承攬是指承擔某項工作或任務的意思，它需要有責任心和專業素養。我覺得我們有能力承攬這個任務。以下是一些承攬任務的失敗案例分析，希望能夠讓大家了解到成功承攬的重要要素。

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇一

定作方：(以下簡稱甲方)。

承攬方：(以下簡稱乙方(yifang))。

根據《xxx合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

第一條加工成品。

品名：貨號：

顏色：尺碼：

第二條服裝數量。

1、計量單位：2、數量：第三條原材料的提供。

由甲方提供原材料，具體見下：

材料名稱\數量\質量：

提供日期：第四條服裝質量

加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條技術資料、圖紙提供。

1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方(yifang)在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在2天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在2內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

第六條報酬。

1、加工單價：

2、總金額(元)：

第七條包裝方式。

內用，外用包裝，包裝費由__方承擔。

第八條服裝交付。

1、交貨地：

2、產品的交(提)貨期限：。

第九條服裝驗收。

1.驗收期間：

2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致。

驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

第十條定金/預付貨款。

(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

第十一條報酬結算。

1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內，一次性付清合同約定的全部款項;。

第十二條留置權。

如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

第十三條違約責任。

1、甲方的違約責任。

(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

2、乙方的違約責任。

(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十七條爭議解決。

本合同經雙方簽字后于_年_月_日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;。

甲方(章)：乙方(章)：

電話：電話：

年月日年月日。

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇二

委 托 方：簽 訂 地 點：

承接方： 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期：年月日

依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商， 簽訂本合同，共同信守。

第一條：廣告承攬要求。

1.1 項目（制作）

1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

1.3 發布地點或形式：

1.4 顏色：

1.5 規格或材料：

1.6 刊播次數、起止日期及時間：

第二條：費用及支付方法

2.1 費用

本次活動總金額為 ，（大寫 圓整）

2.2 結算方式和期限：

第三條：驗收方式及時間：

第四條：違約責任

4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

第五條：糾紛解決方式

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（ 2 ）項規定辦理。

1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。

第六條：雙方商定的其他事項：

第七條：附則

本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

委 托 方：連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方：

單位名稱（蓋章） 單位名稱（蓋章）

地址： 地址：

委托代理人： 委托代理人：

電話： 電話：

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇三

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，向長春仲裁委員會申請仲裁。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

甲方(蓋章)：_____________

乙方(蓋章)________________

授權代理人(簽字)：_______

授權代理人(簽字)：___________

住址：_____________________

住址：______________________

聯系電話：_________________

聯系電話：__________________

開戶銀行：_________________

開戶銀行：__________________

賬號：_____________________

賬號：______________________

_________年____月____日

_________年______月____日

簽訂地點：__________________

簽訂地點：__________________

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇四

定作方：_________________________________________________(以下簡稱甲方)

承攬方：_________________________________________________(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

第一條加工成品

第二條服裝數量

第三條原材料的提供

由甲方提供原材料，具體見下：

材料名稱數量質量：

第四條服裝質量

加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條技術資料、圖紙提供

1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在________________________________________________________天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在_________________________________________________內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

第六條報酬

第七條包裝方式

內用_________________________________________________，外用_________________________________________________包裝，包裝費由_________________________________________________方承擔。

第八條服裝交付

2、產品的交(提)貨期限：_________________________________________________。

第九條服裝驗收

1.驗收期間：_________________________________________________。

2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

第十條定金/預付貨款

(1)甲方應于_______年_______月_______日前向乙方交付定金_______元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

(2)甲方應于_______年_______月_______日前向乙方交付預付款_______元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

第十一條報酬結算

第十二條留置權

如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

第十三條違約責任

1、甲方的違約責任

(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

(4)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

2、乙方的違約責任

(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。

未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十七條爭議解決

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定

甲方(章)：_______乙方(章)：_______

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇五

甲方：

地址：

電話：

法定代表人：

合同訂立地點：

乙方：

地址：

電話：

法定代表人：

合同訂立地點：

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及國家其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致，訂立本合同，共同遵守。

第一條加工地材名稱及單價。

一、砂石料加工為綜合包干單價，單價內含人工費、機械維修費、材料費、場內轉堆費、場內裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。

