雙方經(jīng)協(xié)商后以書面形式確定。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
十、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
工程施工承攬合同(優(yōu)質(zhì)17篇)篇二
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本項仿古建筑施工有關(guān)事項,雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容。
四柱五樓牌坊仿古建筑工程,承包方式:包工包料。
二、工程造價:
經(jīng)協(xié)商,本合同總造價為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價不含稅金,如需要發(fā)票稅金由甲方承擔(dān))。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結(jié)算。
三、甲方責(zé)任。
1、場地確保三通一平,即電通、路通、水通、場地平整。
2、由于乙方異地施工,甲方負(fù)責(zé)提供住宿費、水電費等。
3、甲方負(fù)責(zé)處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關(guān)單位(如質(zhì)檢站、公路局等管理單位)的關(guān)系。
4、在施工過程中如出現(xiàn)阻工情況,甲方負(fù)責(zé)處理,保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失,由甲方承擔(dān)。
四、乙方責(zé)任。
1、乙方負(fù)責(zé)組織施工隊進入施工現(xiàn)場。
2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的承建(建筑、彩畫)。
3、在施工中,出現(xiàn)一切人身傷亡事故由乙方自負(fù)并文明施工。
4、乙方負(fù)責(zé)提供所承建工程的平面、立面圖,結(jié)構(gòu)圖由于涉及專利技術(shù)不予提供。
五、撥款方式。
乙方進行,撥付工程構(gòu)件制作費、主體材料費為人民幣壹拾萬元整,主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整,其余款陸萬伍仟元一次付清。
六、雙方不得違約,在施工中,甲方造成停工損失由甲方負(fù)責(zé)是,乙方造成停工損失由乙方負(fù)責(zé)。
七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各一份。
八、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽麗園小區(qū)景觀工程,簽訂以下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容:
以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
二、工期:
1、開工日期:本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止,共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、施工期內(nèi),若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認(rèn)工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
三、工程合同價款:
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元(十九萬元整),若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實際發(fā)生結(jié)算。
四、承建方式。
1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進場材料進行確認(rèn)核準(zhǔn)制。乙方對其提供所承建工程的飾面樣板材料,必須經(jīng)雙方共同確認(rèn)方可進行施工。
3、施工期間甲方負(fù)責(zé)乙方施工現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生的水電費用。
五、工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款:
1、本工程無預(yù)付款。
2、合同生效后,發(fā)包人按時直接向承包人支付工程款:支付次數(shù)分三次支付。
1、四角亭亭完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。四角亭亭完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。四角亭亭完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。廊架完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。防腐木地板完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
2、工程全部完工后,付單項工程總費用(工程總價)的20%。
3、工程全部完工后三個月內(nèi),付工程總費用(總價,包括業(yè)主認(rèn)可的簽證、變更)10%。
4、扣留工程總費用(含業(yè)主認(rèn)可的簽證、變更費用)10%為質(zhì)保金,工程全部完工并已驗收合格為時間節(jié)點計算,一年后支付。
3、此合同所描述款項含稅金(即稅金由甲方代扣,扣除稅率為3.41%)。
六、工程質(zhì)量要求:
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定之設(shè)計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)古建筑施工規(guī)范進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項,甲方有權(quán)提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證(采用視頻資料)。
七、工程竣工驗收結(jié)算:
乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告申請,甲方在收到竣工驗收報告后五天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收,并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算。
八、延期違約責(zé)任:
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣500元;若因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內(nèi)書面確認(rèn)工期可順延。
九、質(zhì)保內(nèi)容。
質(zhì)保內(nèi)容按有關(guān)建筑施工驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
十、質(zhì)保期限。
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質(zhì)保期,質(zhì)保期為十二個月。質(zhì)保期從竣工驗收之日開始計算,期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定:
1、施工期間,甲方因故進行修改調(diào)整,應(yīng)提前二天通知乙方,向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處,應(yīng)提前二天以書面形式上報甲方,經(jīng)甲方及設(shè)計部門處理后再行施工,所有修改調(diào)整的費用由甲方負(fù)責(zé)。
