建設工程包括房屋建筑、道路交通、水利水電、能源工程等多個細分領域。建設工程總結可以幫助項目組織者和管理者了解項目進展情況和存在問題。
最新私房建設工程合同（通用18篇）篇一
承包單位(乙方)：_________。
承包單位所在地址：_________。
為了規范建設市場，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________有關要求，并經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。
1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。
2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，除給予當事人批評教育外，應視情節輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。
3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。
4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規定登記上交。
5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。
6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。
7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定)，按時出席甲方召集的有關會議。
8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的后果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。
9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。
10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。
11.本協議使用時間：本工程發包，建設，竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。
12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受托監理單位。
13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門，紀檢監察部門，檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。
14.本協議一式六份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建筑管理所一份，送甲方紀檢(監察)，檢察室備案一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
法人代表(簽字)：_________法人代表(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
最新私房建設工程合同（通用18篇）篇二
借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，根據有關規定，特簽訂本合同。
第一條本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元，用于_________。本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。
第二條本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行專款專用。不得用于擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。
第三條自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內，月利率為_________‰。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%。
第四條借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。
第五條貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。
第六條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，并對違約使用部分加收罰息_________%。
第七條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《_____》的有關規定辦理。
第八條本合同經雙方簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章后各執一份，報送_________各一份。
借款方(公章)：_________貸款方(公章)：_________。
負責人(簽字)：_________負責人(簽字)：_________。
地址：_________地址：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
最新私房建設工程合同（通用18篇）篇三
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建設工程勘察設計合同條例》的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程名稱__________；
工程地點__________；
工程規模__________；
工程投資__________；
第二條委托方根據本合同規定填寫建設工程勘察設計委托書。（見附表一、二）。
第三條勘察設計費取費的依據和取費標準，按國家規定執行。
勘察設計費的撥付辦法，自合同生效后__天內，委托方應向承包方給付定金。合同履行后，定金抵作勘察設計費，不足部分委托方應在__天內一次結清（或訂為分若干次結清）。
勘察任務的定金為勘察費的30％，設計任務的定金為估算設計費的20％。本工程的勘察費為__元估算設計費為__元。
委托方不履行合同的，無權要求返還定金；承包方不履行合同的，應雙倍返還定金。
第四條委托方的義務。
1、委托方應在商定的時間內向承包方提供必要的資料并對提供的時間、進度與資料和可靠性負責。提供資料的內容、技術要求及期限見附表三。
2、在勘察設計人員進入現場作業或配合施工時，應負責提供以下工作和生活條件。
3、委托方配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各階段，應吸收承擔有關設計任務的承包參加。
4、按有關規定的勘察設計取費標準如期如數付給承包方勘察設計費。
5、維護承包方的勘察成果和設計文件，不得擅自修改或轉讓給第三方重復使用。
第五條承包方的義務。
1、承包方應在__年__月__日前提交有關勘察成果和設計文件，并承擔責任。提交勘察成果的范圍、進度和質量，以及設計的階段、進度、質量和設計文件份數。
2、初步設計經上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內的必要修改，由承包方負責。原定任務書有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書，經雙方協商，另訂合同。
3、設計單位對所承擔設計任務書的建設項目應配合施工，進行設計技術交底，解決施工過程中有關設計的問題，負責設計變更和修改預算，參加試車考核及工程竣工驗收。對于大中型工業項目和復雜的民用工程應派現場設計代表，并參加隱蔽工程驗收。常駐代表費用由雙方協商（另附協議）。