二、乙方在開工后，必須買好所有人員的工傷保、醫保及社保。

第二條機械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石廠現場，提供所有設備（含碎石設備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設施、生活設施），由乙方利用路基挖方料（山碴）進行加工成甲方所需要的砂、碎石產品。

第三條加工砂石料質量要求。

乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工，其質量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。

第四條加工砂石料數量。

本工程在________時間內預計加工砂石料數量合計為________萬m33，具體數量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃，乙方需服從甲方整體安排。

第五條砂石料數量確認方法及價款支付方式。

一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認過領料單作為計算依據制作計價單，并扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款，該計價單由甲方計劃經營部、工程部、機物部進行簽認，經總工程師審核后報項目經理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據。

二、甲方根據計價單按80%的比例支付計量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內不計利息退還。（若出現安全事故，甲方有權從乙方交納的履約金及結算款中代扣代付）。

第六條甲方權利義務。

一、指派工程技術人員和現場管理人員，實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監督、檢查和驗收。

二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務，終止與乙方的合同關系，合同終止時一次性付清乙方所有的加工產品計量費用。

三、負責提供施工用電（高壓端）引入到乙方加工場地，如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。

四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內。

五、負責協調關系。

六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃，確保每天所需的石料。

七、負責組織車輛運輸吧原材料（山碴）運輸到乙方施工現場，并承擔運輸費用（場內運輸費由乙方承擔）。

第七條乙方權利和義務。

在滿足合同約定的前提下，乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進行合理調配，在甲方的監督下自主組織砂石料的加工等相關事項。

一、上足本工作的生產工人，保證生產需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓，嚴格按照安全生產操作規程操作，若出現一切安全事故、一切經濟責任及法律責任由乙方自理，甲方不承擔任何責任。

二、在合同期內，乙方應在生產加工區域內設置安全警示標志，做好生產加工過程中的安全管理工作，有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領導的檢查工作。

第八條違約責任。

一、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔，如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔，且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。

二、原材料、成品（即使經檢驗質量不合格）或半成品僅限于本項目建設使用，乙方不得對外銷售；生產線設施、設備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務。否則，乙方承擔_______萬元人民幣的違約金，連續兩次發生上述行為，甲方有權解除合同。

三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則，甲方有權終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

四、乙方應采取有效安全保衛措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件，相關損失由乙方自行承擔。

第九條履約保證。

提供履約保證金______萬元。

第十條爭議解決方法。

在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。

第十一條協議的生效。

本合同經雙方簽字蓋章后生效。

第十二條附則。

本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執_____份；乙方執_____份。

甲方：

授權代理人：

合同訂立日期：

乙方：

授權代理人：

合同訂立日期：

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇六

甲方:(委托方)。

乙方:(承攬方)。

經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

一、產品名稱及加工數量。

名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

二、相關事宜:。

1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)。

3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

三、時間要求：

自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

四、加工費用：

該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

五、付款方式：

乙方交付產品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

六、其他事宜：

本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：蓋章：

簽約人：職務：電話號碼：

已方：蓋章:。

簽約人：職務：電話號碼：

時間：年月日。

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇七

定做方：(稱甲方)

承攬方：(稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

1.制作內容：

主鋼構：鋼梁.h(400~800)×200×6×9.35。材質為q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)

2.合同簽訂三日內甲方付款

3.提貨：

(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

2.交貨時間：

1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

2.甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

3.運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作，發現問題及時糾正。

4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

按《合同法》相關規定執行。

甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。

1.本合同

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

委托代理人：

委托代理人：

聯系方式：

聯系方式：

開戶行：

開戶行：

賬號：

賬號：

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇八

甲方（定作方）：

乙方（承攬方）：

經甲乙雙方友好協商，依據我國《合同法》的有關規定以及其他相關法律規定，就甲方向乙方采購相關___________等小商品事宜約定如下：

……

總金額（含稅價）：人民幣________________________元整（小寫_______________________）。

自本合同生效之日其______個工作日內，乙方負責按甲方要求制作__________樣品，經甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

合同生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協議第一條中各拼命的尺碼數量后_______天內交貨（具體數量雙方那個協商去人以書面傳真或者電子郵件方式確認）。

按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標說明：

按國家興行業標準。

以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符，應與收到貨物后_______個工作日內以書面形式通知乙方；經乙方核實后，盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產生的所有費用應當由乙方承擔。