2、施工期間,乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作,落實各項安全措施,確保施工安全,承擔(dān)安全施工責(zé)任,教育施工人員遵紀(jì)守法。
3、甲方負(fù)責(zé)現(xiàn)場工地的關(guān)系協(xié)調(diào),以確保乙方施工進度。
4、乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。乙方承建的土建項目,應(yīng)與相關(guān)安裝工序密切配合,要求應(yīng)用書面聯(lián)系。
十二、合同生效與終止:本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿,甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份,甲、乙方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。合同履行中未盡事宜,應(yīng)盡可能協(xié)商解決。可補簽有關(guān)協(xié)議,補簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
簽名:(甲方)簽名:(乙方)。
簽訂日期:簽訂日期:
工程施工承攬合同(優(yōu)質(zhì)17篇)篇三
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
甲方因工作需要,與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關(guān)法律法規(guī),簽訂本合同。
本合同自年月日起至年月日止,合同期滿自行終止。
2.工作標(biāo)準(zhǔn)(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務(wù),并負(fù)責(zé)承攬保潔服務(wù)所需各種設(shè)備、材料、工具等相關(guān)費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中,月度保潔費用為元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務(wù)費用。
乙方按照承攬合同要求完成當(dāng)月度保潔服務(wù)工作后,甲方于次月日前,扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
(一)甲方的權(quán)利義務(wù)。
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務(wù)工作的必備條件,確保乙方服務(wù)人員在甲方進行服務(wù)工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應(yīng)。
3.向乙方提供適合存放工具、設(shè)備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權(quán)對乙方服務(wù)人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)組織實施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,甲方根據(jù)具體情況,按月從乙方的承攬費中扣除相關(guān)費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)無關(guān)的其他工作;否則,所產(chǎn)生的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
(二)乙方的權(quán)利義務(wù)。
1.乙方應(yīng)選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務(wù)人員進駐甲方服務(wù)場所,并應(yīng)著裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務(wù)及其相關(guān)崗位要求的人員,乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務(wù)人員應(yīng)遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應(yīng)明確專人,具體負(fù)責(zé)承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實施、監(jiān)督與指導(dǎo),以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務(wù)不當(dāng)造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實情況后,乙方應(yīng)在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務(wù)人員,在工作期間有盜竊及違法行為的,經(jīng)雙方查實,乙方除照價賠償外,應(yīng)立即將其開除;嚴(yán)重違法者追究其法律責(zé)任。
6.乙方必須與保潔服務(wù)人員簽訂勞動合同,依法繳納社會保險,自行承擔(dān)員工的人身安全責(zé)任、勞資糾紛責(zé)任,以及由此發(fā)生各種費用。
1.本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商,可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴(yán)重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應(yīng)提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責(zé)任義務(wù),給對方造成損失的,承擔(dān)賠償責(zé)任。
1.乙方應(yīng)制訂并嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)責(zé)任制,做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價,綜合評價不合格,不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中,乙方承擔(dān)一切安全風(fēng)險責(zé)任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
本合同一式陸份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份,本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件:工作范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人法定代表人。
或委托代理人:或委托代理人:
年月日年月日。
簽訂地點:。
工程施工承攬合同(優(yōu)質(zhì)17篇)篇四
鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員,對_____________大酒店有充分了解和熟悉,雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條乙方承包經(jīng)營________大酒店,_____________大酒店的經(jīng)營范圍見營業(yè)執(zhí)照。
第二條酒店的坐落、面積、裝修、設(shè)施情況。
2.該酒店現(xiàn)有裝修及設(shè)施、設(shè)備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據(jù)。
3.本合同簽訂后______日內(nèi),甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產(chǎn)進行清點、確認(rèn)。