第六條違約責任。
1、因勘察設計質量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察設計文件拖延工期造成損失，由承包方繼續完善勘察設計任務，并視造成的損失浪費大小減收或免收勘察設計費。具體規定如下：
2、因勘察設計錯誤而造成工程重大質量事故，承包方除免收受損失部分的勘察設計費外，還應付給委托方與直接受損失部分的勘察設計費相等的賠償金。
3、承包方不按合同規定的期限提交勘察成果、設計文件，每拖延一天，應向委托方交納按勘察設計費5‰的違約金。
4、由于變更計劃、提供的資料不準確、未按期提供勘察設計必需的資料或工作條件而造成勘察設計工作的返工、窩工或修改設計，委托方應按承包方實際消耗的工作量增付費用。具體規定如下：
5、因委托方責任造成勘察設計工作的重大返工或重任設計，應另行增加勘察設計費用。
6、委托方超過合同規定的日期付費時，應償付逾期的違約金。違約金每逾期一天，按該工程勘察設計費的5‰計算。
第七條爭議的解決方式。
合同執行過程中如有爭議，雙方應及時協商解決，協商不成時，雙方屬于一個部門的由上級主管部門調解；調解不成，或雙方不屬于同一個部門的，合同雙方任何一方均可向工商局經濟合同仲裁委員會申請仲裁，也可直接向人民法院起訴。
第八條經雙方協商一致，增加補充下列__項條款（沒有增補以“空白”記入）。
第九條附則。
本合同未言明事項，一律按《中華人同共和國經濟合同法》和《建設工程勘察設計合同條例》規定執行。
本合同附件：《建筑工程設計委托書》、《工程地質勘察委托書》、《建設文件和勘察設計基礎資料交付日期一覽表》、《勘察設計文件交付日期一覽表》等均為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各執1份；副本__份，分別報送業務主管部門、工商行政管理局和建設銀行備案。
委托方（蓋章）：
承包方（蓋章）：
鑒（公）證意見：
地址：
地址：
經辦人：
法定代表人（簽名）：
法定代表人（簽名）：
鑒（公）證機關（章）。
委托代理人（簽名）：
委托代理人（簽名）：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：
帳號：
電話：
電話：
電掛：
電掛：
郵政編碼：
郵政編碼：
簽約時間年月日簽約地點___________。
有效期限年月日至年月日。
附表一：
委托方委托承包方進行__________________________設計工作。
工程設計項目表。
項目名稱建設性質投資（萬元）規模建筑層數結構設計內容。
附表二：
工程、地質勘察委托書。
場地位置。
設計單位。
要察。
求資。
提料。
最新私房建設工程合同（通用18篇）篇四
發包人(甲方)：
承包人(乙方)：
本合同依據《中華人民共和國合同法》及國家有關法規，經雙方協商，本著友好合作原則，達成如下分包合同：
一、承包范圍：
二、承包方式：
三、質量標準：
四、工期：
本工程自年月日開工至年月日完工，工期為天。
五、收費標準及支付方式：
1、經雙方協議，本工程總量為米，收費標準為，共計：(大寫：)。
2、合同總價依據實際完成工程量進行結算。
3、付款方式：
六、變更及工程費用調整：
1、本工程進行中，發包人對本工程與技術要求提出變更時，發包人應在變更前天內發出書面通知。承包人接到變更后天內予以確認。
2、變更后及承包增加施工費用，發包方按市場價予以調整。
七、發包責任：
1、發包方在開工2日前向承包方提供本工程施工組織設計、技術交底與要求、設計圖紙及放線定點軸線。
2、開工前，發包方應辦理開工許可證、工作場地使用等手續，及時解決好有關擾民和影響正常工作的有關問題，并承擔相應費用。
八、承包方責任：
1、承包人按本合同所規定的時間完成本工程的工作內容。
2、嚴格按本工程設計方案及技術要求進行施工，確保施工質量。
3、施工中如發現問題應及時匯報，并提出相應的處理方案，經發包方確認后進行施工。
4、負責好現場測量放線、樁體定位、施工技術資料記錄工作，并如實及時提交發包方，如因承包方的遺漏、錯誤造成工程質量問題，承包方應負責補救并承擔相應責任，情況嚴重時，發包方有權向承包方追償相應損失。
5、遵守國家及北京市有關施工管理規定，服從現場指揮與領導。
九、違約責任：
甲方或乙方不能按照本協議條款約定履行各自的各項責任及發生與本合同無法履行的行為，應承擔相應的違約責任。
十、材料與設備。
1、發包人及承包人對各自所提供的材料及機械設備進場負責，并經雙方驗收合格后方可使用。
2、若造成窩工、誤工所造成的損失，責任是甲方的由甲方負責，是乙方的由乙方負責。
十一、報告、成果、質量檢查與驗收。
1、發包方負責組織對承包人交付的報告、成果、文件進行檢查與驗收。
2、承包方應對其所確保提交的報告、成果、文件的真實性進行負責。
3、隱蔽工程檢查由承包人自檢后，通知發包方進行檢查與驗收，經發包方簽字確認后方可進行下一道工序。檢驗不合格，承包人負責在規定的時間內必須進行修補。
十二、本合同未盡事宜，經雙方協商后簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
十三、其它約定事項：
本合同自發包人、承包人簽字蓋章后生效，發包人、承包人履行完成合同所規定的義務后終止。
本合同一式二份，雙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
最新私房建設工程合同（通用18篇）篇五
甲方：
乙方：
甲方委托乙方承擔荔波漳江風景名勝區大七孔碼頭維修工程項目施工任務，甲乙雙方本著分工協作，相互合作的原則，為確保工程質量和按期完成施工任務，經雙方共同協商，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》并結合本工程具體情況，簽訂以下合同條款：
一、工程名稱：大七孔碼頭維修工程。
二、工程地點：大七孔碼頭。
三、承包方式：包工包料。
四、建設規模：石方77.24m3、樓梯維修17步、鋪設石頭地板48m2、碼頭步道71.82m2、河中炸石頭、天鐘洞廁所維修等。
五、工程總造價：伍萬陸仟壹佰貳拾元(56，120.00元)整。
六、開工時間：201年月日。
七、竣工時間：201年月日，工期為天，如有新的要求變更及遇不可抗力的因素，工期可以延順。
八、工程質量要求及責任。
甲方責任：甲方負責辦理工程施工所需的各種手續，協調處理相關事宜，確保工程項目順利開展。
乙方責任：
1、乙方必須嚴格按照甲方審定的施工圖紙、建設方案及有關工程建設規范的規定進行施工，并無條件地接受甲方的質量監督管理。
2、乙方必須做好環境保護和施工場地的衛生管理。在施工過程中，必須按照甲方指定的地點和要求進行土方開挖、施工垃圾堆運輸和處理，并保護周圍環境林木植被，不得隨意破壞。
3、工程竣工后，乙方要做好工程垃圾的清理工作，未驗收前要保證建設工程的保護工作，不能發生損壞，造成的后果由乙方承擔。
九、安全管理：乙方必須加強施工安全，如乙方在施工過程中由于安全管理或施工操作不當和技術問題造成直接或間接的經濟損失，由乙方全部承擔。
十、竣工驗收：工程竣工后，乙方必須口頭或書面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工報告及相關材料，甲方應按乙方通知時間及時組織相關人員進行驗收，并出具驗收結論。
十一、付款方式：甲方視乙方工程進度，分期付款，待驗收合格后，乙方出具稅務票據一次性結算工程款。
十二、保質期限：工程竣工驗收后，保修一年。
十三、以上條款未盡事宜，雙方可以協商解決。
十四、本合同一式份，甲方執份，乙方執份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
最新私房建設工程合同（通用18篇）篇六