乙方按其企業或行業標準提供包裝，費用由乙方承擔。

合同生效且受到乙方發票后______日內甲方支付總價款______%作為預付款，計人民幣__________________________，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：

收款人：

開戶行：

賬號：

最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準，自甲方驗收合格之日起______日內，甲方一次性支付其余貨款。

1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。

2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。

3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。

本合同在履行期間發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協調或者調解不成的，雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。

合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議。

甲方：

地址：

電話：

代理人：

________年___月___日

乙方：

地址：

電話：

代理人：

________年___月___日

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇九

甲方：(定作方)。

乙方：(承攬方)。

經甲乙雙方友好協商，就紙箱印刷事宜達成如下協議：

第一條：甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。

2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方，并辦理交接手續。

第二條：交貨時間。

甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設計稿，如甲方未按時間向乙方提供設計制作材料，乙方有權選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方后，乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。

第三條：交貨方式地點交貨方式：甲方送貨交貨地點：乙方廠區。

第四條：付款結算方式及時間。

本合同總金額為586000元，甲方支付乙方合同總金額的30%，即元，作為定金及預付款，余款在乙方加工完成并交付之時，由甲方把余款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后，自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。

第五條：雙方的權利和義務。

1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應工作后，如因甲方原因未能及時投入生產，乙方順延相應加工承攬物交付時間。

2、乙方在完成甲方項目設計后，經甲方認可，投入制作生產或下一步工作流程。

3、甲方應及時驗收并按照合同支付相應款項。

第六條：違約責任。

1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權不安排生產計劃。

2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質量要求交貨，甲乙雙方協商解決，協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。

第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經濟損失，由責任方承擔，如雙方在本合同履行過程中，發生任何爭議，均應協商解決，不能達成一致意見的，雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。

本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章后生效。

委托方(蓋章)承印方(蓋章)代表：代表：

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇十

甲方：

乙方：

一、標的、數量、價款

編號

項目名稱

說明

單價（元）

數量

合計（元）

25座21米美化塔施工

費用總計：

合計人民幣金額（大寫）：

二、乙方負責設計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等

三、甲方須積極協助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后，甲方免費提供一切食宿事宜。

四、交（提）貨方式、地點：交貨地點為:新疆昌吉市。

五、運輸方式及到達站（港）和費用承擔：運輸費用由乙方負責。

六、付款方式：合同簽訂后，預付為10萬元，貨到后全款付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時間，甲方承擔所有滯納金。

七、本塔可抗臺風、防潮、三年內不出現質量問題，如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失，不可抗力的自然災害除外。

八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時，須事前通知對方，協商解決，協商達不成協議時，原合同不得變更。

九、如甲方不經乙方同意，中途修改或終止合同規定的由甲方承擔的內容，乙方產成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔產成品或半成品的生產費用。

十、雙方嚴守合同，如有違約時，違約方承擔違約金，雙方發生合同爭議，由產品加工所在地法院裁判。

十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)

本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。

甲方

單位名稱：

單位地址：

法人代表：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

帳號：

乙方

單位名稱：河北泰峰鋼結構有限公司(蓋章)

單位地址：

法人代表：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

帳號：

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇十一

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇十二

經過甲乙雙方友好協商，就乙方加工承擔甲方衛生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協議，供雙方共同遵守：

一、乙方負責甲方場所的衛生保潔事宜，具體清潔事項包括：

1、日常清潔區域：

2、定期保潔區域：

3、垃圾區域：

二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。

三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權要求乙方修正。

六、保潔加工承攬費用為???元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉賬，乙方的賬戶為：

七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。

八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因導致自己損害的，由乙方自行承擔全部責任。

九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準，經甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權解除本協議，并不支付甲方任何費用。

十一、乙雙方就本協議執行所發生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協商解決；協商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十二、?本協議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇十三

承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工長春――吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規格單位數量

第二條加工成品質量要求：

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1、原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。

第四條技術資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預留元作為質保金一年后付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其它

（如：根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2。根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

第十二條承攬方的違約責任

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。

6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

7、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

8、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

9、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

3、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

4、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

5、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

6、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條___在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式__份，交__（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