第三條承包期限、用途。
1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2.承包期滿,甲方有權(quán)收回該酒店,乙方應(yīng)如期交還。
乙方如要求續(xù)承包,則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,重新簽訂承包合同。
第四條承包金用支付方式。
1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2.承包金支付方式如下:
a分二次付款,自本同生效后________幾天內(nèi)付清,第一次應(yīng)交承包金_____元;第二次到_______時止,需交_______元。
b一次性付清,至本合同生效______天內(nèi)全部繳清。
第五條承包期間相關(guān)費用及稅金。
1.甲方應(yīng)承擔(dān)的費用:
(1)在承包期間,房屋和土地的產(chǎn)權(quán)稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關(guān)部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關(guān)的費用,由甲方負(fù)擔(dān)。
(2)__________________________。
2.乙方交納以下費用:
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔(dān)保),乙方的抵押(擔(dān)保)額為________元。
(2)乙方應(yīng)按時交納稅收及相關(guān)的費用,如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔(dān)責(zé)任。
(3)___________________________。
第六條酒店房屋修繕與使用。
1.在承包期限內(nèi),甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當(dāng)除外),其它所屬硬件設(shè)施的維修責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)。
a.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方,乙方應(yīng)積極協(xié)助配合。
b.對乙方的裝修裝飾部分甲方不負(fù)有修繕的義務(wù)。
2.乙方應(yīng)合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設(shè)施。如因乙方使用不當(dāng)造成房屋及設(shè)施損壞的,乙方應(yīng)立即負(fù)責(zé)修復(fù)或者經(jīng)濟賠償。
3.乙方如改變房屋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、裝修或設(shè)置對房屋結(jié)構(gòu)有影響的設(shè)備,設(shè)計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。
第七條對酒店的裝修部分各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
2.因乙方過錯導(dǎo)致合同解除或終止的,甲方有權(quán)選擇以下權(quán)利中的一種:
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復(fù)酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復(fù)工程實際發(fā)生的費用。
第八條酒店的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租。
1.在承包期間,甲方有權(quán)依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后,本合同對新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。
2.未經(jīng)甲方同意,乙方不得向第三人轉(zhuǎn)租及轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借酒店。
3.甲方出售該酒店,在________個月前書面通知乙方,在同等條件下,乙方有優(yōu)先購買權(quán)。
第九條合同的變更、解除與終止本合同。
1.本合同生效后具有法律約束力,甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同,需要變更或解除時,須經(jīng)雙方協(xié)商一致達成新的書面協(xié)議。
2.甲方有以下行為之一的,乙方有權(quán)解除合同:
(1)提供不符合約定條件的酒店設(shè)施,嚴(yán)重影響經(jīng)營。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務(wù),嚴(yán)重影響經(jīng)營。
3.在承包期間,乙方有下列行為之一的,甲方有權(quán)解除合同,收回所承包給乙方的酒店:
(1)未經(jīng)甲方書面同意,轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓該酒店。
(2)未經(jīng)甲方書面同意,拆遷變動酒店結(jié)構(gòu)。
(3)損壞承包的酒店設(shè)施,甲方提出的合理期限內(nèi)未修復(fù)的。
(4)未經(jīng)甲方書面同意,不得應(yīng)用于酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進行非法活動。
(6)逾期未交納按約定應(yīng)當(dāng)由乙方交納的費用,已經(jīng)給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
5.因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行或者無法完全履行時,甲、乙雙方協(xié)助商一致,可以變更或者解除合同。
第十條酒店交付及收回的驗收。
1.甲方應(yīng)保證承包期間酒店本身及附屬設(shè)施、設(shè)備處于正常使用狀。
2.驗收時雙方共同參與,如對裝修、器物等設(shè)施有異議應(yīng)當(dāng)場提出。當(dāng)場難以檢測的,應(yīng)于______日內(nèi)向?qū)Ψ教岢霎愖h。
3.乙方應(yīng)于承包期滿后,將承包酒店及附屬設(shè)備、設(shè)施如數(shù)交還給甲方。
4.乙方交還甲方的酒店及附屬設(shè)施應(yīng)保持完好的狀態(tài),不得留下物品或者影響酒店的正常經(jīng)營。對未經(jīng)同意留下的物品,甲方有權(quán)處置。
第十一條違約責(zé)任。
1.甲、乙雙方應(yīng)全面實際履行本合同,不履行或者不完全履行的應(yīng)負(fù)違約責(zé)任。
2.在承包期間,乙方有第九條第三款的行為之一的,甲方有權(quán)終止合同,收回酒店的經(jīng)營權(quán),乙方應(yīng)按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3.承包期間,乙方逾期交納本合同約定應(yīng)由乙方負(fù)擔(dān)的費用,每逾期一天,則應(yīng)按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3.在承包期間,乙方未經(jīng)甲方同意,中途擅自退包的,乙方應(yīng)按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的,乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4.在承包期滿,乙方應(yīng)如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還,則每逾期一日應(yīng)向甲方支付________元的滯納金。乙方還應(yīng)承擔(dān)因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條保險。