甲方乙方____省勞動和社會保障廳____省建設廳監制甲方法定代表人營業執照注冊號資質等級在川通訊地址郵編乙方性別電話居民身份證號碼家庭住址編碼戶口所在地省（市）區（縣）鄉鎮村根據《中華人民共和國勞動法》和有關規定，甲乙雙方經平等協商一致，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
第一條勞動合同期限（甲乙雙方選擇適用）。
2、以完成一定的工作任務為期限的合同本合同生效日期為________年____月____日；以乙方完成工作任務為合同終止時間。
二、工作內容和要求。
第三條乙方應按照甲方的要求，按時完成規定的工作任務，達到規定的質量標準。
第四條甲方對乙方的工作時間安排必須執行國家規定的工時制度。甲方由于生產經營需要，經乙方同意后，可安排乙方加班，但不得違反國家有關規定，且應合理安排職工補休或按照《勞動法》的有關規定依法支付加班、延長工作時間工資報酬。
第五條甲方應當在乙方進入施工現場前對乙方進行入場施工安全教育。甲方應當對已取得電工、焊工、登高作業等特殊工種操作證書的乙方進行崗前培訓（或書面交底）后，方可上崗作業。
第六條甲方根據生產崗位的需要，按照國家勞動安全、衛生的有關規定，為乙方配備必要的安全防護措施，發放必要的勞動保護用品。
第七條甲方根據國家有關法律法規，依法建立安全生產制度；乙方應當嚴格遵守甲方的勞動安全制度，嚴禁違章作業，防止勞動過程中的事故，減少職業危害。
四、工資保險待遇。
第九條甲方應按規定為乙方辦理社會保險，并按規定足額繳納社會保險費用。雙方勞動合同解除后，應按有關規定轉移社會保險手續。乙方因工負傷，其待遇按國家和當地人民政府有關規定執行。
五、勞動紀律和勞動合同的變更、解除、終止、續訂。
第十條乙方應嚴格遵守甲方的各項制度、勞動紀律和安全技術操作規程。
第十一條乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；
（二）有打架斗毆、偷竊、賭博等違法、違紀行為的；
（三）嚴重失職，營私舞弊，對甲方造成重大損害的；
（四）嚴重違反甲方施工現場安全管理規定和甲方勞動紀律的；
（五）被依法追究刑事責任的。
第十二條有下列情形之一的，乙方可以解除本合同；
（一）在試用期內的；
（二）甲方以暴力、威脅、監禁、或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的；
（三）甲方不能提供安全的勞動條件或者按照本合同規定支付勞動報酬的。
第十三條變更、解除、終止、續訂本合同，應在規定的時限前以書面形式通知對方，不得擅自變更、解除、終止本合同。
六、違約責任、勞動爭議處理及其它。
第十四條甲方與乙方解除勞動合同時，應給乙方出具終止、解除勞動合同證明書。甲方解除乙方勞動合同，符合勞部發481號文件規定的，應支付經濟補償金。甲、乙方違法解除勞動合同，應按勞部發223號文件給對方以賠償。
第十五條雙方因履行本合同發生爭議，應當自勞動爭議發生之日起，____日內向工程所在地(區、縣)有管轄權的勞動仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可直接到裁決書之日起____日向人民法院起訴。
第十六條甲方依法制定的規章制度及其他專項協議作為本勞動合同的附件，與勞動合同具有同等法律效力。
第十七條本合同未盡事宜或與國家、____省有關規定相悖的，按照有關規定執行。
第十八條本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，一份交工程所在地勞動部門備案,一份留在乙方務工的建筑施工工地備查。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效。
最新私房建設工程合同（通用18篇）篇七
本案要旨為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，這涉及到民事訴訟中的.一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據：訴訟標的是否一致，訴訟請求是否一致，當事人是否一致，爭議事項是否一致，應當就具體案件結合當事人的具體訴訟請求及其依據，以及行使處分權的具體情況進行綜合判斷。
20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算。”該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容；另經法院對被告當時主管工程的負責人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數額不能確定。
本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協議上手寫部分內容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結算協議書來證明自己的主張，也未提供證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數額記不清，并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。
二、案件來源。
三、基本案情。
被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，合計工程結算數額為163972.02元，協議約定在被告收到業主工程款30日內支付給原告。在該結算協議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算。”該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。審理中經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容；另經法院對被告當時主管工程的負責人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數額不能確定。現原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數額便條復印件13張，共計款49550元。
四、法院審理。
一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執焦點，一是原告現要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數額的原始結算憑據，按照庭審中原告提供的相關證據，對被告所欠零雜工程款數額應認定為49550元，超出部分，證據不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規定，判決如下：一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。
訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
五、與本案及類似案例相關的法規索引。
《中華人民共和國民事訴訟法》。
第一百一十一條人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：
（一）依照行政訴訟法的規定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；
（三）依照法律規定，應當由其他機關處理的爭議，告知原告向有關機關申請解決；
（四）對不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權的人民法院起訴；
（七）判決不準離婚和調解和好的離婚案件，判決、調解維持收養關系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內又起訴的，不予受理。
