合同協議有助于雙方建立長期穩定的合作關系，增加互信和合作的機會。合同協議范文提供了一種示范和借鑒，幫助我們學習如何編寫合同。

最新裝配式廂房合同（專業16篇）篇一

甲乙雙方本著平等互利的原則，經過充分協商就乙方提供原材料（或零部件和元器件），由甲方在_________加工（或裝配）成品達成協議，根據中國有關法律、法規訂立本合同。

一、加工（裝配）的項目。

1．乙方向甲方提供加工（或裝配）_________（產品）______套（或件）所需的原材料（或散件）；甲方對乙方提供的原材料（或散件）進行加工（或裝配），加工（或裝配）后將成品交付乙方。

2．加工成品名稱和數量：_________。

二、來料（或來件）的交付。

乙方每月必須分______次（即每月的______日、______日以前）把加工生產所需要的原材料（或零配件、元器件）、包裝物料等運到生產場地，并辦理交接手續。

甲方對乙方送來的原材料（或零配件、元器件）等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料（或零配件、元器件）或包裝物料數量不足時，甲方應及時通知乙方更換或補足。

三、原材料損耗。

加工時零件及原料損耗率為_____％，其損耗率由乙方免費供應，如損耗率超過______％，應由甲方補充加工所需之零件和原料。

四、甲方責任。

1．提供加工（或裝配）生產廠房______平方米。

2．招聘工人_________名。

3．提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由甲方支付。

4．按照本合同規定按質、按量、按時向乙方交付成品。

5．協助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。

6．協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。

7．乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。

五、乙方責任。

1．提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經雙方協商認可，所需費用由乙方墊支，甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息，償還期為______年。

2．為使加工生產正常化，由乙方提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬乙方所有，只在合同期限內由甲方保管使用，損壞和丟失由甲方負責修理或賠償，但正常維修由乙方負責。合同期滿后，由乙方自行處理。

3．按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求，提供加工生產的原材料（或零部件和元器件）和包裝物料、輔料（或輔件）。

4．工人如因工作不力（含工廠管理人員），經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

5．甲方要求乙方協助辦理的其他事宜。

六、加工產品的交付。

甲方每月分______次（即每月的____日、_____日和____日）在甲方廠區或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續：

1．雙方必須派專人參加。

2．交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。

3．雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。

七、產品質量。

1．產品質量，以乙方提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。

2．加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較復雜、技術要求較高的產品，乙方必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發現問題及時解決，以保證產品質量。

3．產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。

4．技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準。

5．不合格的產品，若純屬甲方加工質量問題，甲方負責免責返修；若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則乙方應負擔返修費用。

八、工繳費。

1．試產期（包括對職工培訓）為______天，采取計時工繳費，工人每人每天（八小時）工繳費為______元。

2．試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_______元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。

3．甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

4．每月乙方支付甲方________元，作為工作管理費。

九、結算方式。

結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據，采取d／p即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次，每月總結一次。

乙方逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息，如連續______天不支付，甲方有權停止交付產品。

十、運輸。

乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等，以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的'費用，由乙方負擔。

十一、保險。

甲方的廠房、設備等，乙方的加工物料、設備和加工成品等，由甲、乙雙方分別向_______保險公司投保，所需費用各自承擔。

十二、稅收。

雙方均應遵守中國的有關稅法規定，按時繳納各自應該繳納的稅款。

十三、擔保。

為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。

十四、設備安裝與技術培訓。

由乙方代購或借用的設備，乙方應派出技術人員協助安裝，并對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用，由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的方便條件。

十五、違約責任。

1．乙方應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料，并及時結匯，如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失，乙方應負責賠償。

2．甲方應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向乙方交貨，如違背合同的規定造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償責任。

十六、聲明及保證。

（一）甲方。

1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

（二）乙方。

1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

十七、保密。

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

十八、不可抗力。

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、**、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

十九、通知。

1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_______（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：____________________________________。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

二十、爭議的處理。

（一）本合同受________國法律管轄并按其進行解釋。

（二）本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_____種方式解決：

1．提交_________仲裁委員會仲裁；

2．依法向人民法院起訴。

二十一、解釋。

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

二十二、補充與附件。

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

二十三、合同效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為______年，自_______年_____月_______日至_______年____月____日。本合同正本一式_____份，雙方各執_____份，具有同等法律效力；合同副本____份，送___留存一份。

甲方（蓋章）：_____________乙方（蓋章）：_____________。

授權代表（簽字）：_________授權代表（簽字）：_________。

簽訂時間：___年____月____日簽訂時間：____年____月___日。

最新裝配式廂房合同（專業16篇）篇二

乙方（來料、來件方）：_________。

雙方在遵守中華人民共和國法律、法規的前提下，本著本等互利的原則，就來料加工_________進行了充分協商，一致達成如下合同條款：

一、雙方責任。

1.甲方責任：

（1）提供有上蓋之廠房_________平方米，無上蓋場地_________平方米，工廠管理人員_________名，生產工人_________名、開業后_________月增至_________名。在合同期內代乙方加工生產上述產品，加工成品后交回乙方復出。

（2）提供現有水、電設備供加工生產之用，如需新安裝水、電設施，其費用由乙方支付。

（3）辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務等管理，不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經營。

2.乙方責任：

（1）不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設備材料（詳見清單），分多批運抵甲方工廠，設備總值約_________元。

（2）不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數量、規格在各份具體生產加工合同中訂明。

（3）工人如因工作不力（含工廠管理人員），經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

二、加工數量。

第一年加工上述產品，加工費約_________元，從第二年開始的產量，應在前一年的基礎上有所增加，具體數量應在生產合同中訂明。

三、作價原則和工繳費。

1.試產（培訓）期為二個月，在試產期內，工人每人每月工繳費暫定為_________元，每月工作_________日，每天_________小時。

2.試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_________元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_________小時。

3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

4.每月乙方支付甲方_________元，作為工作管理費。

四、損耗率。

1.試產期內的消耗率，實報實銷。

2.試產期后的損耗率，由雙方商定，并在生產加工合同中訂明。

五、來料和交貨期。

1.乙方按生產合同的加工量，按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產，乙方必須在每批產品開始加工前_________天，將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外，乙方來料不足，造成甲方工廠每月生產不足_________天，停工天數累計不得超過四天，否則，乙方應按在廠工人以停工天數計，每人每天補助生活費_________元，支付給甲方工廠。

2.為使乙方能開展正常的業務活動，甲方應向乙方按商定的交貨期，按時、按質、按量交貨。如非人力不可抗拒原因，甲方不按時、按質、按量交貨，造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償之責任，賠償數額可在具體的生產加工合同中訂明。

3.由乙方提供的機械、通風、照明等設備及原輔材料、包裝物料，在甲方工廠由雙方進行交收登記，建立帳冊。甲方工廠加工后的成品，在甲方工廠經乙方驗收起運后，甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。

六、結匯形式。

工繳費及工人管理費每月結算一次，以d/p即期結匯或支票方式結匯，由甲方工廠會同（_________政府授權的處理來料加工事務并具有外貿經營權的）_________貿易公司（下稱授權貿易公司）開具發票后，通過_________銀行（_________分行）向乙方在_________開戶的銀行（_________銀行；帳號_________）辦理。乙方超過_________天仍未付款給甲方，則按逾期天數，以當時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續_________個月不結匯，甲方有權采取停止出貨或其它措施。

七、勞動保護及運輸與保險。

1.工廠應做好勞動保護及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內外環境衛生整潔，對有污染性項目，須經市環保部門批準，方能立項經營。

2.乙方提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用，均由乙方負責。

3.原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由乙方向_________保險公司投保。

八、技術交流。

在設備運抵甲方工廠后，乙方應盡快派出人員進行安裝，甲方派出人員進行協助。從試產期開始，乙方應派出技術人員到甲方工廠進行技術培訓，直到工人能基本掌握生產技術，進行正常生產時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責，甲方提供生活上的方便。

九、合同期限。

本合同經批準簽訂后，乙方須將商業登記及銀行資信。

證明書。

交甲方辦理營業執照經海關備案生效。有效期為_________年，即從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如要提前終止或延長本合同，須在三個月前通知對方，并經雙方協商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同，要負責補償對方的經濟損失。補償的辦法，根據終止合同前半年內的每月平均工繳費為準，補償兩個月的工繳費總額給對方。

合同期滿后，不動資產（如廠房、宿舍）歸甲方所有，由乙方不作價提供的可動產（如機械、車輛、通風設備）歸乙方所有，并按海關和有關規定及時辦理核銷手續。

雙方同意，在本合同經批準簽訂后_________天內，乙方向甲方預付_________元，作為履約保證金，從甲方收到履約金之日起_________個月內，乙方仍不投產開業，履約保證金即無條件歸甲方所有，同時，甲方有權廢約。如乙方能按時投產開業，該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。

十、仲裁。

凡因本合同引起的或與本合同有關（包括任一生產加工合同）的任何爭議，應通過友好協商解決，協商不能解決，均應提交_________仲裁委員會，按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