在承包期限內(nèi),乙方應(yīng)以甲方的名義,向保險公司投保如下的保險,并在保單上注明甲方是投保人,乙方是附加受保人。
工程施工承攬合同(優(yōu)質(zhì)17篇)篇五
甲方:
乙方:
依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,甲乙雙方在平等、互利互惠的基礎(chǔ)上,就本工程施工承攬事宜達成以下協(xié)議。
第一條合作事項。
1、乙方負(fù)責(zé)為甲方承攬???工程施工總承包業(yè)務(wù),協(xié)助甲方與建設(shè)單位河北筑堅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司平山分公司簽訂施工總承包合同和入場事宜并協(xié)調(diào)筑堅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司平山分公司按照施工總承包合同相關(guān)條款及時將工程進度款支付于甲方。
2、甲方負(fù)責(zé)按照本協(xié)議相關(guān)條款支付乙方中介費用。
第二條中介費用及支付方式。
1、中介費用為書香苑11#、12#樓工程總價的1.2%。
2、甲方根據(jù)建設(shè)單位每次實際支付給甲方工程進度款。
甲方扣除稅金后按比例支付給乙方中介費。
3、甲方每次收到建設(shè)單位進度款后10日內(nèi)支付乙方中介費。
4、甲方與建設(shè)單位簽訂施工總承包合同及入場后10日內(nèi),
甲方先行支付乙方5萬元誠意金,待甲方第一次支付乙方中介費時扣除。
第三條協(xié)議的生效。
本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各一份,雙方簽字蓋章后即生效。
第四條協(xié)議解除。
本協(xié)議在建設(shè)單位支付完甲方工程款,甲方支付完乙方中介費后自然解除。
第五條爭議解決。
雙方若發(fā)生爭議先行協(xié)商解決,協(xié)商不成可選擇仲裁或上訴解決。
甲方:乙方:
電話:電話:。
身份證號:身份證號:
日期:年月日日期:年月日
工程施工承攬合同(優(yōu)質(zhì)17篇)篇六
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本項仿古建筑施工有關(guān)事項,雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容。
四柱五樓牌坊仿古建筑工程,承包方式:包工包料。
二、工程造價:
經(jīng)協(xié)商,本合同總造價為_____人民幣貳拾壹萬伍仟____元整(本造價不含稅金,如需要發(fā)票稅金由甲方承擔(dān))。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結(jié)算。
三、甲方責(zé)任。
1、場地確保三通一平,即電通、路通、水通、場地平整。
2、由于乙方異地施工,甲方負(fù)責(zé)提供住宿費、水電費等。
3、甲方負(fù)責(zé)處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關(guān)單位(如質(zhì)檢站、公路局等管理單位)的關(guān)系。
4、在施工過程中如出現(xiàn)阻工情況,甲方負(fù)責(zé)處理,保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失,由甲方承擔(dān)。
四、乙方責(zé)任。
1、乙方負(fù)責(zé)組織施工隊進入施工現(xiàn)場。
2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的`承建(建筑、彩畫)。
3、在施工中,出現(xiàn)一切人身傷亡事故由乙方自負(fù)并文明施工。
4、乙方負(fù)責(zé)提供所承建工程的平面、立面圖,結(jié)構(gòu)圖由于涉及專利技術(shù)不予提供。
五、撥款方式。
乙方進行,撥付工程構(gòu)件制作費、主體材料費為_____人民幣壹拾萬____元整,主體完工、琉璃瓦前撥_____人民幣伍萬____元整,其余款陸萬伍仟____元一次付清。
六、雙方不得違約,在施工中,甲方造成停工損失由甲方負(fù)責(zé)是,乙方造成停工損失由乙方負(fù)責(zé)。
七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各一份。
八、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方代表簽字:_____乙方代表簽字:_____。
_____年_____月_____日。
工程施工承攬合同(優(yōu)質(zhì)17篇)篇七
發(fā)建房主方(甲):
承攬建筑方(乙):
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
一、施工安全。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責(zé)任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故,責(zé)任一概與甲方無關(guān)。如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設(shè)備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負(fù)責(zé)辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用,也不承擔(dān)任何責(zé)任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險,甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元),若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負(fù)責(zé)人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質(zhì)量。
4、保證施工現(xiàn)場清潔,做到文明施工。非因甲方原因而違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔(dān)。承攬人應(yīng)安全施工,違規(guī)作業(yè),造成事故損失應(yīng)承攬人自行負(fù)責(zé)。
二、施工要求。
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工,以免影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負(fù)責(zé)。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等,費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu),落成后,里外墻面粉刷完畢,前面瓷磚貼工整,房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠,釘、鐵絲由甲方供應(yīng)。
三、工程質(zhì)量。
1、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質(zhì)量。使用濕潤好的磚頭,沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、為確保房屋的漏水問題,乙方在做樓頂,廚房,衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。
5、房屋建成后,因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔(dān)修理返工或重弄的責(zé)任,并由乙方承擔(dān)所需的費用,一并賠償甲方的有關(guān)損失。
