在人們越來越相信法律的社會中,合同起到的作用越來越大,它可以保護民事法律關系。合同對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編為大家整理的合同范本,僅供參考,大家一起來看看吧。
不銹鋼加工制作合同模板篇一
乙方:_________
第一條 :乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 :乙方須按照外包加工單所列的各項規定,如加工說明、數量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
第三條 :乙方所交的加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況,且經甲方驗收后,始認為合格。
第四條 :材料由_________方負責。
第五條 :若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。
第六條 :驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規格界限,形式_________,alq為_________。
第七條 :乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期,或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經甲方認為屬實者,則不在此限。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以價款的一倍計算。
第八條 :通過驗收的`貨品在甲方再加工時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 :乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外包加工單。
第十條 :按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條 :試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 :加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條 :付款條件:乙方交來的貨品經甲方驗收合格后,甲方_________。
第十四條 :乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
不銹鋼加工制作合同模板篇二
法定代表人:____________職務:____________
法定代表人:____________職務:____________
定做方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
1.1本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。
1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經承攬方確認之定做方采購單、發票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
編號:____________
名稱:____________
規格:____________
單位:____________
數量:____________
備注:____________
3.1按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,經檢驗,定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。
3.2承攬方需為每單件產品提供產品合格證。
4.1定做方委托承攬方開發加工的新產品首次訂貨量每個單品不得少于____套,再次訂貨量每個單品不得少于_____套。
4.2定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真給承攬方。
4.3承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單指單品訂購數量_____套以上,特殊產品指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品指定做方提供實樣或圖紙需要承攬方新開發模具的產品以承攬方確認的交貨期為準。
4.4定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.5定做方傳真給承攬方訂單經確認后,與本合同具有同等的法律效力。
5.1定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內,定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款,余下____%在承攬方發貨前____天內付清給承攬方,承攬方收齊貨款____天內發貨。
5.2產品包裝要求:
6.1(用定做方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
6.2(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時,定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
6.3交(提)原材料等物品日期計算,參照本合同規定執行。
7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定做方;定做方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
7.2定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
合同總價款___________
9.1按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2承攬方需提供每款新產品的檢測報告。
9.3每批產品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
9.4定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的.定做物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
10.1交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
10.2交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
11.1發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
11.2發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等),導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失,由承攬方全數承擔。