地址：地址：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

____年___月___日訂

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇十四

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本。

合同。

以便共同遵守。

第二條?加工成品質量要求。

第三條?原材料的提供辦法及規格、數量、質量。

1.（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條?技術資料、圖紙提供辦法。

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條?價款或酬金。

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條?驗收標準和方法。

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條?交貨的時間和地點。

1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條?包裝要求及費用負擔。

第九條?運輸辦法及費用負擔。

第十條?結算方式及期限。

第十一條?其他約定。

第十二條?承攬方的違約責任。

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____?元；（合同中無具體規定的，應當比照?中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條?定作方的違約責任。

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條?不可抗力。

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條?糾紛的處理。

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（?）項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁；

2.向人民法院起訴。

本合同自____?年____?月____?日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：________________________。

代表人：________________________。

____年____月____日。

承攬方：________________________。

代表人：________________________。

____年____月____日。

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇十五

被告二：_______________________，男，漢族，19xx年8月22日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯系電話：_________________。

訴訟請求：_________________

1、依法判令被告向原告支付加工費人民幣46920元。

2、本案訴訟費由被告承擔。

事實和理由：_________________

此致

___________人民法院

具狀人：___________

____年_____月_____日

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇十六

甲方(加工方)：

法定代表人：

地址：

聯系方式：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

地址：

聯系方式：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致，訂立本合同，共同遵守。

第1條 加工地材名稱及單價

地材名稱單位單價(元/t)備注

利用路基挖方料自行開采

砂t

碎石t

片石t

砂石料加工為綜合包干單價，單價內含人工費、材料費、場內裝車費、場內運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。

第2條 原材料提供方式

甲方提供原材料開采區由乙方自行開采加工，或乙方利用路基挖方料進行加工。

第3條 加工砂石料質量要求

乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》以及項目辦下發的其它相關質量標準，相關標準由甲方提供。

第4條 加工砂石料數量

本工程預計加工砂石料數量合計為 萬噸，具體數量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃，乙方需服從甲方整體安排。

第5條 砂石料數量確認方法及價款支付方式

5.1 每月 日甲方組織相關部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總，以過磅清單作為計算依據制作計價單，該計價單由甲方合同部、工程部、物設部進行簽認，經總工程師審核后報項目經理審批并加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據。

5.2 甲方根據業主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留 作為工作安全、質量保證金，保證金待合同履行完畢后或合同終止 個月內不計利息退還。如合同履行期發生產品質量問題造成的損失，甲方書面通知乙方，乙方在收到后 日內無答復即視為同意扣除。

第6條 甲方權利義務

6.1 指派工程技術人員和現場管理人員，實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監督、檢查和驗收。

6.2 若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務，或終止與乙方的合同關系。

6.3 負責將施工用電引入到乙方加工場地。

6.4 負責交納資源稅。

6.5 負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。

6.6 負責組織車輛運輸并承擔運輸費用，甲方提供地磅進行驗收。

第7條 乙方權利和義務

7.1 在滿足合同約定的前提下，乙方有權對自有人員、設備等進行合理調配，在甲方的監督下自主組織砂石料的開采、加工等相關事項。

7.2 提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設備。

7.3 自行修建砂石料加工場及相關臨時住房，并承擔相應費用。

7.4 上足本工作的生產工人，保證生產需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。

7.5 乙方在開采、加工過程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關環保、水保的相關事項應當按照有關法律、法規的規定辦理。

7.6 在合同期內，乙方應在開采及生產加工區域內設置安全警示標志，做好砂石開采、生產加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業主及甲方有關安全生產的各項規定，確保安全生產，對因實施本合同而發生一切安全及其它事故均由乙方自行負責;若因乙方原因造成甲方損失或對外承擔賠償責任，甲方有權向乙方追償。

第8條 違約責任

8.1 未按合同規定的質量交付砂石料，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方承擔。

8.2 乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔。除此外，另按未完成生產量總價的 %向甲方支付違約金。

8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項目建設使用，乙方不得對外銷售;生產線設施、設備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務。否則，乙方承擔 萬元人民幣的違約金，連續兩次發生上述行為，甲方有權解除合同。

8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則，甲方有權終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

8.5 乙方應采取有效安全保衛措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件，相關損失由乙方自行承擔。

第9條 履約保證

乙方采取方式 提供履約保證。

方式一：提供履約保證金 萬元;