6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工,如需改變結(jié)構(gòu)或作修改,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤。
無正當(dāng)理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期可以相應(yīng)順延:
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價。
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算),房屋建成按實量面積計價,托出部分按前后相加的一半,東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時,甲方只負(fù)責(zé)按每人15元/次的標(biāo)準(zhǔn)補給乙方。
六、建房工期:自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起,到20xx年未下雪之前完成主體工程,粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。
七、工程款支付方式:
乙方進場后,甲方將預(yù)付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款,以后將按如下進度標(biāo)準(zhǔn)分期分次付款。
1、各層樓板上板完工,初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
2、主體完工結(jié)頂,驗收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。
3、所有粉刷工程完工,初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
4、留取工程總造價的5%作為質(zhì)量保證金,期限1年,自驗收合格之日起計算,在保修期滿后,經(jīng)雙方復(fù)驗,確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后,甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結(jié)算完畢后,7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。
八、違約責(zé)任和爭議的解決辦法。
1、工程質(zhì)量達不到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應(yīng)提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。
十、其他。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程施工承攬合同(優(yōu)質(zhì)17篇)篇八
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)。
計量單位。
數(shù)量或工作量。
報酬。
單價。
總價。
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_____________________。
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________。
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:________________。
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人(預(yù)付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結(jié)算方式及期限:_________________。
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責(zé)任:_______________________。
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)。
(一)提交______________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________。
定作人。
定作人(章):住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼:身份證號:
法定代表人:委托代理人:
電話:傳真:
開戶銀行:賬號:
稅號:郵政編碼:
承攬人。
承攬人(章):住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼:身份證號:
法定代表人:委托代理人:
電話:傳真:
開戶銀行:賬號:
稅號:郵政編碼:
工程施工承攬合同(優(yōu)質(zhì)17篇)篇九
廣告客戶或代理單位名稱(簡稱甲方):
廣告發(fā)布單位名稱(簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,為明確合同雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù),甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,并共同遵守。
第一條廣告發(fā)布事項。
甲方委托乙方以的形式發(fā)布戶外廣告。
1、展示牌。
2、電子顯示裝置。
3、燈箱。
4、霓虹燈。
5、交通工具。
6、水上漂浮物。
7、升空器具。
8、充氣物。
9、模型。
10、旗幟。
11、條幅。
12、其他:
第二條廣告費用、支付期限和方式。
(一)本合同廣告費用為:設(shè)計費用(人民幣,下同)元,制作費用元,發(fā)布費用元,合計元,大寫:
(二)本合同簽訂后,甲方應(yīng)于年月日前支付廣告費用的%即元,作為定金,待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分次付清。
第一次付款:年月日前支付元。
第二次付款:年月日前支付元。
第三次付款:年月日前支付元。
補充約定:
(三)按下列第項方式支付。
1、支票2、轉(zhuǎn)賬3、現(xiàn)金。
其他:
第三條雙方權(quán)利義務(wù)。
(一)甲方權(quán)利義務(wù)。
1、甲方為廣告主的,應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定向乙方提供下列文件:
(2)質(zhì)量檢驗機構(gòu)對廣告中有關(guān)商品質(zhì)量內(nèi)容出具的證明文件;
(4)確認(rèn)廣告內(nèi)容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構(gòu)的,除提供廣告主的上述資料外,還須同時提供代理機構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照和委托協(xié)議書。
3、甲方承諾其提供的有關(guān)證明文件真實、合法、有效,不違反法律法規(guī)規(guī)定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權(quán)利。
4、甲方應(yīng)在本合同簽訂后的日內(nèi),向乙方提供廣告樣件,并承諾樣件內(nèi)容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單或暫緩發(fā)布廣告的,應(yīng)在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知乙方,否則應(yīng)按廣告發(fā)布費用的%賠償乙方損失。
