隨著人們法律意識的加強,越來越多的人通過合同來調和民事關系,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。合同的格式和要求是什么樣的呢?下面我就給大家講一講優秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧。
墻體拆除合同 拆除施工合同優質篇一
乙方:
一、廣告牌位于甲方辦公大樓二樓樓頂,長___米,高___米,面積___平方米。
二、廣告牌拆除工時費人民幣肆仟元整,甲方在乙方拆除施工結束并經甲方驗收合格后一次性付給乙方,拆除廣告牌的其它相關費用由乙方自行負擔。
三、乙方在施工中,不準損壞辦公大樓整體結構、表面裝修、頂部防水等,如有損壞,負責維修或賠償。
四、乙方在拆除廣告牌的施工中,要嚴格按照安全操作規程施工,承擔其現場施工人員、過往行人的人身安全責任,承擔倒塌、墜落物體對其他人員、物體損壞的賠償及相關責任,乙方必須辦理安全施工的相關意外保險。
五、甲方為乙方拆除廣告牌提供施工用電和施工吊車,如發生相關聯的施工安全問題,由乙方負責。
六、乙方施工工期為一個月,自簽訂合同之日起計算,如遇風、雨天等不可抗力的因素可順延。
七、本合同具有法律效力,違約方承擔一切責任。
八、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽字之日起生效。
九。本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
墻體拆除合同 拆除施工合同優質篇二
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方本著平等互利、共同發展的原則,結合本拆除工程的具體情況,為明確責任,協作配合,確保拆除工作質量及安全,經雙方協商一致,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 拆除范圍
拆除工程地點:佛山市南海區五圣河(桂瀾路以東,寶翠北路以西)具體范圍詳見《佛力估字[20 ]第145號》資產評估報告書。
第二條 質量標準
1、拆除招標范圍內的甲方指定的建筑物、構筑物及基礎(拆至閘室底珠基標高—1.3米處,詳見附圖),附屬的圍墻、花圃、擋土墻等,岸邊場地平整至最近市政道路路面標高處(包含用拆除物殘渣回填),并清除所有垃圾,不得將垃圾就地填埋及將原地塊沙土運走。
2、按現行的《工程施工質量驗收規范》標準,達到合格或以上。
第三條 工期
1、施工總工期:15日歷天 (從合同簽訂之日算起)
2、甲方在發出書面進場通知書2日歷天內,乙方必須進場施工,否則甲方有權取消其中標資格。
第四條 拆除項目成交價大寫:
第五條 支付方式
該工程是通過佛山市南海公有資產流轉服務有限公司(以下簡稱組織交易機構)公開組織拍賣成交的,簽訂合同前已于成交當日向該公司繳納全額的拆除項目成交款。
第六條 履約保證金
1、人民幣10萬元(包括文明施工,工人工資保證金,工程施工等),乙方必須在簽訂合同前交予組織交易機構。
2、工程驗收合格后,在沒有違約的情況下,甲方會出具《已交接證明》,乙方憑此證明到組織交易機構在辦理退還履約保證金(不計算利息)。
第七條 甲方的責任及義務
1、協助乙方施工前對周邊房屋進行觀測記錄。
2、甲方指派現場管理人員負責監督乙方拆除過程中的安全及環保工作的執行情況,并對發現的問題和存在隱患提出處理意見,對嚴重違章者,甲方有權做出處罰或停工處理。
第八條 乙方責任及義務
1、安全責任
(1)乙方指定 為項目負責人,全權負責工程拆除事宜,并及時向甲方代表通報工程拆除有關情況。
(2)負責在開工前辦理好拆除、城管、安全、環保及交通等有關部門所有拆除及清運審批、備案手續。按照甲方拆除范圍和時間,組織人員進場施工。
(3)負責制定拆除工程現場安全操作規程,對施工人員進行安全交底,按安全程序施工并指派現場安全檢查員。
(4)建立完善施工現場安全組織機構,明確崗位、職責,在施工中出現的一切安全事故,由乙方自行解決,并承擔由此產生的經濟和法律責任。
(5)接受甲方提出的安全處理意見,并及時改正。
(6)違反規定的安全操作規程,造成意外事故,由乙方自負。
(7)出現斷水、斷電及擾民問題,由乙方自行解決。
(8)嚴格按照合同和國家以及有關法律、法規、操作規程施工。如因施工現場的安全防范措施不當或工作有疏忽而導致乙方雇請的人員發生工傷或其他人身損害,或造成其他人員的人身或財產損害的,一切責任由乙方負責。