十一、語言。

本合同以英文和中文書就，兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產生異議時，以中文文本為準。

十二、合同的份數和修訂。

本合同正本一式五份，甲、乙雙方、海關、車管所、政府授權的處理來料加工事務并有外貿經營權的_________公司各一份，副本若干份，均具有同等效力。

本合同有如未盡事宜，雙方可隨時補充或修改，并報政府有關部門批準實施。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。

授權代表（簽字）：_________授權代表（簽字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

簽訂地點：_________簽訂地點：_________。

最新裝配式廂房合同（專業16篇）篇三

國籍：_______________________

雙方為開展來件裝配業務，本著平等互利原則，通過友好協商，簽定本合同。

乙方向甲方提供裝配____ (產品)____ 套(或件)所需的散件;甲方裝配后將成品交付乙方。

乙方將于________年_____月____日至________年____ 月____日，每月向甲方提供____散件____套，并負責運至____ 港口(或車站)交付甲方;在甲方收到散件后的____個月內(或自____年____月____日至____年____月____日)分批將裝配后的成品負責運至____港口(或車站)交付乙方。

甲方為乙方進行裝配的加工費，每件(或套)計____幣____元。

乙方將不作價的散件運交甲方，加工費由乙方給甲方開出即期付款信用證。

根據實際需要，乙方有義務向甲方派遣專家并為甲方培訓必要的技術人員，來廠專家和培訓人員的數目、時間、任務、以及費用負擔等，由雙方另行商議。

乙方將散件運交甲方的運費、保險費由乙方負責;甲方將成品運交乙方的運費、保險費由甲方負責。成品的運輸保險，由甲方按散件成本加上運費、保險費、加工費之和的____ %投保綜合險、戰爭險(如陸上運輸則投保陸上運輸險)。在裝配期間，由甲方負責投保火險。

(1)甲方在收到散件后，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收，如發現乙方提供的散件的規格、質量不符合技術標準，或數量不足，由甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。

(2)乙方在收到甲方裝配的成品后，按雙方議定的驗收標準驗貨，如因甲方裝備不當造成質量問題，由乙方向甲方提出檢驗報告，甲方負責返修或賠償。

由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時，遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通知對方，并與對方協商延長履行合同的期限。對方由此而產生的損失，不得提出賠償要求。

任何一方不履行合同條款，致使對方遭受經濟損失時，必須承擔賠償責任，受損害方并擁有罰款____ 元的權利。

本合同在執行過程中，如發生爭議，雙方應本著友好協商解決。如未能解決時，提請中國____仲裁機構進行仲裁。仲裁裁決為終局裁決。仲裁費用由敗拆一方負擔。

為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。

本合同所載明的權利和義務，非經雙方一致同意，一方不得轉讓給任何第三方。

甲方：__________________

代表：__________________

__________年____月____日

乙方：__________________

代表：__________________

__________年____月____日

最新裝配式廂房合同（專業16篇）篇四

雙方在遵守中華人民共和國法律、法規的前提下，本著本等互利的原則，就來料加工_________進行了充分協商，一致達成如下合同條款：

1．甲方責任：

（1）提供有上蓋之廠房_________平方米，無上蓋場地_________平方米，工廠管理人員_________名，生產工人_________名、開業后_________月增至_________名。在合同期內代乙方加工生產上述產品，加工成品后交回乙方復出。

（2）提供現有水、電設備供加工生產之用，如需新安裝水、電設施，其費用由乙方支付。

（3）辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務等管理，不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經營。

2．乙方責任：

（1）不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設備材料（詳見清單），分多批運抵甲方工廠，設備總值約_________元。

（2）不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數量、規格在各份具體生產加工合同中訂明。

（3）工人如因工作不力（含工廠管理人員），經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

第一年加工上述產品，加工費約_________元，從第二年開始的產量，應在前一年的基礎上有所增加，具體數量應在生產合同中訂明。

1．試產（培訓）期為二個月，在試產期內，工人每人每月工繳費暫定為_________元，每月工作_________日，每天_________小時。

2．試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_________元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_________小時。

3．甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

4．每月乙方支付甲方_________元，作為工作管理費。

1．試產期內的消耗率，實報實銷。

2．試產期后的損耗率，由雙方商定，并在生產加工合同中訂明。

1．乙方按生產合同的加工量，按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產，乙方必須在每批產品開始加工前_________天，將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外，乙方來料不足，造成甲方工廠每月生產不足_________天，停工天數累計不得超過四天，否則，乙方應按在廠工人以停工天數計，每人每天補助生活費_________元，支付給甲方工廠。

2．為使乙方能開展正常的業務活動，甲方應向乙方按商定的交貨期，按時、按質、按量交貨。如非人力不可抗拒原因，甲方不按時、按質、按量交貨，造成 乙方的經濟損失，甲方應負賠償之責任，賠償數額可在具體的生產加工合同中訂 明。

3．由乙方提供的機械、通風、照明等設備及原輔材料、包裝物料，在甲方工廠由雙方進行交收登記，建立帳冊。甲方工廠加工后的成品，在甲方工廠經乙方驗收起運后，甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。

工繳費及工人管理費每月結算一次，以d／p即期結匯或支票方式結匯，由甲方工廠會同（_________政府授權的處理來料加工事務并具有外貿經營權的）_________ 貿易公司（下稱授權貿易公司）開具發票后，通過_________銀行（_________分行）向乙方在_________開戶的銀行（_________銀行；帳號_________）辦理。乙方超過_________天仍未付款給甲方，則按逾期天數，以當時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續_________個月不結匯，甲方有權采取停止出貨或其它措施。

1．工廠應做好勞動保護及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內外環境衛生整潔，對有污染性項目，須經市環保部門批準，方能立項經營。

2．乙方提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用，均由乙方負責。

3．原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由乙方向_________保險公司投保。

在設備運抵甲方工廠后，乙方應盡快派出人員進行安裝，甲方派出人員進行協助。從試產期開始，乙方應派出技術人員到甲方工廠進行技術培訓，直到工人能基本掌握生產技術，進行正常生產時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責，甲方提供生活上的方便。

本合同經批準簽訂后，乙方須將商業登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業執照經海關備案生效。有效期為_________年，即從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如要提前終止或延長本合同，須在三個月前通知對方，并經雙方協商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同，要負責補償對方的經濟損失。補償的辦法，根據終止合同前半年內的每月平均工繳費為準，補償兩個月的工繳 費總額給對方。

合同期滿后，不動資產（如廠房、宿舍）歸甲方所有，由乙方不作價提供的可動產（如機械、車輛、通風設備）歸乙方所有，并按海關和有關規定及時辦理核銷手續。

雙方同意，在本合同經批準簽訂后_________天內，乙方向甲方預付_________元，作為履約保證金，從甲方收到履約金之日起_________個月內，乙方仍不投產開業，履約保證金即無條件歸甲方所有，同時，甲方有權廢約。如乙方能按時投產開業，該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。

凡因本合同引起的或與本合同有關（包括任一生產加工合同）的任何爭議，應通過友好協商解決，協商不能解決，均應提交_________仲裁委員會，按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

本合同以英文和中文書就， 兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產生異議時，以中文文本為準。

本合同正本一式五份，甲、乙雙方、海關、車管所、政府授權的處理來料加工事務并有外貿經營權的_________公司各一份，副本若干份，均具有同等效力。

本合同有如未盡事宜，雙方可隨時補充或修改，并報政府有關部門批準實施。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

授權代表（簽字）：_________ 授權代表（簽字）：_________

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

最新裝配式廂房合同（專業16篇）篇五

甲方：

乙方：

甲乙雙方本著平等互利的原則，經過充分協商就乙方提供原材料(或零部件和元器件)，由甲方在_________加工(或裝配)成品達成協議，根據中國有關法律、法規訂立本合同。

一、加工(裝配)的項目。

1.乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配)，加工(或裝配)后將成品交付乙方。

2.加工成品名稱和數量：_________.

二、來料(或來件)的交付。

乙方每月必須分______次(即每月的______日、______日以前)把加工生產所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產場地，并辦理交接手續。

甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料數量不足時，甲方應及時通知乙方更換或補足。

三、原材料損耗。

加工時零件及原料損耗率為_____%，其損耗率由乙方免費供應，如損耗率超過______%，應由甲方補充加工所需之零件和原料。

四、甲方責任。

1.提供加工(或裝配)生產廠房______平方米。

2.招聘工人_________名。

3.提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由甲方支付。

4.按照本合同規定按質、按量、按時向乙方交付成品。

5.協助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。

6.協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。

7.乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。

五、乙方責任。

1.提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經雙方協商認可，所需費用由乙方墊支，甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息，償還期為______年。

2.為使加工生產正常化，由乙方提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬乙方所有，只在合同期限內由甲方保管使用，損壞和丟失由甲方負責修理或賠償，但正常維修由乙方負責。合同期滿后，由乙方自行處理。

3.按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求，提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。

4.工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

5.甲方要求乙方協助辦理的其他事宜。

六、加工產品的交付。

甲方每月分______次(即每月的____日、_____日和____日)在甲方廠區或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續：

1.雙方必須派專人參加。

2.交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。

3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。

七、產品質量。

1.產品質量，以乙方提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。

2.加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較復雜、技術要求較高的產品，乙方必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發現問題及時解決，以保證產品質量。

3.產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。

4.技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準。

5.不合格的產品，若純屬甲方加工質量問題，甲方負責免責返修;若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則乙方應負擔返修費用。