6、甲方應(yīng)向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權(quán)利的合法使用許可證明。廣告內(nèi)容中有使用他人名義、形象的,應(yīng)事先取得他人的書面同意;使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的,應(yīng)當(dāng)事先取得其監(jiān)護人的書面同意。
7、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,甲方有權(quán)要求乙方順延發(fā)布,如延遲發(fā)布無法實現(xiàn)合同目的的,甲方有權(quán)解除合同。
(二)乙方權(quán)利義務(wù)。
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設(shè)置使用權(quán)和廣告發(fā)布資格,本合同約定廣告發(fā)布地點、形式符合天津市戶外廣告設(shè)置規(guī)劃的要求。
2、乙方有權(quán)要求甲方按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定提交廣告發(fā)布所需要的證明文件。
3、乙方應(yīng)當(dāng)依法向工商行政管理機關(guān)申請戶外廣告登記,按批準(zhǔn)的事項發(fā)布本廣告。
4、乙方應(yīng)在辦妥戶外廣告登記審批手續(xù)之日起日內(nèi),發(fā)布本合同約定的廣告。
5、乙方應(yīng)建立廣告審查制度,配備合格的廣告審查人員,依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內(nèi)容及其表現(xiàn)形式不符合法律法規(guī)規(guī)定的,或者規(guī)格不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)要求甲方修改。甲方應(yīng)在??個工作日內(nèi),將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿,造成無法辦理戶外廣告登記審批手續(xù)的,乙方有權(quán)解除合同,不視為乙方違約。
7、應(yīng)甲方要求,乙方承擔(dān)廣告設(shè)計、制作的,乙方應(yīng)在廣告發(fā)布日的天前,將廣告發(fā)布樣件交給甲方,經(jīng)甲方確認(rèn)并辦理登記審批后方可發(fā)布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,乙方應(yīng)在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知甲方,重新發(fā)布事項由雙方共同協(xié)商。否則乙方應(yīng)按廣告發(fā)布費用的%賠償甲方損失。
9、乙方應(yīng)定期對戶外廣告發(fā)布設(shè)施進行維護,保持戶外廣告整潔、完好、美觀,確保廣告的發(fā)布效果。戶外廣告發(fā)布設(shè)施損毀和發(fā)生故障的,乙方應(yīng)在日內(nèi)修復(fù)。
10、乙方應(yīng)建立廣告檔案管理制度,自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關(guān)資料兩年。
第四條違約責(zé)任。
(一)本合同所有條款甲乙雙方應(yīng)共同遵守,任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
(二)甲方未按照約定繳付廣告費用的,每逾期一天按照未支付金額的%支付違約金。逾期付款時間超過日的,乙方有權(quán)解除合同。
(三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的,由甲方承擔(dān)違約責(zé)任,按本合同約定廣告費用的%向乙方支付違約金。
(四)因乙方原因?qū)е聫V告漏發(fā)或者錯發(fā)、規(guī)格和內(nèi)容錯誤的,乙方給予補發(fā),補發(fā)時間由甲乙雙方協(xié)商確定。由此致使甲方無法實現(xiàn)合同目的的,乙方應(yīng)按廣告費用的%賠償。
(五)乙方已盡法定審查義務(wù),而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權(quán)益的,甲方承擔(dān)全部責(zé)任,乙方明知或應(yīng)知甲方提供虛假證明材料的除外。
(六)乙方未盡法定的廣告審查義務(wù)導(dǎo)致發(fā)布的廣告違法,甲方可向乙方追究相應(yīng)的責(zé)任。
(七)因乙方未在約定時間內(nèi)修復(fù)受損和發(fā)生故障的設(shè)施而影響廣告發(fā)布效果,致使無法實現(xiàn)廣告目的的,應(yīng)按日向甲方支付賠償金元。
(八)因不可抗力因素導(dǎo)致本合同無法履行的,由甲乙雙方協(xié)商解決,均不承擔(dān)違約責(zé)任。甲乙雙方一致確認(rèn),因自然災(zāi)害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的,為不可抗力,適用本條約定。
第五條合同爭議解決方式。
雙方在履行合同中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第種方式解決:
1、向仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院提起訴訟。
第六條其他約定事項。
(一)。
(二)。
(三)。
第七條附則。
本合同未盡事宜,按國家有關(guān)法律和行政法規(guī)規(guī)定,由雙方協(xié)商做出補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)份。
甲方(章):___________乙方(章):___________。
電話:___________電話:___________。
郵政編碼:___________郵政編碼:___________。
開戶銀行:___________開戶銀行:___________。
賬號:___________賬號:___________。
年月日年月日。
工程施工承攬合同(優(yōu)質(zhì)17篇)篇十
委托方(甲方):承接方(乙方):
第一條甲方委托乙方承擔(dān)_____________項目的______________________專業(yè)設(shè)計,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本協(xié)議。
第二條乙方設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)為:______________________________________________,乙方在設(shè)計完成后,需經(jīng)甲方書面確認(rèn),方可認(rèn)為成果交付,如未得到甲方書面確認(rèn)的,均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應(yīng)向甲方交付的設(shè)計成果
第五條設(shè)計費用及支付方法
1、甲方應(yīng)支付本合同項目的設(shè)計費為________元人民幣(大寫)。
2、支付方法為:
簽訂本合同后,甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價的20%首付款,即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設(shè)計并得到甲方書面簽字確認(rèn)后5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款,即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任
甲方在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負(fù)責(zé)。
2、乙方責(zé)任
乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計文件。