最新私房建設工程合同（通用18篇）篇八
甲方：
乙方：
丙方：
甲方與乙方于 年 月 日簽訂的既有合同正在履行中，現甲、乙、丙三方經協商一致，就合同主體變更及保證條款相關事宜達成以下協議：
1、本協議各方同意丙方取代乙方成為“既有合同”的一方。
2、乙丙雙方保證丙方具有履行本協議所需相關資質和條件，如因其不具備相關資質和條件給甲方造成損失的，由乙丙雙方承擔連帶賠償責任。
3、乙方在本協議生效前基于履行“既有合同”對甲方所享有的權利和承擔的義務分別由丙方享有和承擔。
4、本協議生效后，丙方按照 “既有合同”的約定享受權利和承擔義務。
5、乙、丙雙方必須做好資料、手續等的交接工作，因合同主體變更所產生的一切費用由乙方承擔。
為了保證丙方按照約定履行義務，本協議生效后，乙方對丙方基于本協議及“既有合同” 對甲方所負的一切債務向甲方提供連帶責任保證。
三、除本協議約定情形外，“既有合同”其他內容不變。
四、因本協議及“既有合同”而引起的糾紛，適用中華人民共和國法律，如果協商解決不成，任何一方均有權提交甲方所在地人民法院法院解決。本協議自甲、乙、丙三方蓋章之日起生效，一式六份，甲、乙、丙各執二份。
甲方： 乙方： 丙方：
地址： 地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
最新私房建設工程合同（通用18篇）篇九
設計證書等級：________發包人：________。
設計人：________簽訂日期：________
深圳市規劃與國土資源局監制。
發包人：________設計人：________發包人委托設計人承擔工程設計，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條本合同依據下列文件簽訂：
1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。
1.2《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。
1.3《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。
1.4國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。第二條本合同設計項目的內容：
2.12.2設計指標。
第三條發包人應向設計人提交的有關資料及文件。
第四條設計人應向發包人交付的設計資料及文件：
第五條本合同設計收費估算為計費支付進度詳見下表。說明：
1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。
2.在提交最后一部分施工圖的同時結清全部設計費，不留尾款。
3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定，多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時，雙方另行簽訂補充協議。
4.本合同履行后，定金抵作設計費。
第六條雙方責任6.1發包人責任：
6.1.1發包人按本合同第三條規定的內容，在規定的時間內向設計人提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責，發包人不得要求設計人違反《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定及國家有關標準進行設計。
6.1.2發包人提交上述資料及文件超過規定期限15天以內，設計人按合同第四條規定交付設計文件時間順延;超過規定期限15天以上時，設計人員有權重新確定提交設計文件的時間。
6.1.3發包人更變委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，發包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。
在未簽合同前發包人已同意，設計人為發包人所做的各項設計工作，應按收費標準，相應支付設計費。
6.1.4發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計資料及文件時，如果設計人能夠做到，發包人應根據設計人提前投入的工作量，向設計人支付趕工費。
6.1.5發包人應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。
及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發生以上情況，發包人應負法律責任，設計人有權向發包人提出索賠。6.2設計人責任：
6.2.1設計人應嚴格按照《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定，有關工程強制性標準，國家和地方技術規范、標準、規程及發包人提出的設計要求，進行工程設計，技術經濟指標符合《深圳市建筑技術經濟指標計算規定》，按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料，并對其負責。
6.2.2設計人采用的主要技術標準是：
6.2.3設計合理使用年限為。
6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及文件。
6.2.5設計交付設計資料及文件后，按規定參加有關的設計審查，并根據審查結論負責對不超出原定范圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件，本年內項目開始施工，負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，設計人仍負責上述工作，但應按所需工作量向發包人適當收取咨詢服務費，收費額由雙方商定。
6.2.6設計人應保護發包人的知識產權，不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況并給發包人造成經濟損失，發包人有權向設計人索賠。第七條違約責任：
7.1在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發包人已付的定金;已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。
7.2發包人應按合同第五條規定的金額和時間向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額的千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，發包人均按7.1條規定支付設計費。
8.1發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協議或技術咨詢服務合同。
8.2設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖，由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程技術收費標準》規定的份數，設計人另收工本費。
8.3本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構配件和設備。應當注明其規格、型號、性能等技術指標，設計人不得指定生產廠、供應商。發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時，所需要費用由發包人承擔。8.4發包人委托設計人配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用、除制裝費外，其它費用由發包人支付。
主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。