(9)中標單位應對參加施工的所有人員和第三者投保意外工傷險,并承擔全部安全責任,每單項拆除工程報甲方開工備案前需提供所有施工人員拆除施工人員意外傷害保險保單,購買不小于10人的意外險。
2、環保責任
(1)制定拆除施工方案,提出具體的防止揚塵,降噪音等環保措施,明確拆除工地具體的環保要求和環保責任人。乙方在施工中做好現場揚塵、噪音污染及渣土清運等環保措施,嚴格按照施工方案規定執行。
(2)拆遷工地主要出入口應當設立標牌,標明拆遷人、拆除施工單位、環保負責人、拆除時限等內容。
(3)拆遷工地外圍應當設置封閉硬質圍擋,防止物料、渣土遺撒,并及時清理工地外圍道路遺散的渣土,適當灑水,防止揚塵。
(4)拆遷工地應按規定辦理渣土消納證,經常保持清潔衛生,拆除房屋過程中應隨拆隨灑水,避免大量揚塵。對拆除樓房的施工垃圾,必須設置封閉式臨時專用垃圾道或者采用容器吊運,嚴禁隨意凌空拋撒。
(5)渣土清運時現場出口道路要求用草簾被或大鐵板鋪設,拆遷工地渣土應設專門人員管理,定期灑水和清掃,并配備必要的灑水、排水設施。拆遷工地垃圾應及時清運,現場垃圾堆放總量不得超過60立方米。
(6)渣土清運車輛應按規定裝載,遮蓋嚴密,沿途不得遺撒。拆除工地出口應當設置專人清理車身及車輪泥土,確保車輛不帶泥上路。
(7)在拆除和清運過程中,若違反環保規定而遇到處罰的責任由乙方負責。
(8)乙方必須按時發放工人工資,接受業主及其上級主管部門的監督。
3、文明施工
(1)乙方應作好文明施工及消防準備工作。
(2)乙方施工人員應著裝整齊,佩戴統一標識,戴安全帽。
(3)乙方應保證施工現場內、外清潔衛生,交通道路暢通。
(4)乙方應保證在用市政、公用設施完好、暢通。
(5)乙方協助甲方辦理拆除備案手續。
(6)在拆遷工地周邊應當設置2米以上硬質密閉圍擋。
(7)本工程不允許采用爆破拆除,只能采用人工或機械(離民居30米以內的非住宅物業必須采用人工拆除),做好民居房屋安全防護措施及因拆除時產生的震動,可能對周邊房屋有影響,開工前必須對周邊房屋進行觀測記錄,保存原始資料。若乙方違反操作規程,導致損壞民居房屋的賠償責任由乙方承擔。
(8)中標單位不能在夜間施工。施工期間必須保證不影響周邊居民的正常生活。
第九條 違約責任
1、本工程由甲方及相關的質量監督管理部門按國家頒發的現行有關驗收標準和驗收規范進行驗收評定,必須達到合格的質量標準,若未能達到該標準,則工程不予以驗收,乙方須對存在的質量缺陷問題及時進行修整并承擔相關的費用,若由此導致工期延誤還須按工期延誤賠償標準向發包人支付賠償費。
2、施工期內發包人將對乙方的日常管理維護工作進行定期和不定期的抽驗,如發現乙方服務未到位,發包人向乙方發出限期維護通知書,乙方須在限期內整改完成,若乙方未在限期內進行維護或者未完成維護工作的,發包人有權另行委托管養或者維修單位施工,所支出的費用發包人有權在乙方的履約擔保金中扣減。
3、工期誤期賠償費
(1)本招標工程要求乙方按中標工期完成。
(2)若因乙方原因造成工期延誤的,則工期每延誤一天,甲方將對其收取違約金。違約金額為:工期每延遲一天1000元,違約金在履約擔保金里扣減。若乙方在施工中途未經甲方同意停工超過10天的,則視為單方面解除合同,履約擔保金不予退還,甲方有權追索乙方因停工而造成的損失。若因甲方原因造成工期延誤的,工期相應后延。因不可抗力的原因造成的工期延誤,應在不可抗力事件結束之日起15天內經甲方簽證認可后,工期可相應順延,雙方辦理同意順延工期手續。
(3)若乙方安全管理不到位,存在安全隱患的,甲方或建設行政主管部門發出限期整改通知書。對拒不整改或整改后沒有告之甲方或建設行政主管部門的每次罰款1000元,累計后在履約擔保金里扣減。
(4)施工人員在高空作業必須系安全帶和戴安全帽,如發現沒有按要求佩戴好安全帶和安全帽的每人每次罰款1000元(以照相為準),累計后在履約擔保金里扣減。
第十條 爭議的解決
凡有關本合同或執行本合同發生的爭議,應經過友好協商解決;若不能協商解決,則提交南海區人民法院提起訴訟。
第十一條 不可抗力
1、不可抗力是指戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震等人力不可抗拒的因素引起的延誤和影響。
2、當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同義務時,履行合同的時間將予以順延,延長期與不可抗力影響期相同,但拆除費不會因此而改變。