八、工繳費。

1.試產期(包括對職工培訓)為______天，采取計時工繳費，工人每人每天(八小時)工繳費為______元。

2.試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_______元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。

3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

4.每月乙方支付甲方________元，作為工作管理費。

九、結算方式結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據，采取d/p即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次，每月總結一次。

乙方逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息，如連續______天不支付，甲方有權停止交付產品。

十、運輸。

乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等，以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用，由乙方負擔。

十一、保險。

甲方的廠房、設備等，乙方的加工物料、設備和加工成品等，由甲、乙雙方分別向_______保險公司投保，所需費用各自承擔。

十二、稅收。

雙方均應遵守中國的有關稅法規定，按時繳納各自應該繳納的稅款。

十三、擔保為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。

十四、設備安裝與技術培訓由乙方代購或借用的設備，乙方應派出技術人員協助安裝，并對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用，由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的方便條件。

十五、違約責任。

1.乙方應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料，并及時結匯，如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失，乙方應負責賠償。

2.甲方應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向乙方交貨，如違背合同的規定造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償責任。

十六、聲明及保證。

(一)甲方。

1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方。

1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

甲方:(印章)乙方：(印章)。

地點：

時間：

最新裝配式廂房合同（專業16篇）篇六

甲方：乙方：

甲方：

（一）案件基本事實。

xx年7月至今，印務公司與制藥公司簽訂加工承攬合同，約定由印務公司為制藥公司印刷包裝盒和產品說明書等物品。合同對品名、數量、金額、驗收、結算等事項以及違約責任和糾紛的處理方式進行了詳細的約定。其中第六條“交（提）定作物的時間和地點”約定：按定作方通知印刷，以定單為主，18天左右。

合同簽訂后，印務公司按約定完成印刷工作，但制藥公司卻遲遲未依約支付報酬，且對部分定作物拒絕接收，造成印務公司產品積壓，資金周轉不暢。

（二）對雙方法律關系的分析。

1、印務公司與制藥公司的承攬合同關系合法有效。

2、制藥公司的遲延付款構成違約，依法應承擔相應責任（理由及注意事項參考上述生物公司案件之分析）。

3、對合同第六條“交（提）定作物的時間和地點”之特別約定的理解。

一方面，必須明確此條的目的是對交（提）定作物的約定；另一方面，合同第一條已對承擔合同定作物的“品名、規格尺寸、計量單位、數量、單價、總金額”事項進行了約定；因此承攬方有義務加工而定作方應該接受該條約定之相關物品。

綜合起來，第六條規定只是對雙方具體履行各自義務的程序、時間和協助事項的進一步約定，其應以第一條為基礎，從屬于第一條。否則第一條沒有存在之必要，而從交易習慣來講，標的之數量、品種與金額等密切相關，甚至直接決定交易能否達成，斷不可對部分種類或數量進行隨意分割。

因此定作方取消對合同第一條部分約定之訂單，實際上是單方面解除合同部分內容，按合同法相關規定，其應就由此給承攬方造成的損失承擔賠償責任。而按照合同第十一條“違約責任”第2項之規定，“定作方中途廢止合同，應償付承攬方未履行部分價款總值的30%”，也即其應承擔違約責任。

（三）本案糾紛解決的思路設計。

1、由于雙方目前仍處于合作狀態，只是物品及報酬交付上存在分歧，并未有一方強行要求終止合同的意思表示。因此在糾紛解決過程中，宜以協商作為前置程序。

2、在協商不成而致訴訟的情況下，印務公司需準備充分的證據，特別是對制藥公司拒收物品部分的維權上進行周密設計，以爭取自身合法權益的最大實現。（湖北武漢律師吳新平）。

三、對其他相關問題的分析建議。

（一）對印務公司在印刷過程中，質量存在瑕疵而定作方予以接收的部分物品的處理。

主要考慮該物品設計、驗收的程序和時間，瑕疵對工作成果整體效果的影響以及物品交付使用后的市場反應等諸多方面進行綜合權衡。以確定承攬方是否應承攬責任，或者承攬責任的大小（主要表現為減少報酬的程度）。

（二）在訴訟程序中需注意的事項。

1、對財產保全的設計：由于生物公司經營狀況不容樂觀，建議在起訴前對其進行嚴密的訴前保全措施，以預防執行上的困難；制藥公司效益較好，具有償還能力，可不采取保全，以節省訴訟成本，同時為雙方今后之合作留最后余地。

2、對管轄法院的確定：根據合同約定，以合同履行地（承攬合同之加工行為地）法院為準，因此應認定為武漢市東西湖區人民法院。

（三）建議對印務公司作為規范使用之《加工承攬合同書》進行規范，以減少歧義；同時對合同之履行程序進行重新設計，以最大程度維護公司之合法權益。（湖北武漢律師吳新平）。

文檔為doc格式。

最新裝配式廂房合同（專業16篇）篇七

甲方：_________。

乙方：_________。

雙方在遵守中華人民共和國法律、法規的前提下，本著本等互利的原則，就來料加工_________進行了充分協商，一致達成如下合同條款：

雙方責任。

1．甲方責任：

提供有上蓋之廠房_________平方米，無上蓋場地_________平方米，工廠管理人員_________名，生產工人_________名、開業后_________月增至_________名。在合同期內代乙方加工生產上述產品，加工成品后交回乙方復出。

提供現有水、電設備供加工生產之用，如需新安裝水、電設施，其費用由乙方支付。

辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務等管理，不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經營。

2．乙方責任：

不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設備材料，分多批運抵甲方工廠，設備總值約_________元。

不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數量、規格在各份具體生產加工合同中訂明。

工人如因工作不力，經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

加工數量。

第一年加工上述產品，加工費約_________元，從第二年開始的產量，應在前一年的基礎上有所增加，具體數量應在生產合同中訂明。

作價原則和工繳費。

1．試產期為二個月，在試產期內，工人每人每月工繳費暫定為_________元，每月工作_________日，每天_________小時。

2．試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_________元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_________小時。

3．甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

4．每月乙方支付甲方_________元，作為工作管理費。

損耗率。

1．試產期內的消耗率，實報實銷。

2．試產期后的損耗率，由雙方商定，并在生產加工合同中訂明。

來料和交貨期。

1．乙方按生產合同的加工量，按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產，乙方必須在每批產品開始加工前_________天，將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外，乙方來料不足，造成甲方工廠每月生產不足_________天，停工天數累計不得超過四天，否則，乙方應按在廠工人以停工天數計，每人每天補助生活費_________元，支付給甲方工廠。

2．為使乙方能開展正常的.業務活動，甲方應向乙方按商定的交貨期，按時、按質、按量交貨。如非人力不可抗拒原因，甲方不按時、按質、按量交貨，造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償之責任，賠償數額可在具體的生產加工合同中訂明。

3．由乙方提供的機械、通風、照明等設備及原輔材料、包裝物料，在甲方工廠由雙方進行交收登記，建立帳冊。甲方工廠加工后的成品，在甲方工廠經乙方驗收起運后，甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。

結匯形式。

工繳費及工人管理費每月結算一次，以d／p即期結匯或支票方式結匯，由甲方工廠會同_________貿易公司開具發票后，通過_________銀行向乙方在_________開戶的銀行辦理。乙方超過_________天仍未付款給甲方，則按逾期天數，以當時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續_________個月不結匯，甲方有權采取停止出貨或其它措施。

勞動保護及運輸與保險。

1．工廠應做好勞動保護及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內外環境衛生整潔，對有污染性項目，須經市環保部門批準，方能立項經營。

2．乙方提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用，均由乙方負責。

3．原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由乙方向_________保險公司投保。

技術交流。

在設備運抵甲方工廠后，乙方應盡快派出人員進行安裝，甲方派出人員進行協助。從試產期開始，乙方應派出技術人員到甲方工廠進行技術培訓，直到工人能基本掌握生產技術，進行正常生產時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責，甲方提供生活上的方便。

本合同經批準簽訂后，乙方須將商業登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業執照經海關備案生效。有效期為_________年，即從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如要提前終止或延長本合同，須在三個月前通知對方，并經雙方協商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同，要負責補償對方的經濟損失。補償的辦法，根據終止合同前半年內的每月平均工繳費為準，補償兩個月的工繳費總額給對方。

合同期滿后，不動資產歸甲方所有，由乙方不作價提供的可動產歸乙方所有，并按海關和有關規定及時辦理核銷手續。

雙方同意，在本合同經批準簽訂后_________天內，乙方向甲方預付_________元，作為履約保證金，從甲方收到履約金之日起_________個月內，乙方仍不投產開業，履約保證金即無條件歸甲方所有，同時，甲方有權廢約。如乙方能按時投產開業，該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。

仲裁。

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，應通過友好協商解決，協商不能解決，均應提交_________仲裁委員會，按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