8.8本合同一式份，發包人8.9本合同經雙方簽章并在發包人向設計人支付定金后生效。
8.10本合同生效后，按規定到建設工程方案審批機構(深圳市規劃與國土資源局或其派出機構)備案。雙方認為必要時，到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。雙方履行完合同規定的義務后，本合同即行終止。8.11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同意法律效力。
8.12其它約定事項：
發包人名稱：________設計人名稱：________。
法定代表人：(簽字)________。
委托代理人：(簽字)________。
開戶銀行：________銀行帳號：________。
建設行政主管部門備案：________備案號：________。
備案日期：________法定代表人：________
委托代理人：________住所：________郵政編碼：________。
電話：________傳真：________。
開戶銀行：________銀行帳號：________。
鑒定意見：________經辦人：________。
鑒定日期：________(簽字)
鑒定日期：________(簽字)
最新私房建設工程合同（通用18篇）篇十
合伙人：（以下簡稱甲方）。
性別。
年齡。
身份證號碼。
合伙人：
身份證號碼。
甲乙雙方經平等協商，就合伙承包一致意見，共各方信守。
一、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化，共享收益，共擔風險。
二、合伙經營項目和范圍。合伙項目以公司中標合同確認的道路建設項目內容和范圍為準。
三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結算完畢為止。
四、出資方式及比例：甲乙雙方現金出資，前期投標投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元，該款中標退還后歸甲方；以后施工時甲乙雙方各出資50%，在雙方商定出資____日內到賬，否則按日千分之三承擔違約責任。甲方派現金會計一名負責保管現金及現金賬目，乙方派主管會計一名負責記賬；會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔。
五、盈余分配及債務承擔：
1、盈余分配：盈余以甲乙雙方出資為依據，按比例分配。
2、合伙如產生債務，先由合伙財產償還，合伙財產不足清償時，以各合伙人的約定的出資為依據，按比例承擔。
六、退伙：合伙期間原則上不得退伙；如遇到特殊原因確需退伙的，應經兩方協商同意；
七、項目日常管理。
2、每月____日、____日為雙方商定的結賬日，由雙方和會計共同下賬，所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當月支出需當月下賬，超過兩個月不下賬的支出個人自負。
3、重大支出和重大合伙事項應由甲乙雙方事先共同決定，雙方電話決定的應在最近的下賬日補簽書面決議。
八、合伙期滿。合伙期滿，甲乙雙方按合伙協議進行結算，盈、虧均按比例進行分配、承擔；一方分配的應收款另一方有協助收回的義務。
九、違約責任。
1、未經合伙人同意而擅自退伙，給合伙造成損失的應進行賠償造成的損失無法計算的，按承接工程總價的15%計算損失。
2、合伙人一方違反本協議其它約定，給另一方造成損失的，應承擔賠償責任。
十、其他。合伙人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。
合伙人（甲方）：
________年____月____日。
合伙人（乙方）：
________年____月____日。
最新私房建設工程合同（通用18篇）篇十一
根據《中華人民共和國合同法》及國家有關法規規定，結合本工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保工程勘察質量，經發包人、勘察人協商一致，簽訂本合同，共同遵守。
工程內容：________________________________________________。
2.1提供本工程批準文件（復印件），以及用地（附紅線范圍）、施工、勘察許可等批件（復印件）。
2.2提供工程勘察任務委托書、技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總平面布置圖。
2.3提供勘察工作范圍已有的技術資料及工程所需的坐標與標高資料。
2.4提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料（如電力、電訊電纜、各種管道、人防設施、洞室等）及具體位置分布圖。
2.5發包人不能提供上述資料，由勘察人收集的，發包人需向勘察人支付相應費用。
勘察人負責向發包人提交勘察成果資料四份，發包人要求增加的份數另行收費。
4.1開工及提交勘察成果資料的時間
4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日開工，________年________月________日提交勘察成果資料，由于發包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時，按本合同第六條規定辦理。
4.1.2勘察工作有效期限以發包人下達的開工通知書或合同規定的時間為準，如遇特殊情況（設計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等）時，工期順延。
4.2收費標準及付費方式
4.2.1本工程勘察按國家規定的現行收費標準_____________________計取費用；或以“預算包干”、“中標價加簽證”、“實際完成工作量結算”等方式計取收費。國家規定的收費標準中沒有規定的收費項目，由發包人、勘察人另行議定。
4.2.2本工程勘察費預算為________元（大寫_____________________），合同生效后3天內，發包人應向勘察人支付預算勘察費的20%作為定金、計________元（本合同履行后，定金抵作勘察費）；勘察規模大、工期長的大型勘察工程，發包人還應按實際完成工程進度________%時，向勘察人支付預算勘察費的_________%的工程進度款，計___________元；勘察工作外業結束后________天內，發包人向勘察人支付預算勘察費的________%，計__________元；提交勘察成果資料后10天內，發包人應一次付清全部工程費用。
5.1發包人責任
5.1.1發包人委托任務時，必須以書面形式向勘察人明確勘察任務及技術要求，并按第二條規定提供文件資料。
5.1.2在勘察工作范圍內，沒有資料、圖紙的地區（段），發包人應負責查清地下埋藏物，若因未提供上述資料、圖紙，或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作過程中發生人身傷害或造成經濟損失時，由發包人承擔民事責任。
5.1.3發包人應及時為勘察人提供并解決勘察現場的工作條件和出現的問題（如：落實土地征用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關問題、平整施工現場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業用船等），并承擔其費用。
5.1.4若勘察現場需要看守，特別是在有毒、有害等危險現場作業時，發包人應派人負責安全保衛工作，按國家有關規定，對從事危險作業的現場人員進行保健防護，并承擔費用。
5.1.5工程勘察前，若發包人負責提供材料的，應根據勘察人提出的工程用料計劃，按時提供各種材料及其產品合格證明，并承擔費用和運到現場，派人與勘察人的人員一起驗收。