3、不可抗力發生后,雙方應努力采取必要措施,密切配合減少不可抗力的影響。不可抗力的影響消除后應立即通知另一方。
4、甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方認可后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承擔違約責任。
第十二條 合同生效
1、本合同自雙方簽章之日起生效。
2、本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
3、本合同在執行期間,甲乙雙方應本著相互信任、相互配合的原則,對拆遷中出現的問題積極協商解決。如有未盡事宜,需由甲乙雙方協商,另訂補充協議附于本合同之內,所有補充協議在法律上均與本合同有同等效力。
4、本合同一式捌份,甲方執陸份,乙方執貳份,具有同等法律效力。
第十三條 其他約定條款
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
墻體拆除合同 拆除施工合同優質篇三
乙方:
乙方通過支付對價形式的投標,獲得甲方所屬______以南,____以西,___以北,___以東, 以資雙方執行。
一、乙方向甲方交納 萬元保證金,以獲得本建筑物拆除權。此款,在后續拆除中抵頂乙方給甲方交納的拆除費,多退少補。
三、拆除物:拆下的門窗、暖氣、鐵、地下管網等全部歸乙方所有。抵乙方拆除費用和利潤(拆下建筑廢磚瓦石乙方不負責外運)。
四、甲方確保在乙方進場前,拆除物的主體結構存在,包括:磚混、框架、門窗、暖氣及附屬物,不被房主拆走。
五、如拆除中,有個別附屬物被房主拆走,經甲方工作人員確定并簽字認可后,乙方可以按每平米 元交納甲方拆除費。
六、乙方盡職盡責,配合甲方工作,拆除中采取的安全措施,乙方根據相關規定、規范及流程落實到位。
七、拆除中出現一切安全事故,包括人身傷亡、機械損壞等責任,全部由乙方自負,甲方不承擔任何責任。
八、乙方此次的報價和能在拆除過程中做到安全、守時、守信,甲方在后續的拆除發包項目中同等條件下可優先考慮乙方中標。
九、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效,雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
墻體拆除合同 拆除施工合同優質篇四
甲方: 。
乙方: 身份證號: 。
根據《xxx勞動法》、《xxx 勞動合同法》和國家及省的有關規定,甲乙雙方按照合法、公平、平等自愿、協商一致、誠實信用的原則訂立本合同。
一、勞動合同期限:
從 年 月 日起至法定終止條件出現時,即工程完工時終止合同。
二、工作內容和工作地點:
乙方的工作內容為: 。
乙方的工作地點為: 。
三、工作時間:
甲、乙雙方同意按不定時工作制確定乙方的工作時間。
四、安全規章制度:
為了認真貫徹執行國家“安全第一、預防為主”的方針,結合本工程的實際情況,以保障在整個施工過程中人身安全為主要目的,特制定以下施工規定。
甲方責任
1、龍頭灘電站安全負責人要牢固樹立安全意識,經常對乙方施工人員進行安全監督。
2、建立健全安全制度,明確責任,各負其責,嚴格執行安全生產責任制,確保安全措施的落實。
乙方責任
1、乙方必須熟悉安全操作規程,對自身安全負責,嚴格按照操作規程施工,不得違章操作。
2、乙方在接到施工任務后,應做好安全施工措施。
3、乙方進入施工現場,自身的人身安全一概由乙方負責。
4、因個人原因造成的人身傷亡事故,全部由乙方負責。
5、甲方將安全注意事項交底給乙方,乙方要嚴格遵守執行,否則造成的一切人身安全事故由乙方全部承擔。
五、勞動保護:乙方施工人員進入作業現場,必須使用符合國家規定的勞動安全防護用品(乙方自行負責)。乙方在勞動過程中應嚴格遵守各項制度規范和操作規程。
六、合同的履行、變更、解除或終止:甲乙雙方應當按照《 勞動合同法》的相關規定履行、變更、解除或終止本合同。
七、調解與仲裁:甲乙雙方因履行本勞動合同發生勞動爭議,按《勞動爭議調解仲裁法》等有關規定執行。
八、其它:
(一)本合同未盡事宜,按國家和地方有關政策規定辦理。在合同期內,如本合同條款與國家、省有關勞動管理新規定相抵觸的,按新規定執行。
(二)本合同簽訂后,甲、乙雙方各執壹份。
甲方代表:(簽章) 乙方:(簽章)
年 月 日 年 月 日
墻體拆除合同 拆除施工合同優質篇五