語言。

本合同以英文和中文書就，兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產生異議時，以中文文本為準。

合同的份數和修訂。

本合同正本一式五份，甲、乙雙方、海關、車管所、政府授權的處理來料加工事務并有外貿經營權的_________公司各一份，副本若干份，均具有同等效力。

本合同有如未盡事宜，雙方可隨時補充或修改，并報政府有關部門批準實施。

甲方：_________乙方：_________。

授權代表：_________授權代表：_________。

簽訂地點：_________簽訂地點：_________。

最新裝配式廂房合同（專業16篇）篇八

簽約地：_______________。

甲方(加工裝配方)：_______________公司。

地址：_________________________________。

乙方(來料、來件方)：(境外)________有限公司。

地址：_________________________________。

雙方在遵守中華人民共和國法律、法規的前提下，本著本等互利的原則，就來料加工__________進行了充分協商，一致達成如下合同條款：

一、雙方責任。

1.甲方責任：

(1)提供有上蓋之廠房________平方米，無上蓋場地________平方米，工廠管理人員________名，生產工人________名、開業后________月增至________名。在合同期內代乙方加工生產上述產品，加工成品后交回乙方復出。

(2)提供現有水、電設備供加工生產之用，如需新安裝水、電設施，其費用由乙方支付。

(3)辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務等管理，不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經營。

2.乙方責任：

(1)不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造________平方米簡易廠房所需的設備材料(詳見清單)，分多批運抵甲方工廠，設備總值約________萬元。

(2)不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數量、規格在各份具體生產加工合同中訂明。

(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

二、加工數量。

第一年加工上述產品，加工費約_____萬元，從第二年開始的產量，應在前一年的基礎上有所增加，具體數量應在生產合同中訂明。

三、作價原則和工繳費。

1.試產(培訓)期為二個月，在試產期內，工人每人每月工繳費暫定為_____元，每月工作_____日，每天_____小時。

2.試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_____元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_____小時。

3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

4.每月乙方支付甲方_____元，作為工作管理費。

四、損耗率。

1.試產期內的消耗率，實報實銷。

2.試產期后的損耗率，由雙方商定，并在生產加工合同中訂明。

五、來料和交貨期。

1.乙方按生產合同的加工量，按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產，乙方必須在每批產品開始加工前____天，將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外，乙方來料不足，造成甲方工廠每月生產不足_____天，停工天數累計不得超過四天，否則，乙方應按在廠工人以停工天數計，每人每天補助生活費_____元，支付給甲方工廠。

2.為使乙方能開展正常的業務活動，甲方應向乙方按商定的交貨期，按時、按質、按量交貨。如非人力不可抗拒原因，甲方不按時、按質、按量交貨，造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償之責任，賠償數額可在具體的生產加工合同中訂明。

3.由乙方提供的機械、通風、照明等設備及原輔材料、包裝物料，在甲方工廠由雙方進行交收登記，建立帳冊。甲方工廠加工后的成品，在甲方工廠經乙方驗收起運后，甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。

六、結匯形式。

工繳費及工人管理費每月結算一次，以d/p即期結匯或支票方式結匯，由甲方工廠會同(____政府授權的處理來料加工事務并具有外貿經營權的)_______貿易公司(下稱授權貿易公司)開具發票后，通過中國銀行(深圳分行)向乙方在香港開戶的銀行(____銀行。帳號_____)辦理。乙方超過_____天仍未付款給甲方，則按逾期天數，以當時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續_____個月不結匯，甲方有權采取停止出貨或其它措施。

七、勞動保護及運輸與保險。

1.工廠應做好勞動保護及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內外環境衛生整潔，對有污染性項目，須經市環保部門批準，方能立項經營。

2.乙方提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用，均由乙方負責。

3.原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由乙方向_____保險公司投保。

八、技術交流。

在設備運抵甲方工廠后，乙方應盡快派出人員進行安裝，甲方派出人員進行協助。從試產期開始，乙方應派出技術人員到甲方工廠進行技術培訓，直到工人能基本掌握生產技術，進行正常生產時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責，甲方提供生活上的方便。

九、合同期限。

本合同經批準簽訂后，乙方須將商業登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業執照經海關備案生效。有效期為_____年，即從____年___月___日至____年__月__日。如要提前終止或延長本合同，須在三個月前通知對方，并經雙方協商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同，要負責補償對方的經濟損失。補償的辦法，根據終止合同前半年內的每月平均工繳費為準，補償兩個月的工繳費總額給對方。

合同期滿后，不動資產(如廠房、宿舍)歸甲方所有，由乙方不作價提供的可動產(如機械、車輛、通風設備)歸乙方所有，并按海關和有關規定及時辦理核銷手續。

雙方同意，在本合同經批準簽訂后_____天內，乙方向甲方預付_____元，作為履約保證金，從甲方收到履約金之日起_____個月內，乙方仍不投產開業，履約保證金即無條件歸甲方所有，同時，甲方有權廢約。如乙方能按時投產開業，該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。

十、仲裁。

凡因本合同引起的或與本合同有關(包括任一生產加工合同)的任何爭議，應通過友好協商解決，協商不能解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。

十一、語言。

本合同以英文和中文書就，兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產生異議時，以中文文本為準。

十二、合同的份數和修訂。

本合同正本一式五份，甲、乙雙方、海關、車管所、政府授權的處理來料加工事務并有外貿經營權的_____公司各一份，副本若干份，均具有同等效力。

本合同有如未盡事宜，雙方可隨時補充或修改，并報政府有關部門批準實施。

簽約地：_______________。

甲方(加工裝配方)：_______________公司。

地址：_________________________________。

乙方(來料、來件方)：(境外)________有限公司。

地址：_________________________________。

雙方在遵守中華人民共和國法律、法規的前提下，本著本等互利的原則，就來料加工__________進行了充分協商，一致達成如下合同條款：

一、雙方責任。

1.甲方責任：

(1)提供有上蓋之廠房________平方米，無上蓋場地________平方米，工廠管理人員________名，生產工人________名、開業后________月增至________名。在合同期內代乙方加工生產上述產品，加工成品后交回乙方復出。

(2)提供現有水、電設備供加工生產之用，如需新安裝水、電設施，其費用由乙方支付。

(3)辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務等管理，不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經營。

2.乙方責任：

(1)不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造________平方米簡易廠房所需的設備材料(詳見清單)，分多批運抵甲方工廠，設備總值約________萬元。

(2)不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數量、規格在各份具體生產加工合同中訂明。

(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

二、加工數量。

第一年加工上述產品，加工費約_____萬元，從第二年開始的產量，應在前一年的基礎上有所增加，具體數量應在生產合同中訂明。

三、作價原則和工繳費。

1.試產(培訓)期為二個月，在試產期內，工人每人每月工繳費暫定為_____元，每月工作_____日，每天_____小時。

2.試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_____元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_____小時。

3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

4.每月乙方支付甲方_____元，作為工作管理費。

四、損耗率。

1.試產期內的消耗率，實報實銷。

2.試產期后的損耗率，由雙方商定，并在生產加工合同中訂明。

五、來料和交貨期。

1.乙方按生產合同的加工量，按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產，乙方必須在每批產品開始加工前____天，將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外，乙方來料不足，造成甲方工廠每月生產不足_____天，停工天數累計不得超過四天，否則，乙方應按在廠工人以停工天數計，每人每天補助生活費_____元，支付給甲方工廠。

2.為使乙方能開展正常的業務活動，甲方應向乙方按商定的交貨期，按時、按質、按量交貨。如非人力不可抗拒原因，甲方不按時、按質、按量交貨，造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償之責任，賠償數額可在具體的生產加工合同中訂明。

3.由乙方提供的機械、通風、照明等設備及原輔材料、包裝物料，在甲方工廠由雙方進行交收登記，建立帳冊。甲方工廠加工后的成品，在甲方工廠經乙方驗收起運后，甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。

六、結匯形式。

工繳費及工人管理費每月結算一次，以d/p即期結匯或支票方式結匯，由甲方工廠會同(____政府授權的處理來料加工事務并具有外貿經營權的)_______貿易公司(下稱授權貿易公司)開具發票后，通過中國銀行(深圳分行)向乙方在香港開戶的銀行(____銀行。帳號_____)辦理。乙方超過_____天仍未付款給甲方，則按逾期天數，以當時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續_____個月不結匯，甲方有權采取停止出貨或其它措施。

七、勞動保護及運輸與保險。

1.工廠應做好勞動保護及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內外環境衛生整潔，對有污染性項目，須經市環保部門批準，方能立項經營。

2.乙方提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用，均由乙方負責。

3.原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由乙方向_____保險公司投保。

八、技術交流。

在設備運抵甲方工廠后，乙方應盡快派出人員進行安裝，甲方派出人員進行協助。從試產期開始，乙方應派出技術人員到甲方工廠進行技術培訓，直到工人能基本掌握生產技術，進行正常生產時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責，甲方提供生活上的方便。

九、合同期限。

本合同經批準簽訂后，乙方須將商業登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業執照經海關備案生效。有效期為_____年，即從____年___月___日至____年__月__日。如要提前終止或延長本合同，須在三個月前通知對方，并經雙方協商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同，要負責補償對方的經濟損失。補償的辦法，根據終止合同前半年內的每月平均工繳費為準，補償兩個月的工繳費總額給對方。