方式二：以開采區機械設備作抵押擔保并簽訂抵押合同。甲方有權根據合同約定，在乙方出現違約情況時，全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后 個月之內，甲方應將剩余履約保證金不計利息退還乙方。

第10條 爭議解決方法

在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權限，則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。

第11條 協議的生效

本合同經雙方簽字蓋章后生效。

第12條 附則

本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,雙方另行商定，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執三份;乙方執一份。

簽署時間： 年 月 日

甲方(蓋章)：

法定代表人或授權代表(簽字)：

乙方(蓋章)：

法定代表人或授權代表(簽字)：

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇十七

訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模板，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）

品名：箱梁芯模

規格：25米正交

數量：2

單位：套

重量（噸）：11

單價元/噸：7000

價款（元）：77000

備注：約計重量

總計：總金額（大寫）柒萬柒仟元整

二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；

四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；

五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。

六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；

七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產品數量、品種為準）。

八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。

九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用。工地卸車及其它費用由需方承擔。

十、本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。

十一、違約責任：由違約方負責；

十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

訂做方：______承攬方：______

單位：______單位：______

法定代理人：______法定代理人：______

委托代理人：______委托代理人：______

電話：______電話：______

開戶行：______戶名：______

帳號：______卡號：______

郵編：______郵編：______

簽訂時間：______

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇十八

地址：

電話： 傳真：

容器類委托加工承攬合同 no：

委托方： _____x公司 簽訂地點：

受托方： 簽訂時間：

標的、數量、價款：

1. 驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

3.結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保 證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、 單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內。

6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。

7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

10.本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

委 托 方： ___x公司 受 托 方：

法人代表： 法人代表：

委托代表： 委托代表：

傳 真：

電 話：

開戶銀行：

帳 號：

地 址： 傳 真： 電 話： 開戶銀行： 帳 號： 地 址：

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇十九

甲方：

乙方：

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民終字第____號）達成如下和解協議：

1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務，__________、__________不是乙方的員工，業務過程中未得到乙方的委托授權，事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關收款發票。

3、雙方無其它經濟糾紛。

4、本協議自雙方簽字后生效。

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇二十

郵編：————郵編：————。

電話：————電話：————。

法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。

開戶行：————開戶行：————。

賬戶：————賬戶————。

甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

定作物品名或項目規格。

型號————計量————。

單位數量————價款————或酬金————交貨數量————及交貨期限————。

單價總金額————。

合計————。

郵編：————郵編：————。

電話：————電話：————。

法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。

開戶行：————開戶行：————。

賬戶：————賬戶————。

———年————月———日。

承攬加工合同樣板圖（熱門21篇）篇二十一

委托單位：（以下簡稱甲方）

加工單位：（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》和有關規定，經雙方協商一致，特訂立本合同。

第一條：甲方自年月日起委托乙方為甲方生產加工產品。

第二條：加工方式

（1）（乙方自備材料），乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規定的原材料而影響定作質量的，甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨，并由乙方承擔相關全部損失。如甲方有指定材料供應商的，乙方必須按指定采購，否則甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。

（2）（甲方提供材料，明確規定原材料的消耗定額）甲方按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對返修的產品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。

第三條：乙方受甲方委托為甲方生產加工鞋類產品，乙方必須嚴格按照確認樣品和甲方質檢人員的合理要求來組織生產。如品質達不到要求，甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。

第四條：甲方需要乙方生產之產品的品名、型號、規格、數量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供，雙方確認后乙方必須按期出貨，如延期出貨，乙方需承擔所有損失。

第五條：甲方提供給乙方用于生產的所有資料（包括楦頭、款式、材料、包裝、商標等）

乙方必須妥善保管和使用，以免給其他個人或公司所利用，更不能用甲方提供的資料修改或直接生產給甲方以外的個人或公司，否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。

第六條：付款：每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬，甲方在對賬當月15日前付清。

第七條：甲、乙任何一方如確因戰爭或嚴重自然災害等不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由，經雙方協商確認一致后，免予承擔違約責任。

第八條：本合同在執行中，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決，向廣州市仲裁委員會申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。

第九條：本合同自簽訂之日起生效，合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項，雙方協商解決，具有本合同同等效力。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

委托單位（甲方）：（蓋章）加工單位（乙方）：（蓋章）

法定代表人：法定代表人：

地址：地址：

電話：電話：