5.1.6勘察過程中的任何變更，經辦理正式變更手續后，發包人應按實際發生的工作量支付勘察費。
5.1.7為勘察人的工作人員提供必要的生產、生活條件，并承擔費用；如不能提供時，應一次性付給勘察人臨時設施費_____________元。
5.1.8由于發包人原因造成勘察人停、窩工，除工期順延外。發包人應支付停、窩工費（計算方法見6.1）；發包人若要求在合同規定時間內提前完工（或提交勘察成果資料）時，發包人應按每提前一天向勘察人支付_________元計算加班費。
5.1.9發包人應保護勘察人的投標書、勘察方案、報告書、文件、資料圖紙、數據、特殊工藝（方法）、專利技術和合理化建議，未經勘察人同意，發包人不得復制、不得泄露、不得擅自修改、傳送或向第三人轉讓或用于本合同外的項目；如發生上述情況，發包人應負法律責任，勘察人有權索賠。
5.1.10本合同有關條。款規定和補充協議中發包人應負的其它責任。
5.2勘察人責任
5.2.1勘察人應按國家技術規范、標準、規程和發包人的任務委托書及技術要求進行工程勘察，。按本合同規定的時間提交質量合格的勘察成果資料，并對其負責。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果資料質量不合格，勘察人應負責無償給予補充完善使其達到質量合格；若勘察人無力補充完善，需另委托其他單位時，勘察人應承擔全部勘察費用；或因勘察質量造成重大經濟損失或工程事故時，勘察人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外，并根據損失程度向發包人支付賠償金，賠償金由發包人、勘察人商定為實際損失的________%。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察綱要或勘察組織設計，派人與發包人的人員一起驗收發包人提供的材料。
5.2.4勘察過程中，根據工程的巖土工程條件（或工作現場地形地貌、地質和水文地質條件）及技術規范要求，向發包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見。并辦理正式變更手續。
5.2.5在現場工作的勘察人的人員，應遵守發包人的安全保衛及其它有關的規章制度，承擔其有關資料保密義務。
5.2.6本合同有關條款規定和補充協議中勘察人應負的＇其它責任。
6.1由于發包人未給勘察人提供必要的工作生活條件而造成停、窩工或來回進出場地，發包人除應付給勘察人停、窩工費（金額按預算的平均工日產值計算），工期按實際工日順延外，還應付給勘察人來回進出場費和調遣費。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果資料質量不合格，不能滿足技術要求時，其運工勘察費用由勘察人承擔。
6.3合同履行期間，由于工程停建而終止合同或發包人要求解除合同時，勘察人未進行勘察工作的，不退還發包人已付定金；已進行勘察工作的；完成的工作量在50%以內時，發包人應向勘察人支付預算額50%的勘察費計________元；完成的工作量超過50%時，則應向勘察人支付預算額100%的勘察費。
6.4發包人未按合同規定時間（日期）撥付勘察費，每超過一日，應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。
6.5由于勘察人原因未按合同規定時間（日期）提交勘察成果資料，每超過一日，應減收勘察費千分之一。
6.6本合同簽訂后，發包人不履行合同時，無權要求退還定金；勘察人不履行合同時，雙倍返還定金。
其它約定事項：___________________________________________。
本合同發生爭議，發包人、勘察人應及時協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，協商或調解不成時，發包人、勘察人同意由_______________仲裁委員會仲裁。發包人、勘察人未在本合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起拆。
本合同自發包人、勘察人簽字蓋章后生效；按規定到省級建設行政主管部門規定的審查部門備案；發包人、勘察人認為必要時，到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。發包人、勘察人履行完合同規定的義務后，本合同終止。
本合同一式__________份，發包人__________份、勘察人__________份。
最新私房建設工程合同（通用18篇）篇十二
發包方（甲方）：
法定的代表人：
承包方（乙方）：
法定的代表人：
依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，并要求嚴肅的履行。
第一條工程的項目。
三、工程地點：
四、工程范圍：本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米（各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表）。
五、工程造價：本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣________元（各單項工程造價詳見工程項目一覽表）。
第二條工程的期限。
一、根據國家工期定額和使用需要，商定工程總工期為____天（日歷天），自________年____月____日開工至________年____月____日竣工驗收（附各單位工程開竣工日期，見附表一）。
二、開工前____天，承包方向發包方發出開工通知書。
三、在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：
1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者；
4、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。
6、非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工；
7、未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工。
8、由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作；按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，并按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
四、工期提前。
施工中如需提前竣工，雙方協商一致后簽訂提前竣工協議，合同竣工日期可以提前。乙方按此修訂進度計劃，報甲方批準。甲方應在5天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容。
1、提前的時間；
2、乙方采取的趕工措施；
3、甲方為趕工提供的條件；
4、趕工措施的經濟支出和承擔；
5、提前竣工收益（如果有）的分享。
第三條施工準備。
一、甲方在開工前應辦妥施工所需各種證件、批件，申請領取建筑執照；清除施工場地范圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物；解決施工用地（包括材料、構件的堆放和中轉場地，搭建大型臨時設施用地）；解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通；應于________年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙____份；組織設計、施工單位進行工程設計交底。