合同期滿后，不動資產(如廠房、宿舍)歸甲方所有，由乙方不作價提供的可動產(如機械、車輛、通風設備)歸乙方所有，并按海關和有關規定及時辦理核銷手續。

雙方同意，在本合同經批準簽訂后_____天內，乙方向甲方預付_____元，作為履約保證金，從甲方收到履約金之日起_____個月內，乙方仍不投產開業，履約保證金即無條件歸甲方所有，同時，甲方有權廢約。如乙方能按時投產開業，該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。

十、仲裁。

凡因本合同引起的或與本合同有關(包括任一生產加工合同)的任何爭議，應通過友好協商解決，協商不能解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。

十一、語言。

本合同以英文和中文書就，兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產生異議時，以中文文本為準。

十二、合同的份數和修訂。

本合同正本一式五份，甲、乙雙方、海關、車管所、政府授權的處理來料加工事務并有外貿經營權的_____公司各一份，副本若干份，均具有同等效力。

本合同有如未盡事宜，雙方可隨時補充或修改，并報政府有關部門批準實施。

授權代表：_____________授權代表：_______________。

授權貿易公司：______________________________。

代表(簽字)：______________________________。

授權代表：_____________授權代表：_______________。

授權貿易公司：______________________________。

代表(簽字)：______________________________。

最新裝配式廂房合同（專業16篇）篇九

甲、乙雙方本著互利互惠、共同發展的原則，經充分協商，達成如下合同。

第一條總則

合作分兩期進行。

第一期，乙方首先提供四組所需的全部設備和檢驗儀器，這些設備和儀器是新的、先進的、價格是優惠的，并需經甲方確認為準。設備和儀器的價款，在甲方收取的裝配費內分期償付。

乙方并負責不作價提供裝配上述產品所需的全部元件、器件和包裝物料；甲方負責提供相應的廠房、電力，并負責組織裝配，收取加工費，產品全部交給乙方。

進行步驟：

1．甲方將負責裝配任務的工廠平面（草）圖提交乙方，乙方派出工程技術人員攜帶廠房調廠房調整方案和設備安裝圖樣，與甲方共同商定施工計劃。

2．乙方應于規定內將有關設備和儀器運抵上述工廠；甲方應于同時期內完成廠房調整，即著手進行設備安裝工程。

3.乙方應于設備和儀器運抵上述工廠一個月內，將不作價提供的夠三個月用的裝配上述產品的全部元件、器件和包裝物料運抵上述工廠；甲方則應于收到上述元件、器件和包裝物料之日起一個月內為試裝階段，第二個月起開始正式裝配。

4.雙方一致同意，對其他電子產品的裝配任務，待上述兩項產品的裝配正式投產后便立即進行。

第二朝，雙方將逐步采用甲方生產的元件、器件，乙方立即提供制造上述產品的元件、器件所需的全部設備，對提供這些設備的條件與價款償付辦法，按提供上述設備的條件與價款償付辦法辦理。

第二條裝配費計算

因每批裝配的具體品種不同，工序的繁簡、難易也不同，雙方同意每項品種的裝配費在有關合同中具體規定。

第三條次品處理和損耗率

產品損耗率和次品率雙方應努力降低，尼龍復絲暫定為____%，尼龍單絲的損耗率，經試產期實踐后，雙方另行協商確定。

試產期滿后，若甲方因操作上的錯誤，次品和損耗超過合理幅度，其超過部分由甲方負責賠償乙方的損失；若因原料質量不合要求造成次品過多，其損失由乙方承擔。

試機所需的原輔料由乙方負擔。

第四條交貨條件

元件、器件和包裝物料運抵的運費由乙方承擔（卸貨費用由甲方負擔）；甲方承擔將裝配成品運到交貨地，卸裝費用由乙方負擔。

第五條交貨期

乙方提供的元件、器件和包裝物料應于生產月前運抵甲方工廠；裝配成品的交貨期在每批合同中具體規定。

第六條責任問題

如因裝配技術而發生的產品質量與合同規定不符或因延期交貨而引起的損失，由甲方負擔；如果元件、器件、包裝物料不合格、不配套或不能按時運交甲方而引起的產品質量不合格或因延期交貨而引起的損失由乙方負擔。

第七條技術交流

設備運抵汕頭工廠后，乙方需派出工程技術人員負責安裝機器，調整機械和試機開動，直至機器正常運轉，達到產品合格為止。上述工程技術人員在華費用由乙方負擔。對乙方提供有關生產上和技術上的秘密，甲方負責保守秘密。

甲、乙雙方同意正式投產后，乙方派出技術工程人員駐廠進行技術上、生產管理上和品質檢驗上的指導，具體辦法雙方另行商定。乙方同意甲方在必要時派出工程技術人員到乙方進行技術交流。

第八條合同有效期限

本合同有效期限自____年____月_____日起至_____年____月_____日止，為期______年。

第九條遇有本合同未盡事宜，由甲、乙雙方通過協商另訂補充條款，作為本合同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等效力。

第十條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：_____________（簽章）乙方：_________________（簽章）

法定代表人：_______（簽章）法定代表人：___________（簽章）

簽約日期：____年___月___日

簽約地點：________________

最新裝配式廂房合同（專業16篇）篇十

甲乙雙方本著平等互利的原則，經過充分協商就乙方提供原材料（或零部件和元器件），由甲方在_________加工（或裝配）成品達成協議，根據中國有關法律、法規訂立本合同。

一、加工（裝配）的項目。

1.乙方向甲方提供加工（或裝配）_________（產品）______套（或件）所需的原材料（或散件）；甲方對乙方提供的原材料（或散件）進行加工（或裝配），加工（或裝配）后將成品交付乙方。

2.加工成品名稱和數量：_________。

二、來料（或來件）的交付。

乙方每月必須分______次（即每月的______日、______日以前）把加工生產所需要的原材料（或零配件、元器件）、包裝物料等運到生產場地，并辦理交接手續。

甲方對乙方送來的原材料（或零配件、元器件）等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料（或零配件、元器件）或包裝物料數量不足時，甲方應及時通知乙方更換或補足。

三、原材料損耗。

四、甲方責任。

1.提供加工（或裝配）生產廠房______平方米。

2.招聘工人_________名。

3.提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由甲方支付。

4.按照本合同規定按質、按量、按時向乙方交付成品。

5.協助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。

6.協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。

7.乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。

五、乙方責任。

1.提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經雙方協商認可，所需費用由乙方墊支，甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息，償還期為______年。

2.為使加工生產正常化，由乙方提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬乙方所有，只在合同期限內由甲方保管使用，損壞和丟失由甲方負責修理或賠償，但正常維修由乙方負責。合同期滿后，由乙方自行處理。

3.按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求，提供加工生產的原材料（或零部件和元器件）和包裝物料、輔料（或輔件）。

4.工人如因工作不力（含工廠管理人員），經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

5.甲方要求乙方協助辦理的其他事宜。

六、加工產品的交付。

甲方每月分______次（即每月的____日、_____日和____日）在甲方廠區或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續：

1.雙方必須派專人參加。

2.交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。

3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。

七、產品質量。

1.產品質量，以乙方提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。

2.加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較復雜、技術要求較高的產品，乙方必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發現問題及時解決，以保證產品質量。

3.產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。

4.技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準。

5.不合格的產品，若純屬甲方加工質量問題，甲方負責免責返修；若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則乙方應負擔返修費用。

八、工繳費。

1.試產期（包括對職工培訓）為______天，采取計時工繳費，工人每人每天（八小時）工繳費為______元。

2.試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_______元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。

3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

4.每月乙方支付甲方________元，作為工作管理費。

九、結算方式。

結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據，采取d/p即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次，每月總結一次。

乙方逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息，如連續______天不支付，甲方有權停止交付產品。

十、運輸。

乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等，以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用，由乙方負擔。

十一、_____。

甲方的廠房、設備等，乙方的加工物料、設備和加工成品等，由甲、乙雙方分別向____________公司投保，所需費用各自承擔。

十二、稅收。

雙方均應遵守中國的有關稅法規定，按時繳納各自應該繳納的稅款。

十三、擔保。

為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。

十四、設備安裝與技術培訓。

由乙方代購或借用的設備，乙方應派出技術人員協助安裝，并對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用，由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的方便條件。

十五、違約責任。

1.乙方應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料，并及時結匯，如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失，乙方應負責賠償。

2.甲方應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向乙方交貨，如違背合同的規定造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償責任。

十六、聲明及保證。

（一）甲方。

1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

（二）乙方。

1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

十七、保密。

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。

十八、不可抗力。

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

十九、通知。

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_______（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：____________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

二十、爭議的處理。

（一）本合同受________國法律管轄并按其進行解釋。

（二）本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_____種方式解決：

1.提交______________委員會_____；

2.依法向人民法院起訴。

二十一、解釋。

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

二十二、補充與附件。

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

二十三、合同效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為______年，自_______年_____月_______日至_______年____月____日。本合同正本一式_____份，雙方各執_____份，具有同等法律效力；合同副本____份，送___留存一份。

授權代表（簽字）：_________?授權代表（簽字）：_________。

簽訂時間：___年____月____日?簽訂時間：____年____月___日。

最新裝配式廂房合同（專業16篇）篇十一

甲乙雙方本著平等互利的原則，經過充分協商就乙方提供原材料(或零部件和元器件)，由甲方在_________加工(或裝配)成品達成協議，根據中國有關法律、法規訂立本合同。