乙方對設(shè)計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負(fù)責(zé)修改或補充。由于乙方設(shè)計錯誤造成損失,乙方除負(fù)責(zé)采取補救措施外,應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計費,并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金,賠償金最多與免收的’設(shè)計費金額相等。
由于乙方自身原因,延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計文件交付時間,每延誤一天,應(yīng)減收該項目應(yīng)收設(shè)計費的百分之一。
合同生效后,乙方單方提出解除合同的,乙方應(yīng)雙倍返還定金,還應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。
乙方不得向第三方擴散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況,甲方有權(quán)索賠。
第七條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議,雙方協(xié)商解決,如雙方無法解決,雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字:____乙方簽字:____(蓋章)(蓋章)
簽定日期:___________
工程施工承攬合同(優(yōu)質(zhì)17篇)篇十一
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫為見合同附件一)
1.1品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
1.4備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2付款方式:(應(yīng)詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時間:(寫明年、月、日)
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
3.1質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫全稱)
3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:
材料名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
質(zhì)量
提供日期
消耗定額
單價(元)
總金額
(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1驗收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進行驗收)
6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構(gòu))對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
第七條交(提)定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
8.1包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2費用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費用由哪方承擔(dān))
第九條運輸方式及費用負(fù)擔(dān)
9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2運輸費用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)
10.2在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務(wù)。
第十一條定金及預(yù)付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條承攬人的違約責(zé)任:
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。
12.12其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責(zé)任:
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔(dān)因此多支出的費用。
13.8其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章)___________________
承攬人:___________________(公章)
住所:___________________
住所:___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人:___________________
委托代理人:___________________
電話:___________________
電話:___________________
傳真:___________________
傳真:___________________
開戶銀行:___________________
開戶銀行:___________________
賬號:___________________
賬號:___________________
郵政編碼:___________________
郵政編碼:___________________
合同簽訂時間:__年_月_日
工程施工承攬合同(優(yōu)質(zhì)17篇)篇十二
定作方:______________(簡稱甲方)
承攬方:______________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
6.違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
8.以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)________份,副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12.本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________ 承攬方:____________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:__________
帳號:________________ 帳號:______________
________年____月____日
工程施工承攬合同(優(yōu)質(zhì)17篇)篇十三
簽訂地點:__________。
簽訂時間:_____年_____月_____日。
一、項目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注。
項目名稱任務(wù)量(工時)酬金完成期限備注工資________/小時。
合計人民幣金額(大寫)。
(注:空格如不夠用,可以另接。)。
二、項目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求。
_________________________________。
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
_________________________________。
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限。
_________________________________。
五、結(jié)算方式及期限。
_________________________________。
六、違約責(zé)任。
_________________________________。
七、解決合同糾紛的方式。