二、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙，參與設計交底；編好施工圖預算；負責編制施工組織設計或施工方案；進行施工場地的平整，施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。
第四條物資供應。
一、由發包方供應以下材料、設備的實物或指標：____________。
二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購；
三、發包方供應、承包方采購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用于工程。由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格、質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。任何一方認為對方提供材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔；不符合質量要求的，應按有關規定處理，其復驗費由提供材料、設備方承擔。
四、本工程材料和設備差價的處理辦法：____________。
第五條工程的質量。
一、本工程的質量經雙方研究要求達到：____________。
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規格和標準進行施工，并接受發包方派駐代表的監督。
第六條工程價款的支付與結算。
一、本合同簽訂后____日內，發包方支付不少于合同總價（或當年投資額）的____%備料款，計人民幣________萬元；臨時設施費，按土建工程合同總造價的____%計人民幣________萬元，安裝工程應按人工費的____%計人民幣________萬元；材料設備差價________萬元，分____次支付，每次支付時間為____，金額________。
二、發包方收到承包方的工程進度月報后必須在____日內按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價的____%時，按規定比例逐步開始扣回備料款。
三、工程價款支付達到合同總價款的95%時候，不再按進度付款，辦完交工驗收后，連本息（財政撥款不計息）一次支付給承包方。
四、如發包方拖欠工程進度款或尾款，應向承包方支付拖欠金額日萬分之三的違約金。
五、確因發包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的，應由發包方承擔。
第七條施工與設計變更。
一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失，應由責任方負擔：
1、施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應該以書面形式通知甲方，由甲方在7天之內與原設計的單位商定，提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方簽訂協議后，方準施工。
2、在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。
3、在施工中，如發現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。
第八條安全施工。
一、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工中因因乙方責任發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責。
二、發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。
三、非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。
1、乙方可按協議條款約定分包部分工程。
2、乙方與分包單位簽訂分包合同后，將副本送甲方代表。分包合同與本合同發生抵觸，以本合同為準。
第十條違約的責任承包方的責任：
一、工程質量不符合合同規定的，應該負責無償修理或返工。
二、工程不能按合同規定的工期交付使用的，按本合同關于建設工期提前或拖后的獎罰規定償付逾期罰款。發包方的責任：
一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
三、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，應由發包方承擔相應的責任。
四、承包方驗收通知書送達____日后不進行驗收的，按規定償付逾期違約金。
五、不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法的規定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。
第十一條糾紛解決辦法建筑工程承包合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門，進行調解；解決不了的，可選擇下述第（）項處理：
（1）向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁，
（2）直接向人民法院起訴。
第十二條合同的生效與終止。
一、本合同一式____份，合同附件____份。甲乙雙方各執正本一份。其余副本由發包方報送—————————————————機關、建設主管部門備案。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章即生效日起生效；工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。
三、本合同簽訂之后，承、發包雙方如果需要提出修改時，應該經過雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
甲方：____。
法定的代表人：___。
乙方：____。
法定的代表人：___。
合同簽訂的日期：_____
簽約的地點。
最新私房建設工程合同（通用18篇）篇十三
建設單位：_________(以下簡稱甲方)。
建筑單位：_________(以下簡稱乙方)。
經雙方協商就馬集中學工程問題簽訂如下合同：
一、工程地點：馬集中學。
三、承包方式：
四、開工日期：
五、竣工日期：
六、工程造價：
七、支付辦法：竣工驗收合格后全部付清。
八、甲乙雙方職責。
(一)甲方。
1、現場負責做到三通一平：水通、電通、路通，現場平整。
2、協助乙方疏通當地有關關系。
3、確保資金按進度到位。
(二)乙方。
1、按甲方要求施工，確保工程質量。
2、確保工期，工期為_________天。
3、教育職工文明施工。
4、做好安全生產，安全事故由乙方自行負責。
九、其他未盡事宜，雙方協商后，以補辦的文字手續為準，其補充的條款具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
最新私房建設工程合同（通用18篇）篇十四
襄樊和馳房地產開發公司(以下簡稱甲方)開發的和馳上品綜合樓工程由泰州五建襄樊分公司(以下簡稱乙方)施工，雙方于__________年__________月__________日簽定了《建設工程施工合同》。現該工程已施工至主體六層，按合同約定甲方應支付乙方__________年__________月__________日簽訂的晉江市金井北通道道路整治工程《施工合同》(下稱”原合同“)中定義相同。
根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲、乙雙方經友好協商，在原合同簽訂的基礎上，就乙方承包晉江市金井北通道道路整治工程的給水工程及金東公路金井段道路改造工程的相關事項訂立以下補充協議：