一、加工(裝配)的項目。

1.乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配)，加工(或裝配)后將成品交付乙方。

2.加工成品名稱和數量：_________。

二、來料(或來件)的交付。

乙方每月必須分______次(即每月的______日、______日以前)把加工生產所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產場地，并辦理交接手續。

甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料數量不足時，甲方應及時通知乙方更換或補足。

三、原材料損耗。

加工時零件及原料損耗率為_____%，其損耗率由乙方免費供應，如損耗率超過______%，應由甲方補充加工所需之零件和原料。

四、甲方責任。

1.提供加工(或裝配)生產廠房______平方米。

2.招聘工人_________名。

3.提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由甲方支付。

4.按照本合同規定按質、按量、按時向乙方交付成品。

5.協助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。

6.協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。

7.乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。

五、乙方責任。

1.提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經雙方協商認可，所需費用由乙方墊支，甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息，償還期為______年。

2.為使加工生產正常化，由乙方提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬乙方所有，只在合同期限內由甲方保管使用，損壞和丟失由甲方負責修理或賠償，但正常維修由乙方負責。合同期滿后，由乙方自行處理。

3.按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求，提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。

4.工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

5.甲方要求乙方協助辦理的其他事宜。

六、加工產品的交付。

甲方每月分______次(即每月的____日、_____日和____日)在甲方廠區或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續：

1.雙方必須派專人參加。

2.交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。

3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。

七、產品質量。

1.產品質量，以乙方提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。

2.加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較復雜、技術要求較高的產品，乙方必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發現問題及時解決，以保證產品質量。

3.產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。

4.技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準。

5.不合格的產品，若純屬甲方加工質量問題，甲方負責免責返修;若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則乙方應負擔返修費用。

八、工繳費。

1.試產期(包括對職工培訓)為______天，采取計時工繳費，工人每人每天(八小時)工繳費為______元。

2.試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_______元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。

3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

4.每月乙方支付甲方________元，作為工作管理費。

九、結算方式。

結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據，采取d/p即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次，每月總結一次。

乙方逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息，如連續______天不支付，甲方有權停止交付產品。

十、運輸。

乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等，以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用，由乙方負擔。

十一、保險。

甲方的廠房、設備等，乙方的加工物料、設備和加工成品等，由甲、乙雙方分別向_______保險公司投保，所需費用各自承擔。

十二、稅收。

雙方均應遵守中國的有關稅法規定，按時繳納各自應該繳納的稅款。

十三、擔保。

為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。

十四、設備安裝與技術培訓。

由乙方代購或借用的設備，乙方應派出技術人員協助安裝，并對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用，由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的方便條件。

十五、違約責任。

1.乙方應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料，并及時結匯，如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失，乙方應負責賠償。

2.甲方應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向乙方交貨，如違背合同的規定造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償責任。

十六、聲明及保證。

(一)甲方。

1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方。

1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

十七、保密。

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

十八、不可抗力。

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

十九、通知。

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_______(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：____________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

二十、爭議的處理。

(一)本合同受________國法律管轄并按其進行解釋。

(二)本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_____種方式解決：

1.提交_________仲裁委員會仲裁;。

2.依法向人民法院起訴。

二十一、解釋。

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

二十二、補充與附件。

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

二十三、合同效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為______年，自_______年_____月_______日至_______年____月____日。本合同正本一式_____份，雙方各執_____份，具有同等法律效力;合同副本____份，送___留存一份。

甲方(蓋章)：_____________乙方(蓋章)：_____________。

授權代表(簽字)：_________授權代表(簽字)：_________。

簽訂時間：___年____月____日簽訂時間：____年____月___日。

最新裝配式廂房合同（專業16篇）篇十二

法定住址：_________。

法定代表人：_________。

職務：_________。

委托代理人：_________。

身份證號碼：_________。

通訊地址：_________。

編碼：_________。

聯系人：_________。

電話：_________。

傳真：_________。

帳號：_________。

電子信箱：_________。

定作人：_________。

法定住址：_________。

法定代表人：_________。

職務：_________。

委托代理人：_________。

身份證號碼：_________。

通訊地址：_________。

編碼：_________。

聯系人：_________。

電話：_________。

傳真：_________。

帳號：_________。

電子信箱：_________。

在裝配_________項目中，雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條?裝配項目。

定作人向承攬人提供裝配_________（產品）_________套（或件）所需的散件；承攬人對定作人提供的散件進行裝配，裝配后將成品交付定作人。

第二條?加工成品規格。

根據定作人提供的設計原型，圖紙與產品樣品，雙方共同制定規范，以滿足生產的需要，這種規范要符合加工成品的質量和性能標準。此規范一經雙方確定，任何變動只有依雙方書面協議修改。

第三條?加工費。

每種型號的加工費如下：

_________（大寫：_________美元）；

_________（大寫：_________美元）；

_________（大寫：_________美元）。

第四條?來件的交付。

定作人每月必須分_________次（即每月的_________日、_________日以前）把加工生產所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產場地，并辦理交接手續。

第五條?原材料的驗收。

承攬人對定作人送來的原材料（或零配件、元器件）等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料（或零配件、元器件）或包裝物料，或數量不足時，承攬人應及時通知定作人更換或補足。

第六條?原材料損耗。

第七條?技術資料和技術服務。

1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙，說明書及成品測試、檢查標準等。

2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術方面的質疑予以適當解答。

3、在合同有效期內，根據承攬人請求，定作人同意派遣其工程技術人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關的技術指導。定作人派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔。

4、在合同有效期內，根據定作人請求，承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但定作人每次派遣人數不得超過_________人，停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔。

第八條?承攬人責任。

1、提供裝配生產廠房_________平方米。

2、招聘工人_________名。

3、提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由承攬人支付。

4、按照本合同規定按質、按量、按時向定作人交付成品。

5、協助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。

6、協助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。

7、定作人要求承攬人協助辦理的其他事宜。

第九條?定作人責任。

1、提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經雙方協商認可，所需費用由承攬人墊付，承攬人則從定作人支付的工繳費內逐月償還其墊支的本息，償還期為_________年。

2、為使加工生產正常化，由定作人提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬定作人所有，只在合同期限內由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負責修理或賠償，但正常維修由定作人負責。合同期滿后，由定作人自行處理。

3、按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求，提供加工生產的原材料（或零部件和元器件）和包裝物料、輔料（或輔件）。

4、工人如因工作不力（含工廠管理人員），經教育無效者，定作人有權向承攬人提出調換，但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。

5、承攬人要求定作人協助辦理的其他事宜。

第十條?結算方式。

結匯應以定作人已簽收的合格產品數額為依據，采取d/p即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次，每月總結一次。

定作人逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息，如連續_________天不支付，承攬人有權停止交付產品。

第十一條?包裝與標記。

產品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示注明標記。定作人應至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標記指示。在cfr和cif條件下，承攬人應在裝船期前_________天內將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時，裝運不得進行。定作人應在_________工作日內予以確認，否則即認為船只得到認可。

第十二條?加工產品的交付。

承攬人每月分_________次（即每月的_________日、_________日和_________日）在承攬人廠區或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續：

雙方必須派專人參加。

交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。

雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。

第十三條?產品質量。

1、產品質量，以定作人提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。

2、加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較復雜、技術要求較高的產品，定作人必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發現問題及時解決，以保證產品質量。

3、產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。

4、技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準。

5、不合格的產品，若純屬承攬人加工質量問題，承攬人負責免責返修；若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則定作人應負擔返修費用。

第十四條?_____。

承攬人工廠應做好_____及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內外環境衛生整潔，對有污染性項目，須經市環保部門批準，方能立項經營。

第十五條?運輸與_____。

1、定作人提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運輸費用，均由定作人負責。

2、原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由定作人向______________公司投保。

第十六條?稅收。

雙方均應遵守中國的有關稅法規定，按時繳納各自應該繳納的稅款。

第十七條?手續辦理。

與本合同有關的一切進出口手續，應由承攬人予以辦理。

第十八條?擔保。

為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。

第十九條?違約罰款和損失賠償。

2、承攬人應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向定作人交貨，如違背合同的規定造成定作人的經濟損失，承攬人應負賠償責任。

第二十條?聲明及保證。

承攬人：

1、承攬人有權簽署并有能力履行本合同。

2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥并合法有效。

3、在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、承攬人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

定作人：

1、定作人有權簽署并有能力履行本合同。

2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥并合法有效。

3、在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、定作人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第二十一條?保密。

雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第二十二條?通知。

1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下：_________。

3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十三條?合同的變更。

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十四條?合同的轉讓。

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十五條?爭議的處理。

1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

（1）提交______________委員會_____；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十六條?不可抗力。

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、_____、_____，政府行為或法律規定等。

第二十七條?合同的解釋。

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十八條?補充與附件。

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十九條?合同的效力。

1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2、有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3、本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

第三十條?續訂。

本合同有效期限屆滿之前，如一方認為需要續訂合同，可以向對方提出并進行協商。

承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。

委托代理人（簽字）：_________委托代理人（簽字）：_________。

簽訂地點：_________簽訂地點：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

最新裝配式廂房合同（專業16篇）篇十三

本合同于______年_____月______日在_______簽訂。

甲方：中國____________公司。

地址：________________。

電報掛號：______________。

電傳：________________。

電報掛號：_______國________公司。

地址：____________________。

電傳：____________________。

雙方為開展來件裝配業務，本著平等互利原則，通過友好協商，特簽訂本合同。

乙方向甲方提供裝配_______（產品）_____套（或件）所需的散件，提供的散件進行裝配，裝配后將成品交付乙方。

第二條交付來件與加工成品的數量和時間。

乙方將于_____年___月___日至____年___月____日，每月向甲方提供______散件_____套，并負責運至_____港港口（或車站）交付甲方；在甲方收到散件后的_____個月內（或自____年____月____日至____年____月____日），分批將裝配后的成品負責運至_____港口（或車站）交付乙方。

乙方在提供散件時，按百分之_____的備損率提供給甲方，多提供部分不計裝配數量。如乙方未能按時、按質、按量提供全部散件，致使甲方停工待料造成損失，乙方在接到甲方提出的通知后，應予賠償。如甲方未能按時、按質、按量交付成品，在乙方提出后，甲方亦應負責賠償。

第三條加工費。

甲方為乙方進行裝配的加工費，每件（或套）計_____幣_____元。（注一）。

第四條付款辦法。

乙方將不作價的散件運交甲方，加工費由乙方給甲方開出即期付款信用證。（注二）。

第五條來廠專家和技術培訓。

根據實際需要，乙方有義務向甲方派遣專家并為甲方培訓必要的技術人員，來廠專家和培訓人員的數目、時間、任務以及費用負擔等，由雙方另行商議。

第六條運費、_____費。

乙方將散件運交甲方的運費、_____費由乙方負責；甲方將成品運交乙方的運費、_____費由甲方負責。成品的運輸_____，由甲方按散件成本加上運費、_____費、加工費之和的_____％投保綜合險、戰爭險（如陸上運輸則投保陸上運輸險）。在裝配期間，由甲方負責投保火險。（注三）。

第七條質量檢驗。

（１）甲方在收到散件后，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收，如發現乙方提供的散件的規格、質量不符合技術標準，或數量不足，由甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。

（２）乙方在收到甲方裝配的成品后，按雙方議定的驗收標準驗貨，如因甲方裝備不當造成質量問題，由乙方向甲方提出檢驗報告，甲方負責返修或賠償。

第八條不可抗力。

第九條違約責任。

任何一方不履行合同條款，致使對方遭受經濟損失時，必須承擔賠償責任，受損害方并擁有罰款_____元的權利。

第十條_____。

本合同在執行過程中，如發生爭議，雙方應本著友好方式進行協商解決。如未能解決時，提請_____國___________機構進行_____。_____裁決為終局裁決。_____費用由敗訴一方負擔。

第十一條擔保。

為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。

第十二條轉讓。

本合同所載明的權利和義務，非經雙方一致同意，一方不得轉讓給任何第三方。

第十三條有效期限。

本合同自簽字之日起生效，有效期到本合同規定的____套（或件）由甲方裝配成成品交付乙方并收進全部加工費時終止。

第十四條續訂。

本合同有效期限屆滿之前，如一方認為需要續訂合同，可以向對方提出并進行協商。

第十五條文本及文字。

本合同正本一式二份，雙方各執一份。副本_____份。合同文本以中、______文書寫，兩國文字具有同等效力。

第十六條補充或修訂。

本合同如有未盡事宜，雙方可以進行協商補充或修訂。

第十七條適用法律。

本合同適用法律為：

１．中華人民共和國加入的國際公約、條約；

２．中華人民共和國法律；

３．中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。

甲方：_________（蓋章）乙方：________（蓋章）。

代表：_________（簽字）代表：________（簽字）。

見證人。

律師：（中國_______律師事務所）__________（簽字）。

最新裝配式廂房合同（專業16篇）篇十四

法定住址：_______________________。

法定代表人：_____________________。

職務：___________________________。

委托代理人：_____________________。

身份證號碼：_____________________。

通訊地址：_______________________。

編碼：_______________________。

聯系人：_________________________。

電話：___________________________。

傳真：___________________________。

帳號：___________________________。

電子信箱：_______________________。

定作人：_________________________。

法定住址：_______________________。

法定代表人：_____________________。

職務：___________________________。

委托代理人：_____________________。

身份證號碼：_____________________。

通訊地址：_______________________。

編碼：_______________________。

聯系人：_________________________。

電話：___________________________。

傳真：___________________________。

帳號：___________________________。

電子信箱：_______________________。

在裝配_________項目中，雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條?裝配項目。

定作人向承攬人提供裝配_________（產品）_________套（或件）所需的散件；承攬人對定作人提供的散件進行裝配，裝配后將成品交付定作人。

第二條?加工成品規格。

根據定作人提供的設計原型，圖紙與產品樣品，雙方共同制定規范，以滿足生產的需要，這種規范要符合加工成品的質量和性能標準。此規范一經雙方確定，任何變動只有依雙方書面協議修改。

第三條?加工費。

每種型號的加工費如下：

_________（大寫：_________美元）；

_________（大寫：_________美元）；

_________（大寫：_________美元）。

第四條?來件的交付。

定作人每月必須分_________次（即每月的_________日、_________日以前）把加工生產所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產場地，并辦理交接手續。

第五條?原材料的驗收。

承攬人對定作人送來的原材料（或零配件、元器件）等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料（或零配件、元器件）或包裝物料，或數量不足時，承攬人應及時通知定作人更換或補足。

第六條?原材料損耗。

第七條?技術資料和技術服務。

1.承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙，說明書及成品測試、檢查標準等。

2.定作人同意對承攬人在加工裝配技術方面的質疑予以適當解答。

3.在合同有效期內，根據承攬人請求，定作人同意派遣其工程技術人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關的技術指導。定作人派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔。

4.在合同有效期內，根據定作人請求，承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但定作人每次派遣人數不得超過_________人，停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔。

第八條?承攬人責任。

1.提供裝配生產廠房_________平方米。

2.招聘工人_________名。

3.提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由承攬人支付。

4.按照本合同規定按質、按量、按時向定作人交付成品。

5.協助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。

6.協助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。

7.定作人要求承攬人協助辦理的其他事宜。

第九條?定作人責任。

1.提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經雙方協商認可，所需費用由承攬人墊付，承攬人則從定作人支付的工繳費內逐月償還其墊支的本息，償還期為_________年。

2.為使加工生產正常化，由定作人提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬定作人所有，只在合同期限內由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負責修理或賠償，但正常維修由定作人負責。合同期滿后，由定作人自行處理。

3.按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求，提供加工生產的原材料（或零部件和元器件）和包裝物料、輔料（或輔件）。

4.工人如因工作不力（含工廠管理人員），經教育無效者，定作人有權向承攬人提出調換，但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。

5.承攬人要求定作人協助辦理的其他事宜。

第十條?結算方式。

結匯應以定作人已簽收的合格產品數額為依據，采取d/p即期結匯或________方式結匯。產品交付一次結匯一次，每月總結一次。

定作人逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息，如連續_________天不支付，承攬人有權停止交付產品。

第十一條?包裝與標記。

產品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示注明標記。定作人應至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標記指示。在cfr和cif條件下，承攬人應在裝船期前_________天內將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時，裝運不得進行。定作人應在_________工作日內予以確認，否則即認為船只得到認可。

第十二條?加工產品的交付。

承攬人每月分_________次（即每月的_________日、_________日和_________日）在承攬人廠區或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續：

雙方必須派專人參加。

交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。

雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。

第十三條?產品質量。

1.產品質量，以定作人提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。

2.加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較復雜、技術要求較高的產品，定作人必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發現問題及時解決，以保證產品質量。

3.產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。

4.技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準。

5.不合格的產品，若純屬承攬人加工質量問題，承攬人負責免責返修；若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則定作人應負擔返修費用。

第十四條?_____。

承攬人工廠應做好_____及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內外環境衛生整潔，對有污染性項目，須經市環保部門批準，方能立項經營。

第十五條?運輸與_____。

1.定作人提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運輸費用，均由定作人負責。

2.原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由定作人向____________公司投保。

第十六條?稅收。

雙方均應遵守中國的有關稅法規定，按時繳納各自應該繳納的稅款。

第十七條?手續辦理。

與本合同有關的一切進出口手續，應由承攬人予以辦理。

第十八條?擔保。

為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。

第十九條?違約罰款和損失賠償。

2.承攬人應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向定作人交貨，如違背合同的規定造成定作人的經濟損失，承攬人應負賠償責任。

第二十條?聲明及保證。

承攬人：

1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。

2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.承攬人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

定作人：

1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。

2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.定作人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第二十一條?保密。

雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第二十二條?通知。

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起______日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十三條?合同的變更。

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十四條?合同的轉讓。

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十五條?爭議的處理。

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

（1）提交______________委員會_____；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十六條?不可抗力。

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、_____、_____，政府行為或法律規定等。

第二十七條?合同的解釋。

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十八條?補充與附件。

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十九條?合同的效力。

1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3.本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