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2承攬方未經定做方書面同意,不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
13.5承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息。即使定做方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6承攬方同意根據國家規定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數據,以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據,或未經授權的承攬方員工或沒有資格的員工使用上述數據。另外,承攬方同意需要上述數據的員工按照程序獲得上述數據。
13.7雙方同意定做方提供的包括工業秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。
13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系,但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9上述所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息,承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產品時使用。
13.10應非常小心地對待專門為生產所發送的樣品,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后,上述樣品應無需要求立即返還給定做方。
13.11承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。
13.12在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產,未經允許,承攬方不得使用。
13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
14.1未按合同規定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2交付定做物或完成工作的數量少于合同規定,定做方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3未按合同規包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
14.6不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
14.7異地交付的定做物不符合合同規定,暫由定做方代保管時,應當償付定做方實際支付的保管、保養費。
14.8實行代運或送貨的定做物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。
14.10未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
14.11擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
14.12承攬方違反上述保密義務的,應當賠償定做方的所有損失,并加付合同標的額的20%的違約金。
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任。
16.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續。
16.2如承攬方在規定交貨期遲延的____日內仍然無法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數退還,如____日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發生糾紛,雙方應協商解決,協商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定,提交定做方所在地的人民法院解決。
本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
不銹鋼加工制作合同模板篇三
乙方:
甲乙雙方本著誠心合作,互惠互利的合作意向,經協商一致,甲方為乙方加工xxx塑料配件,為保證甲乙雙方履行承諾,雙方特制定如下協議,以便共同遵守。
一、產品單價
乙方委托甲方加工的塑件成品,主材料由乙方擬定,成品單價初步估算:包括運輸用包裝、原料、加工損耗等綜合價格按塑件成品凈重量每噸按市場價計算,具體價格在打出合格樣品后加1.4元為總單價,原材料的價格因市場價格的升浮雙方在自行商議。
二、產品質量要求
1、 甲方應保質保量按照雙方協商好的訂單,將貨物送到乙方指定的倉庫。
2、 甲方如因產品生產因素而造成的質量問題,應及時協商解決,如因甲方生產的產品質量原因,而造成的退貨或換貨。甲方要賠償乙方因此造成的部分損失。
3、 乙方應以書面形式向甲方提供合格產品的質量標準和要求;
4、 甲方和乙方加工的塑件成品,要組合優良,外形要光潔、平整、無毛刺、無飛邊、不變形、打螺絲不爆、不裂等。
三、結算方式及期限
甲方自供貨給乙方之日起,甲方每次批量送貨到乙方,乙方經驗收合格入倉后,開具期限不超過10天的有效支票給甲方,或以現金的方式結算。
四、雙方的權利、義務
1、 甲方應以以后供貨貨款中每套模具扣除5000元,作為質量保證金。
2、 甲方隨時庫存300—500套成品,以備 方急所需。
3、 甲方送貨到乙方經驗收合格后,在乙方生產過程中塑料件一經打螺絲,而非甲方質量問題為前提前,甲方不負責退貨,但可協商處理。
5、 乙方必須提前一天訂單,甲方在收到 方訂單后按時批量送給 方;
7、 乙方必須在甲方每次送貨驗收合格后辦妥進倉的相關手續;
五、雙方不得違反本合同中的任一規定,否則賠償因已方違約給另一方造成的一切損失。
六、解決合同糾紛方式:甲方雙方執行本合同時如發生爭議的,應協商解決,如協商未果的情況下可交甲方所在地的人民法院處理。
七、本合同經甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可協商制定補充協議,補充協議與本合同具有同等的法律效力。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方簽字: 方簽字:
甲方蓋章: 方蓋章:
二0xx年 月 日 二0xx年 月 日
不銹鋼加工制作合同模板篇四
(16)非經委托方書面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產品代加工商。
雙方責任