給水管道及金東公路金井段道路改造工程。具體詳見施工圖紙：《給水管道(原水管道)工程》及《晉江市金東公路金井段(鎮標至西環路口)改造工程》。
3、施工工期施工合同補充協議工期為240日歷天(備注：即乙方應在原合同工期的基礎上順延8個月之內完成)。
4、工程質量。
日期：__________年月日
最新私房建設工程合同（通用18篇）篇十五
發包人：_____________。
承包人：_____________。
簽訂日期：_________________
補充協議發包人：_________________(以下簡稱：_________________甲方)。
承包人：_________________(以下簡稱：_________________乙方)。
一、寫明具體補充的內容。
二、如有未盡事宜，雙方另行協商。
三、此協議經雙方簽字蓋章后生效，一式陸份，雙方各執叁份，具有同等法律效力。
四、本協議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，除本協議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續有效。
甲方：_________________。
乙方：_________________(蓋章)(蓋章)。
法人代表或代理人：_________________。
法人代表或代理人：_________________。
_____年_____月_____日。
_____年_____月_____日。
最新私房建設工程合同（通用18篇）篇十六
本協議中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方于_____年______月____日簽訂的《建設工程設計合同》(下稱“原合同”)中的定義相同。鑒于：
發包方和設計方于______年______月____日共同簽署了《建設工程設計合同》，雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，就《建設工程設計合同》中未盡事項特訂立以下補充協議：
1、所有單體工程施工圖必須在20__年2月15日前完成，以保證工程項目順利進行。
2、因功能改變等原因造成的設計變動，施工圖紙應保證不影響工程正常進行(包括地庫、地下室增層、閣樓、機房變動等)。
3、鋼結構的二次設計由發包方發包，并由設計方進行審核。
4、設計方須派駐設計代表，保證及時、有效的解決施工過程中的一切設計問題。
5、因出圖時間延誤，施工過程中設計問題解決不及時等原因造成的一切損失，按工程實際發生的費用由設計方負責賠償。
本協議生效后，即成為《建設工程設計合同》不可分割的組成部分，與《建設工程設計合同》具有同等的法律效力。
除本協議中明確所作修改的條款之外，原協議的其余部分應完全繼續有效。
發包方：___________
設計方：___________
____年____月____日
最新私房建設工程合同（通用18篇）篇十七
2、甲方后續將對________________項目裝修工程進行邀請招標，如乙方中標，甲乙雙方將簽訂《________________項目裝修工程施工合同》（以下稱裝修工程施工合同），該裝修工程施工合同將覆蓋題述合同約定的內容及雙方權利義務，雙方承諾按照該裝修工程施工合同的約定行使權利、履行義務、承擔責任。
3、甲乙雙方對本備忘錄負有保密義務，除非按照法律規定有合理必要，未經另一方事先書面同意，任何一方不得就本備忘錄發表任何公開聲明或進行任何披露。
4、本備忘錄經雙方法定代表人或其委托代理人簽字或簽章并加蓋公司合同專用章之日起生效，至后續所簽裝修工程施工合同生效之日終止。
甲方：_________________（簽章）乙方：_________________（簽章）。
地址：_________________地址：_________________。
電話：_________________電話：_________________。
傳真：_________________傳真：_________________。
本合同于20年_____月______日簽訂于_____________市。
最新私房建設工程合同（通用18篇）篇十八
甲方：（以下簡稱甲方）。
乙方：（以下簡稱乙方）。
身份證：
為了確保工程順利完成，充分發揮技術力量，加強內部統一管理，落實任務和責任，甲方將承建的__安泰.御華城一期_工程的工程檔案承包給乙方，為了落實各自權利和義務，全力配合按期完工，經甲、乙雙方共同協商，達成如下協議，望共同遵守，嚴格執行。
一、工作范圍及內容。
1、建筑竣工資料（渝建竣表格、檢驗批表格）和監理報驗資料的填寫和整理。（建筑竣工資料包含：基礎、主體、裝飾、水電的施工資料,其中保溫、涂料、門窗、防水等分包單位的資料由乙方負責收集整理歸檔）。
2、負責收集并整理各種材料的合格證、質保書等保證資料。
3、負責填報各種材料的復檢和試件的檢測委托單，收集各報告。
4、負責所有建竣資料的裝訂，費用由乙方負責，并移交檔案室。
5、工程承包建筑面積約：8.8萬平方米(最終以竣工結算面積為準）。
二、質量要求：
20xx）、《工程建設標準強制性條文》以及其他標準、規范來填寫和整理資料，保證所做資料全部合格，并能順利移交檔案館和建設單位。
三、工期：
根據該工程的施工進度計劃，乙方應配合甲方，合理安排人員，按時按質完成工作任務，工期為從開工之日起算21個日歷月。如甲方工期超出，超出部分甲方按6000元/月補貼乙方。
四、單價及付款方式：
甲方按單價2.2元/平方米支付乙方承包費用。付款面積為本工程竣工建筑面積。付款方式：每個月支付6000元。在工程預驗收后付足乙方承包費的85%，余15%在檔案移交后三日之內付清。并由乙方給甲方出具等額的收款收據。
五、甲方應負的責任和義務：
1向乙方提供該工程的施工圖一套及電子版本，相應的圖紙會審、技術變更核定及設計變更通知單等資料。完工后，向乙方提供完整的竣工圖四套。
2負責檢測所試驗費用和檔案館人員到現場檢查、驗收時的其他費用，負責提供送樣車輛。
3提供辦公室給乙方，并配置辦公桌、文件柜，電腦。向乙方提供免費食宿。
4配合乙方相關工作。
六、乙方應負的責任和義務。
1做好工作范圍的本職工作，并協助甲方做好相關工作。
2負責協調檔案館的聯系，保證工作順利進行。
3負責檔案資料的所有耗材、輔材以及送檔所有檔案盒和相關配套資料夾板，后期掃描電子檔案及刻盤等所有費用。
4按工程進度編寫技術檔案，按工程進度送檢材料，反應出的試驗資料真實，數量完整，并符合設計和有關規范要求。
5資料整潔，字跡清楚，簽字完整齊全。
6確保該工程檔案資料達到合格，并提交四套完整竣工檔案資料。
7負責本工程的取樣送檢，當出現不合格材料時及時通知甲方。并配合甲方進行處理。
8負責配合建設、監理、質檢、實驗室等各單位的工作，配合甲方及建委相關部門的檢查驗收工作。
9乙方應配備2人以上（含2人）的資料人員，乙方可根據工程需要適當進行增減，但必須征得甲方同意。甲方認為應增加資料人員時，乙方應及時增加。否則，甲方有權找人替代，替代人員工資在乙方資料款中全額扣除。
七、其它及違約處理。
1未經過甲方同意，乙方不得私自更換資料人員。否則，甲方按20xx元/次處以乙方違約金。
2施工期間，乙方資料人員應服從甲方的現場管理。如有不服從者，按200元/人/次對乙方進行處罰。
3因質檢、建設、監理、甲方等相關部門在施工期間檢查乙方資。
料不合格時，乙方應無條件限期整改合格。如乙方未及時整改或整改不合格，甲方有權解除合同，且對乙方資料余款全部不予支付。4在工程驗收后，乙方應按規定時間送交合格的資料到檔案館。如乙方送交資料不合格，甲方所欠資料款全部不予支付。
八、未盡事項，雙方按照公平、合理、互利的原則，協商處理或簽補充協議。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效，具有同等法律效力，工程完工，付清全款后本協議自動失效。
甲方（簽章）乙方（簽章）。
協議簽訂時間年月日。