_________________________________。
八、雙方協(xié)商的其它條款。
_________________________________。
單位名稱(章):________單位名稱(章):_______。
單位地址:________??????單位地址:________。
法定代表人:________????法定代表人:________。
委托代理人:________????委托代理人:________。
電話:______________???電話:________。
開戶銀行:________??????開戶銀行:________。
日期:________年________月________日
鑒(公)證意見:____________。
鑒(公)證機關(guān)(章):____________。
監(jiān)制部門:____________。
印制單位:____________。
工程施工承攬合同(優(yōu)質(zhì)17篇)篇十四
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見,簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:
一、乙方負(fù)責(zé)甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項包括:
1、日常清潔區(qū)域:
2、定期保潔區(qū)域:
3、垃圾區(qū)域:
二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達到甲方的要求,甲方提出相關(guān)意見時,乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見及時改正,直到達到甲方的要求。
三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費用為???元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉(zhuǎn)賬,乙方的賬戶為:
七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對甲方負(fù)責(zé),提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
八、乙方提供保潔服務(wù)時,應(yīng)當(dāng)注意自身安全,如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達到標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費用。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛,應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
工程施工承攬合同(優(yōu)質(zhì)17篇)篇十五
_________________(以下簡稱甲方)。
_________________印刷廠(以下簡稱乙方)。
甲方“_________”一書,經(jīng)標(biāo)價結(jié)果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
一、數(shù)量:_________本,每本_________頁。
二、價款:每本人民幣_________元,全部價款合計人民幣_________元整。
三、規(guī)格:二十四開本,用_________磅木造紙,面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期:限于_________年_________月_________日,乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價百分之_________,即人民幣_________元整,其余價款須待制成品交清,經(jīng)驗收無誤,甲方一次付清余款百分之_________,即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減:本合約全部價款_________元整,如因頁數(shù)增減,其總價應(yīng)按實際頁數(shù)核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分之_________為限。
八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之_________。
九、保證:乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務(wù),保證人應(yīng)繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負(fù)賠償之責(zé),亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限:本合約訂立后,經(jīng)對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。
十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本_________份,交甲方備用。
工程施工承攬合同(優(yōu)質(zhì)17篇)篇十六
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量
總計:____總金額(大寫)____元整
二、技術(shù)資料提供方法:需方提供標(biāo)的物所需施工圖,按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工;
四、交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;
五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式:需方以標(biāo)的物加工過磅重量進行結(jié)算;
七、結(jié)算方式:合同簽訂后需方預(yù)付材料款____元,需方在提取標(biāo)的物時結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn))。
八、標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的,標(biāo)的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負(fù)擔(dān):汽運,施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔(dān)運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔(dān)。
十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
十一、違約責(zé)任:由違約方負(fù)責(zé);
十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應(yīng)。
訂做方:____承攬方:____
單位:____單位:____
法定代理人:____法定代理人:____
委托代理人:____委托代理人:____
電話:____電話:____
開戶行:____戶名:____
帳號:____卡號:____
郵編:____郵編:____
簽訂時間:_____年____月____日
工程施工承攬合同(優(yōu)質(zhì)17篇)篇十七
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
定作物品名或項目規(guī)格。
型號————計量————。
單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。
單價總金額————。
合計————。
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
———年————月———日。