甲方因建設需要,須拆除乙方使用的房屋,根據城市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定,甲乙雙方經協商,就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
一、項目名稱、地點
建設項目名稱_________,建設地點_________,建設單位_________,《拆遷許可證》文號_________。
二、房屋基本狀況
1、乙方在拆遷范圍內有房屋_________間,建筑面積_________平方米,使用面積_________平方米,居住面積_________平方米。
2、乙方有正式戶口_________人,常住人口_________人,應安置人口_________人,分別是_________。
3、被拆遷房屋的產權屬于_________。
三、拆遷安置
甲方安置乙方的住房位于_________,共_________套_________間,_________層_________號,配有_________等設備。
四、拆遷補償
1、房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整;
2、附屬物補償金額為人民幣_________整;
3、搬遷補助費為人民幣_________元整;
4、設施設備遷移費為人民幣_________元整;
5、其他費用為人民幣_________元整。
五、搬遷
乙方在_________年_________月_________日前搬遷騰空房屋,經甲方確認,舊房由甲方拆除。
六、補償金額支付時間及方式
甲方在_________年_________月_________日前按本協議第四條規定的補償總額一次支付給乙方。
七、注銷
乙方應在_________年_________月_________日前向甲方移交有關房屋、土地證件,由甲方統一向房管、土地部門辦理注銷手續。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉戶、銷戶手續,乙方自行到有關部門申請辦理,并結清已使用的水、電、氣等費用。
八、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人_________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續糾紛等,一律不負責任。
九、違約責任
甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金;甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付_________元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金_________元,甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
十、聲明及保證
1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十一、保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的.全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十二、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見,不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十三、通知
1、根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十四、爭議的處理
(一)本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
1、提交_________仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
十五、解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
十六、補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
十七、合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________