第三十條?續訂。

本合同有效期限屆滿之前，如一方認為需要續訂合同，可以向對方提出并進行協商。

承攬人（蓋章）：____________。

法定代表人（簽字）：________。

委托代理人（簽字）：________。

簽訂地點：__________________。

_________年_______月______日。

定作人（蓋章）：____________。

法定代表人（簽字）：________。

委托代理人（簽字）：________。

簽訂地點：__________________。

_________年_______月______日。

最新裝配式廂房合同（專業16篇）篇十五

承攬人：_________。

法定住址：_________。

法定代表人：_________。

職務：_________。

委托代理人：_________。

身份證號碼：_________。

通訊地址：_________。

郵政編碼：_________。

聯系人：_________。

電話：_________。

傳真：_________。

帳號：_________。

電子信箱：_________。

定作人：_________。

法定住址：_________。

法定代表人：_________。

職務：_________。

委托代理人：_________。

身份證號碼：_________。

通訊地址：_________。

郵政編碼：_________。

聯系人：_________。

電話：_________。

傳真：_________。

帳號：_________。

電子信箱：_________。

在裝配_________項目中，雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條裝配項目。

定作人向承攬人提供裝配_________（產品）_________套（或件）所需的散件；承攬人對定作人提供的散件進行裝配，裝配后將成品交付定作人。

第二條加工成品規格。

根據定作人提供的設計原型，圖紙與產品樣品，雙方共同制定規范，以滿足生產的需要，這種規范要符合加工成品的質量和性能標準。此規范一經雙方確定，任何變動只有依雙方書面協議修改。

第三條加工費。

每種型號的加工費如下：

_________（大寫：_________美元）；

_________（大寫：_________美元）；

_________（大寫：_________美元）。

第四條來件的交付。

定作人每月必須分_________次（即每月的_________日、_________日以前）把加工生產所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產場地，并辦理交接手續。

第五條原材料的驗收。

承攬人對定作人送來的原材料（或零配件、元器件）等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料（或零配件、元器件）或包裝物料，或數量不足時，承攬人應及時通知定作人更換或補足。

第六條原材料損耗。

加工時零件及原料損耗率為_________％，其損耗率由承攬人免費供應，如損耗率超過_________％，應由定作人補充加工所需之零件和原料。

第七條技術資料和技術服務。

1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙，說明書及成品測試、檢查標準等。

2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術方面的質疑予以適當解答。

3、在合同有效期內，根據承攬人請求，定作人同意派遣其工程技術人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關的技術指導。定作人派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔。

4、在合同有效期內，根據定作人請求，承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但定作人每次派遣人數不得超過_________人，停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔。

第八條承攬人責任。

1、提供裝配生產廠房_________平方米。

2、招聘工人_________名。

3、提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由承攬人支付。

4、按照本合同規定按質、按量、按時向定作人交付成品。

5、協助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。

6、協助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。

7、定作人要求承攬人協助辦理的其他事宜。

第九條定作人責任。

1、提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經雙方協商認可，所需費用由承攬人墊付，承攬人則從定作人支付的工繳費內逐月償還其墊支的本息，償還期為_________年。

2、為使加工生產正常化，由定作人提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬定作人所有，只在合同期限內由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負責修理或賠償，但正常維修由定作人負責。合同期滿后，由定作人自行處理。

3、按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求，提供加工生產的原材料（或零部件和元器件）和包裝物料、輔料（或輔件）。

4、工人如因工作不力（含工廠管理人員），經教育無效者，定作人有權向承攬人提出調換，但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。

5、承攬人要求定作人協助辦理的其他事宜。

第十條結算方式。

結匯應以定作人已簽收的合格產品數額為依據，采取d/p即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次，每月總結一次。

定作人逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息，如連續_________天不支付，承攬人有權停止交付產品。

第十一條包裝與標記。

產品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示注明標記。定作人應至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標記指示。在cfr和cif條件下，承攬人應在裝船期前_________天內將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時，裝運不得進行。定作人應在_________工作日內予以確認，否則即認為船只得到認可。

第十二條加工產品的交付。

承攬人每月分_________次（即每月的_________日、_________日和_________日）在承攬人廠區或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續：

雙方必須派專人參加。

交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。

雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。

第十三條產品質量。

1、產品質量，以定作人提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。

2、加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較復雜、技術要求較高的產品，定作人必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發現問題及時解決，以保證產品質量。

3、產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。

4、技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準。

5、不合格的產品，若純屬承攬人加工質量問題，承攬人負責免責返修；若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則定作人應負擔返修費用。

第十四條勞動保護。

最新裝配式廂房合同（專業16篇）篇十六

簽約地：_______________。

甲方（加工裝配方）：_______________公司。

地址：_________________________________。

乙方（來料、來件方）：（境外）________有限公司。

地址：_________________________________。

雙方在遵守中華人民共和國法律、法規的前提下，本著本等互利的原則，就來料加工__________進行了充分協商，一致達成如下合同條款：

1．甲方責任：

（1）提供有上蓋之廠房________平方米，無上蓋場地________平方米，工廠管理人員________名，生產工人________名、開業后________月增至________名。在合同期內代乙方加工生產上述產品，加工成品后交回乙方復出。

（2）提供現有水、電設備供加工生產之用，如需新安裝水、電設施，其費用由乙方支付。

（3）辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務等管理，不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經營。

2．乙方責任：

（1）不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造________平方米簡易廠房所需的設備材料（詳見清單），分多批運抵甲方工廠，設備總值約________萬元。

（2）不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數量、規格在各份具體生產加工合同中訂明。

（3）工人如因工作不力（含工廠管理人員），經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

第一年加工上述產品，加工費約_____萬元，從第二年開始的產量，應在前一年的基礎上有所增加，具體數量應在生產合同中訂明。

1．試產（培訓）期為二個月，在試產期內，工人每人每月工繳費暫定為_____元，每月工作_____日，每天_____小時。

2．試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_____元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_____小時。

3．甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

4．每月乙方支付甲方_____元，作為工作管理費。

1．試產期內的消耗率，實報實銷。

2．試產期后的損耗率，由雙方商定，并在生產加工合同中訂明。

1．乙方按生產合同的加工量，按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產，乙方必須在每批產品開始加工前____天，將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外，乙方來料不足，造成甲方工廠每月生產不足_____天，停工天數累計不得超過四天，否則，乙方應按在廠工人以停工天數計，每人每天補助生活費_____元，支付給甲方工廠。

2．為使乙方能開展正常的業務活動，甲方應向乙方按商定的交貨期，按時、按質、按量交貨。如非人力不可抗拒原因，甲方不按時、按質、按量交貨，造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償之責任，賠償數額可在具體的生產加工合同中訂明。

3．由乙方提供的機械、通風、照明等設備及原輔材料、包裝物料，在甲方工廠由雙方進行交收登記，建立帳冊。甲方工廠加工后的成品，在甲方工廠經乙方驗收起運后，甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。

工繳費及工人管理費每月結算一次，以d/p即期結匯或支票方式結匯，由甲方工廠會同（____政府授權的處理來料加工事務并具有外貿經營權的）_______貿易公司(下稱授權貿易公司)開具發票后，通過中國銀行（深圳分行）向乙方在香港開戶的銀行（____銀行。帳號_____）辦理。乙方超過_____天仍未付款給甲方，則按逾期天數，以當時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續_____個月不結匯，甲方有權采取停止出貨或其它措施。

1．工廠應做好勞動保護及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內外環境衛生整潔，對有污染性項目，須經市環保部門批準，方能立項經營。

2．乙方提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用，均由乙方負責。

3．原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由乙方向_____保險公司投保。

在設備運抵甲方工廠后，乙方應盡快派出人員進行安裝，甲方派出人員進行協助。從試產期開始，乙方應派出技術人員到甲方工廠進行技術培訓，直到工人能基本掌握生產技術，進行正常生產時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責，甲方提供生活上的方便。

本合同經批準簽訂后，乙方須將商業登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業執照經海關備案生效。有效期為_____年，即從____年___月___日至____年__月__日。如要提前終止或延長本合同，須在三個月前通知對方，并經雙方協商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同，要負責補償對方的經濟損失。補償的辦法，根據終止合同前半年內的.每月平均工繳費為準，補償兩個月的工繳費總額給對方。

合同期滿后，不動資產（如廠房、宿舍）歸甲方所有，由乙方不作價提供的可動產（如機械、車輛、通風設備）歸乙方所有，并按海關和有關規定及時辦理核銷手續。

雙方同意，在本合同經批準簽訂后_____天內，乙方向甲方預付_____元，作為履約保證金，從甲方收到履約金之日起_____個月內，乙方仍不投產開業，履約保證金即無條件歸甲方所有，同時，甲方有權廢約。如乙方能按時投產開業，該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。

凡因本合同引起的或與本合同有關（包括任一生產加工合同）的任何爭議，應通過友好協商解決，協商不能解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。

本合同以英文和中文書就，兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產生異議時，以中文文本為準。

本合同正本一式五份，甲、乙雙方、海關、車管所、政府授權的處理來料加工事務并有外貿經營權的_____公司各一份，副本若干份，均具有同等效力。

本合同有如未盡事宜，雙方可隨時補充或修改，并報政府有關部門批準實施。

甲方：_______________。

授權代表：_____________。

乙方：_________________。

授權代表：_______________。

授權貿易公司：______________________________。

代表(簽字)：______________________________。