(17)加工方根據委托方確認的配方及工藝要求加工上述產品,必須保質保量、按期完成委托方的加工任務指標,委托方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的采購,如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產,委托方將負全部責任。
協議終止
(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。
(19)如任何一方違反以上條約,另一方有權根據本協議規定,提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。
不銹鋼加工制作合同模板篇五
定作方: __ ___ (甲方)
承攬方 : (乙方)
一、 總則
1、甲、乙雙方經充分協商,就甲方委托乙方承接led顯示屏制作事宜,依據《中華人民共和國合同法》,一致同意簽訂本合同。
2、甲方提出led顯示屏制作的具體要求,乙方據此合同規定提供制作材料并負責顯示屏的設計和制作。
甲方負責投資總費用。
二、費用構成
1、項目構成
2.項目合計費用
最終優惠價: 元 人民幣 :(貳拾萬元整 )
三、 質量要求、技術標準、乙方對質量負責的條件和期限:
2. 產品質量驗收標準按行業標準抽樣驗收;如有異議請甲方在交貨期后的三日內提出,交貨期的三日內甲方如未提出任何異議則視為該貨物已全部收到,且驗收合格。
3.乙方負責安裝、調試及顯示屏的注意事項等,保證本合同產品在正確安裝、正常使用和維修的情況下運轉良好。
1、 以下情況造成顯示屏不能正常使用則由甲方負責:
(1)、顯示屏控制用的電腦挪作它用,造成軟件病毒,破壞了顯示屏控制軟件。
(2)、甲方計算機聯網使用時,因計算機網絡出現問題而導致顯示屏及計算機和軟件的損壞。
(3)、不遵守產品說明書中的各項規定而造成的損壞。
(4)、甲方需要更換計算機,重新安裝軟件。
2、 顯示屏使用中由于甲方使用不當造成的問題和意外情況造成的損壞,乙方可協助甲方解決,有關費用由甲方負責。
五、 交(提)貨時間、地點、方式:
1. 交貨時間: 年_ _月_ _日。
2. 運輸方式: __ __ 3. 交貨地點: —
4. 付款方式:以上項目總款為___ __元整, led顯示屏運輸到甲方現場并安裝調試完畢驗收后甲方支付乙方計:_ 元整,且在當日內付清。
六、 違約罰則
1. 甲方承諾按約定時間內支付款項。否則乙方有權不經通知解除本合同,并對因此遭受的損失提出索賠。
2. 如因甲方未按約定時間內支付款項使工期延誤,造成的損失由甲方承擔。
3. 乙方應該嚴格按照合同約定的產品型號和技術要求生產調試,如果發現提供的產品與本合同約定的產品不符合或不能正常使用,乙方應及時更換。
4. 因戰爭,封鎖、叛亂、騷亂、罷工、天災、惡劣氣候、傳染病,或雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時通知對方,并應在上述事件消除后15日內提出書面證明。
5. 乙方無故在應交貨期未交貨,按每延期一天向甲方交付總價款的2‰作為違約金。
6. 甲方若未按約定時間內支付款項,則按每托延一天甲方應向乙方支付總價款的2‰作為違約金。
7. 乙方未收到此led電子顯示屏全款之前,此led電子顯示屏所有權歸乙方所有。
七、 爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發生的一切爭議,雙方應本著互諒互讓的精神協商解決。如協商未能解決,應在乙方所在地法院提起訴訟。
八、 附則
1、本合同經雙方簽字蓋章后成立生效。
2、任何一方代理人、電話、等信息發生變化,應書面通知另一方。
3、本合同未盡事宜,雙方另行協商簽定補充協議。
4、本合同的附件及補充協議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一式 貳 份,甲方執 壹 份,乙方執 壹 份。
6、本合同若以傳真形式簽定,傳真與原件具有同等法律效力。
傳 真: 傳 真:
年 月 日
不銹鋼加工制作合同模板篇六
法定代表人:____________職務:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號名稱規格單位數量備注
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%—30%)或酬金總額的____%(20%—60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%—60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____
不銹鋼加工制作合同模板篇七
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,甲乙雙方本著公平、誠實、信用的原則,為明確甲乙雙方的權利和義務,經協商一致,簽定燈箱廣告制作安裝合同。
一、工程概況
1、工程地址:
2、工程范圍及要求
燈箱廣告制作安裝在甲方指定的位置(1-2樓中心墻)。
3、工程期限
開工日期: 20xx 年 9月29日;竣工日期:20xx年 月 日,合同工期總日歷天數 天(如遇風、雨等惡劣天氣或甲方等因素,工期順延)。
二、工程(款)造價
金額(大寫人民幣)
三、甲方義務與權利?
1、施工完成后甲方按合同的約定及時向乙方支付工程款;
2、甲方如發現有質量問題,有權要求乙方及時調換;
3、樓體燈箱制作與安裝、電源連接等施工中,與相關部門發生的問題,甲方與有關部門自行協調解決。
四、乙方義務與權利
1、乙方對工程質量負責的期限(保修期):燈箱光源均保修一年;
3、乙方在施工中應文明施工、加強對施工人員的安全教育及防護措施。
五、付款、結算方式
施工內容完成后,經甲方驗收合格后,付總款的90%,余款待保修期滿后付清。
六、違約責任
雙方必須認真履行本合同的內容,任何一方未履行本合同所約定的條款均視為違約,其違約責任按照《中華人民共和國合同法》的有關條款進行賠償。
七、合同爭議的解決方式
本合同若發生爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下列方式解決:依法向當地人民法院起訴。
八、附則
1、本合同未盡事宜由雙方協商解決。附加合同與本合同具有同等法律效力。
2、本合同附有《工程預算清單》一份,此預算含稅金。
3、本合同一式兩份,雙方各執一份,由雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽字):法定代表人:年 月日
乙方(簽字):法定代表人:年 月 日
不銹鋼加工制作合同模板篇八
承攬人:________________________
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
第二條 定作人提供的材料
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的________日內答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十三條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是。否)可以留置加工物。
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
定作人
承攬人
日期: