裝修合同是指業主與裝修公司之間簽訂的一種合同，規定了雙方在裝修項目中的權利和義務。下面是一些常用的裝修合同范文供大家參考，可以根據實際情況進行修改和調整。請大家參考以下范文，以確保自身權益的合法保障。

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇一

本工程設計人：__________電話：___________________。

施工隊負責人：___________電話：__________________。

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

1.1工程地點：___________________.

1.2工程內容及做法（詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。

1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。

（1）承包人包工，包料（詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表）；

（3）承包人包工，發包人包料（詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表）。

1.4工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

1.5合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元（詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單）。

若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名，單位，聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：

（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人，承包人各一份（詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費（大寫）______元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。

4.2提供施工期間的水源，電源；

4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系；

4.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。

5.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

5.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上，下水管道的暢通；

5.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單）。

7.2由承包人提供的材料，設備（詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

（1）工程量變化和設計變更；

（2）不可抗力；

（3）發包人同意工期順延的其他情況。

8.2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

8.3發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________.

施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇二

承租方(下稱乙方)：許文杉。

根據《中華人民共和國合同法》相關規定，經雙方友好協商，就甲方將其擁有的好運巢男裝店(淘寶店，旺旺名：panfang0)出租給乙方一事，達成如下協議：

1、甲方將其擁有的好運巢男裝店(淘寶店，旺旺名：panfang0)出租給乙方用于經營。該淘寶店屬于消保店鋪，開通旺裝2、甲方必須保證對所出租的好運巢男裝店(淘寶店，旺旺名：panfang0)享有完全的所有權，并且保證該所在范圍內的商品、圖片空間、附屬功能使用權沒有用于抵押擔保。

1、乙方租賃好運巢男裝店(淘寶店，旺旺名：panfang0)為b2c商業店鋪使用。

2、乙方向甲方承諾：在租賃期限內，未事先征得甲方的書面同意，乙方不得擅自改變淘寶的原有結構和用途。

本合同租賃期為年，自______年______月______日起至______年______月______日止。

1、第一年租金為每月元，每季度支付一次，每季度租金為。

2、為保證合同的履行，甲方收取乙方元做為淘寶消保店鋪等押金，租賃期滿后，若乙方無違約行為，交清網店維護費外，其它全額退還。

3、在租賃期內，因租賃淘寶店所產生的維護費用、空間費用、域名費用、商品交易稅收等由乙方自行承擔。

1、甲方應在乙方支付第一年第一季度租金及押金之日將上述賬戶、密碼交付乙方。

2、甲方必須保證出租給乙方的淘寶店鋪能夠從事網絡b2c商業經營。

3、在租賃期間，甲方不得對所出租的及所在b2c范圍內的商品空間、淘寶商品安置空間使用權設定抵押。

4、租賃期滿，乙方未續租的，甲方有權收回。所有可以移動、下架的數據歸乙方所有，乙方應在租賃期滿后歸還。

1、乙方按照本合同約定使用，不承擔淘寶店自然損耗的賠償責任。

2、乙方經營過程中所產生的費用、稅收、債務均由乙方自行承擔。

3、乙方不得利用上述從事非法經營及任何違法犯罪活動及破壞淘寶官方的交易規則的行為。

4、按本協議第四條約定支付租金。

租賃期滿，甲方如有意續租，則乙方在同等條件下有優先租權，但必須在租賃期滿前的二個月向甲方提出書面申請。

1、乙方有下列情況之一的'，甲方有權解除合同;。

(1)乙方未按約定期限交付租金，超過______天以上。

(2)乙方在租賃期內，未經甲方書面認可或同意，擅自改變租賃的結構或用途，經甲方書面通知，在限定的時間內仍未修復。

(3)在租賃期內，未經甲方書面認可或同意，乙方不得擅自轉租或轉讓他人，租賃時甲方沒有收取乙方任何轉讓費用，租賃到期后，乙方不得附加任何條件和轉讓費。淘寶店鋪轉讓，乙方不得中途轉讓他人，包括親友，合同到期后，甲方收回淘寶店鋪，并重新簽訂租賃合同。

(4)乙方在淘寶店鋪上進行的裝修等，合同到期不再續簽的，商品數據打包下載帶走，原來數據資料無償退給甲方，不得故意損壞。

(5)乙方在合同使用期間一定要注意遵循淘寶網經營規則，否則所造成的一切損失由乙方負責。

(5)乙方不得從事非法經營及違法犯罪活動。

2、甲方有下列情形之一的，乙方有權解除合同：

(1)甲方不交付或者遲延交付租賃的。

(2)乙方承租期間，如甲方因該或范圍內的商品、商標等與第三方發生糾紛或甲方與第三人之間的糾紛涉及到該及范圍內的商品、商標，致使乙方無法正常營業的。

(3)甲方未經乙方書面許可，擅自將出租的用于抵押或轉讓給第三方的。

(4)租賃主體結構存在缺陷，危及安全的。

3、在租賃期限內，有下列情況之一的，雙方均可變更或解除合同：

(1)甲、乙雙方協商一致，書面變更或解除本合同。

(2)因不可抗力因素致使及其附屬功能嚴重受損，致使本合同不能繼續履行的。

1、甲乙雙方交還時：商品：消保：其它：

2、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可以補充協議的方式另行約定，補充協議是本合同不可分割的部分，與本合同具有同等法律效力;若有一方違反合同，按(合同法)規定承擔違約責任。

3、本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起成立，雙方不得反悔。

本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。

甲方代表人：乙方代表人：

甲方身份證：乙方身份證：

甲方代表人聯系電話：乙方代表人聯系電話：

合同簽訂日期：

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇三

出租方(以下簡稱甲方)。

承租方(以下簡稱乙方)。

第一條租賃內容。

一、甲方將位于店鋪租賃給乙方。甲方對所出租的店鋪具有合法產權。

二、甲租賃給乙方的房屋面積為平方米。甲方同意乙方所租店鋪作為經營用，其范圍以乙方營業執照為準。

第二條租賃期限。

三、租賃期年，自年月日起至年月日止。

第三條租金及其它費用。

四、自合同有效期起，第一年月租金為元，租賃第二年起月租金為元。第三年月租金為元。

第四條雙方的權利和義務。

五、甲方。

(一)對乙方所租賃的店鋪裝修或改造時的方案進行監督和審查。

(二)負責協調本地區各有關部門的關系，并為乙方辦理營業執照提供有效的房產證明及相關手續。

六、乙方。

(一)合同有效期內，對所租賃的店鋪及設施擁有合法使用權。

(二)在租賃期內，不得改變店鋪的整體構造。不得將店鋪轉讓給第三方，不得向第三方收取轉讓費。

(三)按合同內容交納租金，水電費由乙方自行繳納。

(四)店鋪交接時，乙方做好水電及閣樓的安全檢查。租賃期間一切安全自負。

第五條付款方式及時間。

七、乙方在簽訂合同時付給甲方壹萬元人民幣為押金，在正式入住后五日內將半年的租金付給甲方。

八、乙方從第二次付款開始，每次提前15天交付半年的房租。

第六條房屋裝修或改造。

十、乙方如需要對所租賃房屋進行裝修或改造時，必須先征得甲方書面同意，改造的費用由乙方自負。在合同終止、解除租賃關系時，乙方裝修或改造與房屋有關的設施全部歸甲方所有(可移動設施除外)。

第七條續租。

十一、在本合同期滿后，乙方有優先續租權。

十二、乙方如需續租，應在租期屆滿前兩個月向甲方提出，并簽訂新租賃合同。如乙方不續租也應提前兩個月告知甲方。

第八條其它。

十三、在本合同期滿或解除時，甲方退還乙方壹萬元押金。

第九條違約。

十四、在合同有效期內未經乙方同意，甲方單方面提高租金，乙方有權拒絕支付超額租金。

十五、乙方未按時向甲方支付店租，每逾期一天，每天向甲方支付所欠款1%的違約金。超過20日甲方有權采取措施，收回房屋。

第十條合同生效、糾紛解決。

十六、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決，并另行簽訂補充協議，其補充協議與本合同具有同等法律效力。

十七、甲、乙雙方需提供的文件作為本合同的附件。

十八、本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執壹份。

第十一條其他。

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇四

反訴人(本訴被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。

法定代表人：_________________，__________有限公司經理。

被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。

法定代表人：___________________，__________有限公司經理。

反訴請求：

1.要求被反訴人支付__________費_____________元。

2.被反訴人應負擔案件全部受理費。

事實與理由：

反訴人與被反訴人于_________________年_________________月_________________日簽訂了合同。合同約定：_________________。

反訴人認為：________________。基于上述事實，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權益。

此致

_______________區人民法院。

_________年_____月_____日。

1.反訴是指在一個已經開始的民事訴訟(訴訟法上稱為本訴)程序中，本訴的被告以本訴原告為被告，向受訴法院提出的與本訴有牽連的獨立的反請求。該權利亦是當事人法律地位平等原則的重要體現，是本訴被告所享有的重要權利，是保障本訴被告人民事權益的一項重要制度。

2.反訴條件。

(1)反訴只能是本訴被告向本訴原告提起，而不能對原告以外其他人。

(2)反訴只能向受理本訴的法院提起。

(3)反訴與本訴必須是適用同種訴訟程序。

(4)反訴不能是其他法院專屬管轄。

(5)反訴與本訴的訴訟請求必須在事實或法律上有牽連。

(6)提起的期限。《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》(法釋(20__)33號)第三十四條第三款“當事人增加、變更訴訟請求或者提起反訴的，應當在舉證期限屆滿前提出。”

3.民事反訴狀.就是對于反訴所提交的書面材料。以上就是裝修類反訴狀格式。

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇五

甲方(出租人):。

身份證號碼:。

乙方(承租人):。

身份證號碼:。

一.乙方租用甲方房屋前，必須取得工商行政管理部門核發的營業執照，并符合工商行政管理部門核定的經營項目。乙方在該門面房屋的經營項目如下:本協議簽訂后，不允許有其他經營項目。

三.合同簽訂后，乙方在租賃期內不得擅自將門面轉讓給另一方經營。如因特殊情況需遷移門面，須經甲方同意..如擅自轉讓，乙方將被罰款1000元(從保證金中扣除)。

四、門面租金每月_______元，一次性支付租金一年。乙方必須交錢后才能租房。

五.乙方必須遵守國家的法律、法令和政策，搞好綜合管理，服從各行政部門的管理，在經營范圍內合法經營。如有違反法律法規和不服從管理的行為，一切后果由乙方承擔。后果特別嚴重的，甲方有權解除合同，沒收押金。

六.乙方在租賃期間發生的.一切費用由乙方自行承擔。

七.乙方應在租賃期內妥善保管甲方的各種設施。如有損壞(從押金中扣除)，不允許改造立面整體結構(如破壁、開門、開窗等)。).乙方需要裝修立面時，應征得甲方同意，不得改變整棟房屋。門面裝修質量必須得到保證，今后因裝修造成的任何事故由乙方全權負責。

八.乙方在租賃期間應采取防火和防盜措施。“門前有三個包”等等。責任事故給自己和對方造成的損失由乙方負責，后果特別嚴重的由司法部門處理。

九.本協議的有效期為________________________________________________________________________合同終止后，不要求甲方賠償。

1.其他商定事項:。

2.本合同一式兩份，自簽字之日起生效。如有未盡事宜，雙方協商解決。協商或者調解不成的，依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。

法定代表人(簽字):___________________。

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇六

地址：___________________________________。

反訴請求：

1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用______________元;。

3、反訴費用由被反訴人承擔。

事實與理由：

此致

__________________人民法院。

反訴人：_________________。

_________年____月_____日。

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇七

根據《_____》及有關規定，為明確甲方與乙方的權利義務關系，雙方在自愿、平等、等價有償的原則下經過充分協商，特定立本合同。

第一條租賃內容。

一、甲方將位于______市______區______號門面租賃給乙方。甲方對所出租的房屋具有合法產權。

二、甲租賃給乙方的房屋建筑面積為______平方米，使用面積為______平方米。甲方同意乙方所租房屋作為經營用，其范圍以乙方營業執照為準。

四、________________________________________________。

第二條租賃期限。

五、租賃期______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。

第三條租金及其它費用。

六、合同有效年度租金共計為______元（人民幣）。

七、每一個租賃年度按月計算。

第四條雙方的權利和義務。

九、甲方。

（一）甲方應保證所出租的房屋及設施完好并能夠正常使用，并負責年檢及日常維護保養、維修；凡遇到政府部門要求需對有關設施進行改造時，所有費用由甲方負責。

（二）對乙方所租賃的房屋裝修或改造時的方案進行監督和審查并及時提出意見。

（三）負責協調本地區各有關部門的關系，并為乙方辦理營業執照提供有效的房產證明及相關手續。

（四）甲方保證室內原有的電線、電纜滿足乙方正常營業使用，并經常檢查其完好性（乙方自設除外），發現問題應及時向乙方通報。由于供電線路問題給乙方造成經濟損失，甲方應給予乙方全額賠償。

（五）在合同期內，甲方不得再次引進同類（飾品）商戶。如違約應向乙方賠償元人民幣經濟損失費，并清除該商戶。

（六）甲方應保證出租房屋的消防設施符合行業規定，并向乙方提供管轄區防火部門出具的電、火檢合格證書復印件。

十、乙方。

（一）在國家法律、法規、政策允許的范圍內進行經營及辦公。

（二）合同有效期內，對所租賃的房屋及設施擁有合法使用權。

（三）按合同內容交納租金及其它費用。

第五條付款方式及時間。

十一、乙方在簽訂合同時付給甲方______元人民幣為定金，在正式入住后五日內將第一月的租金______元人民幣付給甲方。

十二、乙方從第二次付款開始，每次在本月前5天交付。

十三、乙方向甲方支付的各項費用可采用銀行轉帳、支票、匯票或現金等方式。

第六條房屋裝修或改造。

十四、乙方如需要對所租賃房屋進行裝修或改造時，必須先征得甲方書面同意，改造的費用由乙方自負。在合同終止、解除租賃關系時，乙方裝修或改造與房屋有關的設施全部歸甲方所有（可移動設施除外）。

第七條續租。

十五、在本合同期滿后，乙方有優先續租權。

十六、乙方如需續租，應在租期屆滿前二個月向甲方提出，并簽訂新租賃合同。

第八條其它。

十七、甲方和乙方中任何一方法定代表人變更、企業遷址、合并，不影響本合同繼續履行。變更、合并后的一方即成為本合同當然執行人，并承擔本合同的內容之權利和義務。

十八、本合同的某項條款需要變更時，必須用書面方式進行確定，雙方訂立補充協議，接到函件方在十天內書面答復對方，在十天內得不到答復視同同意，最后達成補充協議。

十九、雙方各自辦理財產_____，互不承擔任何形式之風險責任。

二十、乙方營業時間根據顧客需要可適當調整。

第九條違約。

二十一、甲、乙雙方簽訂的房屋租賃合同。乙方已交納定金后，甲方未能按期完好如數向乙方移交出租房屋及設備，屬于甲方違約。甲方每天按年租金的1%向乙方支付延期違約金，同時乙方有權向甲方索回延誤期的定金，直至全部收回終止合同。

二十二、在合同有效期內未經乙方同意，甲方單方面提高租金，乙方有權拒絕支付超額租金。

二十三、任何一方單方面取消、中斷合同，應提前二個月通知對方。

二十四、乙方未按時向甲方支付所有應付款項屬于乙方違約，每逾期一天，除付清所欠款項外，每天向甲方支付所欠款1%的違約金。超過60日甲方有權采取措施，收回房屋。

二十五、因不可抗拒的因素引起本合同不能正常履行時，不視為違約。甲方應將乙方已預交的租金退還給乙方。

二十六、因甲方原因使乙方未能正常營業，給乙方造成經濟損失，由甲方承擔責任并賠償乙方經濟損失。

第十條合同生效、糾紛解決。

二十七、本合同經甲、乙雙方單位法定代表人或授權代理人簽字后，乙方交付定金后生效，即具有法律效力。

二十八、在本合同執行過程中，若發生糾紛，由雙方友好協商，如協商不成時，可訴請房屋所在地人民法院解決。

二十九、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決，并另行簽訂補充協議，其補充協議與本合同具有同等法律效力。

三十、甲、乙雙方需提供的文件作為本合同的附件。

三十一、本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執壹份。

第十一條其他。

三十二、本合同正文共五頁，隨本合同共六個附件：

附1甲方有效房產證明復印件（略）。

附2用電及防火安全合格證復印件（略）。

附3甲方營業執照復印件（略）。

附4乙方營業執照復印件（略）。

甲方：_______________________。

法人：_______________________。

注冊地址：___________________。

開戶銀行：___________________。

帳號：_____________________。

簽字日期：___________________

簽字地點：___________________。

乙方：_______________________。

法人：_______________________。

注冊地址：___________________。

開戶銀行：___________________。

帳號：_______________________。

簽字日期：___________________

簽字地點：___________________。

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇八

法定代表人：_________________。

委托代理人：_________________。

被反訴人(本訴原告)：_________________。

法定代表人：_________________。

反訴請求：_________________。

1、判令被反訴人賠償損失元(暫計至起訴之日，后續損失將按實際追加請求);。

2、反訴訴訟費用由被告承擔。

事實和理由：_________________。

反訴人向被反訴人出售_____產品，被反訴人陸續收貨付款。后因被反訴人無力付款，將未用完的產品退回反訴人，并承諾盡快付清欠付貨款。此后，被反訴人于20__年月日付款_____元，于20__年月日付款_____元。在反訴人等待被反訴人進一步付款之際，被反訴人惡意提起訴訟，并申請法院查封反訴人的銀行存款_____元。

反訴人的這筆存款，是用來購進原材料的，但因被反訴人的錯誤查封，致使反訴人無法支付材料款，并因材料不能及時到位，造成直接經濟損失_____萬元。此后，反訴人為了保證公司運營，從民間高利借款_____元，每月利息損失_____元。為應訴，反訴人損失律師費_____元。截止反訴之日，因被反訴人錯誤申請財產保全，反訴人共遭受損失_____元，且損失仍在擴大。

被反訴人沒有任何證據證明反訴人應當承擔產品責任，并且被訴人因無力付款而退回的貨物，當即被另一客戶使用，不存在任何產品質量問題。因此，被反訴人的訴訟請求應予駁回，被反訴人的財產保全申請錯誤，且已給反訴人造成了實際經濟損失。反訴人請求貴院在查明本訴事實、判決駁回原告起訴的同時，判決支持反訴人的請求。

此致

_____人民法院。

具狀人：_________________。

_____________年__________月__________日??。

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇九

甲方在花溪徐家沖有門面壹間，乙方自愿承租，經甲乙雙方平等協商同意達成如下條款，特訂立本合同，雙方共同遵守執行。

1、甲方愿將位于___________________________的自有門面租賃給乙方使用，乙方自主經營，自負盈虧。

2、甲方門面裝修固定財產卷閘門、室內外設施齊全。

3、租賃經營時間：租賃時間從_________年_________月_________日起至________年_________月_________日止，租賃期限為________年。

4、租金：

門面月租金雙方協商為________元，乙方在合同簽訂時每年首日前半月一次性向甲方交清當年門面租金。每年租金遞增________，不準拖欠和以各種理由拒交。

甲方提供：水電表設施齊全，供乙方使用。水電費由乙方負責，乙方按月向供水電部門交清水電費、不得拖欠、拒交，否則發生的一切責任由乙方負責。水表底表噸位________，電表底數度數________。

5、租賃責任：

乙方對甲方的門面所屬建筑物和裝修的固定財產不得隨意該拆，如乙方需裝修改造門面內外需征得甲方同意，乙方自行處理好各種關系方可裝修。乙方施工不得危及房屋門面安全。

甲方的門面室內外所有的固定財產及不固定的財產和配套設施若有損失或遺失，均由乙方賠償和維修改造好，費用由乙方負責。

合同期滿，乙方所增設和改換的固定設施不得拆除和損壞，一切設施如有損壞，乙方照價賠償或修復，經甲方驗收合格后方可。乙方向甲方交押金______________元。

6、違約責任：乙方不得將甲方門面單方面和因其他理由為由轉租給他人經營和使用，否則視為乙方違約，甲方有權收回門面，終止乙方合同。乙方若有特殊情況，需轉讓門面必須經得甲方先同意，注：(只能在合同期內轉讓，并支付甲方人民幣______________元)。

7、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效。具有同等法律效力。

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇十

原告：

被告：

訴訟請求：

1、依法判令被告支付租金______元，違約金_____元，以上共計______元。

2、本案訴訟費用由被告承擔。

事實與理由：

_____年____月____日，原告與被告在平等自愿的基礎上，經友好協商簽定了場地和房屋租賃合同，雙方約定合同期自_____年____月____日起至_____年____月____日止，租賃費為每年______元，并約定租金每半年交納一次，下半年租金在____月底前交清。合同生效后，被告于_____年前欠交租金_______元，_____年和_____年各欠交租金_____元，累計欠交租金______元。根據合同約定：單方違約由違約方賠償總租賃額_____%的違約金，因此被告應當支付_____元的違約金（即總租賃額_____元的_____%計_____元）。

以上款項經原告多次催要，但被告一直拖延不交，為了維護原告的合法權益不受損害，現向貴院提起訴訟，請求法院支持原告的訴訟請求。

此致

_______人民法院

起訴人：_______

_____年____月____日

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇十一

原告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。

被告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。

訴訟請求：_________________。

1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;。

2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;。

3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由：_________________。

原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》，合同約定被告應當于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個月，被告仍然未為原告辦理房屋所有權證。經原告多次催告，被告仍以各種理由推脫其責任，被告的行為嚴重損害的了原告的利益。

為此，原告為維護自身合法利益，特向人民法院提起訴訟，望貴院支持原告的訴訟請求。

此致

__________人民法院。

原告：_________。

上訴日期_________

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇十二

反訴人(本訴被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。

法定代表人：_____________________，__________有限公司經理。

被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。

法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經理。

反訴請求：

1.要求被反訴人支付__________費_____________元。

2.被反訴人應負擔案件全部受理費。

事實與理由：反訴人與被反訴人于_____年_____月_____日簽訂了合同。?。

反訴人認為：____________?____?。基于上述事實，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權益。

此致

_______________區人民法院。

_____年_____月_____日。

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇十三

買方：_____________。

甲、乙雙方根據各自的實際需求自愿結合，就甲方將另一套閑置住房賣給乙方事宜在平等、自愿，充分協商一致的前提下訂立本合同，以資共同遵守：

二、買賣房屋所在的位置、面積：

甲方將位于________小區____棟____單元____室，建筑面積________平方米的'住房一套賣給乙方。

三、買賣房物售價金額：

雙方協商房屋總價款為________元。含水、電、煤氣安裝費。

四、付款方式：_____________。

甲、乙雙方在簽訂本合同后，乙方需在____日內支付________萬元給甲方，甲方將房屋鑰匙交給乙方。余款必須在________年____月____日前付清，甲方出具收款憑證。

五、甲、乙雙方責任和義務：

1、甲方保證乙方在簽訂本合同并繳納足額房屋購買款后,完全擁有該房屋和本小區其他居民同等時效的產權及使用權。甲方保證乙方居住權利的行使，負責解決入住前后相關事宜。

2、甲方保證其出賣給乙方的房屋產權清楚，絕無他項權利設定或其他糾紛。甲方及見證人、甲方子女代表清楚并可證明甲方的所有子女家屬成員均知曉并同意、支持該合同的履行事宜。

3、因該房屋未辦理房產證、契證、土地證，甲方需在統一辦理房產證、契證、土地證時更換戶主名字，即由甲方名字更換為乙方名字。

六、違約責任：

1、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。

2、如房屋交付后發生該房屋交付前即存在的權利和其他糾紛，影響乙方權利的行使，由甲方承擔全部責任，并賠償乙方因此受到的經濟損失。

3、如因甲方原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修和其他相關費用。

4、本合同簽訂后，雙方應共同遵守。如有違約，違約方除賠償對方相應經濟損失外，還應該賠償對方房屋總價款20%的違約金。

七、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方另行協商，簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

八、其它約定事項：

九、本合同壹式叁份，甲、乙雙方各執壹份，壹份交由村委會存檔。

甲方：_____________。

簽訂日期：_____________

乙方：_____________。

簽訂地點：_____________。

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇十四

公司名稱：公司名稱：

公司地址：公司地址：

法定代表人：法定代表人：

根據有關規定，為明確甲方與乙方的權利義務關系，雙方在自愿、平等、等價有償的原則下經過充分協商，特定立本合同。

第一條租賃內容。

一、甲方將位于_______市_______區_______號門面租賃給乙方。

甲方對所出租的房屋具有合法產權。

二、甲租賃給乙方的房屋建筑面積為_______平方米，使用面積為_______平方米。

三、甲方同意乙方所租房屋作為經營用，其范圍以乙方營業執照為準。

四、甲方為乙方提供的房間內有：消防設施及供配電等設備。

上述設備的運行及維修費用，包含在租金之內，乙方不再另行付費。

第二條租賃期限。

五、租賃期___年，自_______年___月___日起至_______年___月___日止。

第三條租金及其它費用。

六、合同有效年度租金共計為______元。

七、每一個租賃年度按月計算。

八、電費按日常實際使用數收費，每月10日前交上月電費其它費用，雙方協商補充于本條款內。

第四條雙方的權利和義務。

九、甲方。

凡遇到部門要求需對有關設施進行改造時，所有費用由甲方負責。

對乙方所租賃的房屋裝修或改造時的方案進行監督和審查并及時提出意見。

負責協調本地區各有關部門的關系，并為乙方辦理營業執照提供有效的房產證明及相關手續。

甲方保證室內原有的電線、電纜滿足乙方正常營業使用，并經常檢查其完好性，發現問題應及時向乙方通報。

由于供電線路問題給乙方造成經濟損失，甲方應給予乙方全額賠償。

在合同期內，甲方不得再次引進同類商戶。

如違約應向乙方賠償元人民幣經濟損失費，并清除該商戶。

甲方應保證出租房屋的消防設施符合行業規定，并向乙方提供管轄區防火部門出具的電、火檢合格證書復印件。

上述設備、設施出現問題甲方應及時修復或更換，如甲方不能及時實施，乙方有權代為修復或更換，費用由房租扣除。

十、乙方。

在國家法律、法規、政策允許的范圍內進行經營及辦公。

合同有效期內，對所租賃的房屋及設施擁有合法使用權。

按合同內容交納租金及其它費用。

第五條付款方式及時間。

十一、乙方在簽訂合同時付給甲方元人民幣為定金，在正式入住后五日內將第一月的租金元人民幣付給甲方。

十二、乙方從第二次付款開始，每次在本月前5天交付。

十三、乙方向甲方支付的各項費用可采用銀行轉帳、支票、匯票或現金等方式。

第六條房屋裝修或改造。

十四、乙方如需要對所租賃房屋進行裝修或改造時，必須先征得甲方書面同意，改造的費用由乙方自負。

在合同終止、解除租賃關系時，乙方裝修或改造與房屋有關的設施全部歸甲方所有。

第七條續租。

十五、在本合同期滿后，乙方有優先續租權。

十六、乙方如需續租，應在租期屆滿前二個月向甲方提出，并簽訂新租賃合同。

第八條其它。

十七、甲方和乙方中任何一方法定代表人變更、企業遷址、合并，不影響本合同繼續履行。

變更、合并后的一方即成為本合同當然執行人，并承擔本合同的內容之權利和義務。

十八、本合同的某項條款需要變更時，必須用書面方式進行確定，雙方訂立補充協議，接到函件方在十天內書面答復對方，在十天內得不到答復視同同意，最后達成補充協議。

十九、雙方各自辦理財產保險，互不承擔任何形式之風險責任。

二十、乙方營業時間根據顧客需要可適當調整。

第九條違約。

二十一、甲、乙雙方簽訂的房屋租賃合同。

乙方已交納定金后，甲方未能按期完好如數向乙方移交出租房屋及設備，屬于甲方違約。

甲方每天按年租金的1%向乙方支付延期違約金，同時乙方有權向甲方索回延誤期的定金，直至全部收回終止合同。

二十二、在合同有效期內未經乙方同意，甲方單方面提高租金，乙方有權拒絕支付超額租金。

二十三、任何一方單方面取消、中斷合同，應提前二個月通知對方。

二十四、乙方未按時向甲方支付所有應付款項屬于乙方違約，每逾期一天，除付清所欠款項外，每天向甲方支付所欠款1%的違約金。

超過60日甲方有權采取措施，收回房屋。

二十五、因不可抗拒的因素引起本合同不能正常履行時，不視為違約。

甲方應將乙方已預交的租金退還給乙方。

二十六、因甲方原因使乙方未能正常營業，給乙方造成經濟損失，由甲方承擔責任并賠償乙方經濟損失。

第十條合同生效、糾紛解決。

二十七、本合同經甲、乙雙方單位法定代表人或授權代理人簽字后，乙方交付定金后生效，即具有法律效力。

二十八、在本合同執行過程中，若發生糾紛，由雙方友好協商，如協商不成時，可訴請房屋所在地人民法院解決。

二十九、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決，并另行簽訂補充協議，其補充協議與本合同具有同等法律效力。

三十一、甲、乙雙方需提供的文件作為本合同的附件。

三十二、本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執壹份。

第十一條其他。

甲方：

乙方：

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇十五

一、乙方將_____________年_________月_________日購買的_____________公寓_________號和__________號房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、中國銀行_____________分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。

三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款_____________萬元退還給乙方，將購房貸款_____________萬元退還給中國銀行_____________分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

五、違約金。

違約方需支付違約金_____________萬元。

六、本合同正本兩份，雙方各執一份，具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權歸甲方所有。

甲方蓋章_____________。

負責人簽字：_________________。

乙方簽字：_________________。

_________________年_______月_______日。

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇十六

乙方：

甲、乙方雙方本著自愿，平等，信用的原則，經協商達成委托賣房協議如下:。

一、乙方應如實填寫出售房屋登記表，并出示產權證及身份證，提供產權證復印件。

二、乙方保證該房屋權屬清楚無爭議，無糾紛，并已征得共有人同意，否則造成不良后果均由乙方負責。

三、該方最終成交價，由買賣雙方自主商定，甲方只提供參考意見。乙方與甲方所介紹的`賣房達成買賣協議時，須交甲方按成交價的1%的中介費，成交價低于伍萬元按500元收費。

四、乙方也可同時委托他人或自行聯系賣房，但不得與甲方介紹的買方以各種借口私下交易，否則，應承擔雙倍的中介服務費。

五、甲方應通過媒體發布賣房信息。物色，篩選，推薦適合買方。帶客戶到乙方現場看房。如實傳遞買賣雙方的要求，積極周旋，直至買賣成交。

六、甲方還可以為乙方提供下列服務：起草房屋買賣協議、代辦產權轉移過戶手續為定金、房款的收付提供信用賬戶，鈍化矛盾、調解糾紛，提供有關法律服務。

七、本協議壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，雙方簽字蓋章后生效，如雙方今后另行簽訂協議或委托書，本協議終止，權利義務關系以后簽協議為準。

甲方：

乙方：地址：電話：

委托代理人：身份證號碼：

委托日期：________年____月____日

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇十七

買方：乙方。

注明：甲方于20xx年xx月x日以按揭的方式向園置業有限公司夠買商品房一套，總金額191665元。甲方已付房款的30％付款金額為61665元。其余130000萬元，向中國工商很行股份有限公司潁上支行，以按揭方式貸款購買。貸款期限為15年。截止本合同簽訂之日已支付15個月的貸款。

現甲乙雙方經充分協商，甲方自愿將按揭期間的房屋轉賣給乙方。

購房條款。

甲乙雙方現就按揭房屋買賣事宜訂條約如下：

1、甲方自愿將下列按揭房屋轉賣給乙方，雙方商定按揭房屋的轉讓價格為人民幣79134元（大寫金額：柒萬玖仟壹佰叁拾肆元整）。

2、乙方同時應付給甲方購買按揭房屋時的相關費用，以下費用按發票為依據支付。

1）甲方已付15個月銀行貸款16260元。

2）抵押登記費285元，

3）貸款公證費200元。

4）契稅3833元。

5）房產費用6元，

6）水入戶840元，

7）電入戶340元，

8）物業費155元，

9）防盜窗3000元。

10）公共維修金2874元。

以上費用合計28451元：

3、本合簽字蓋章時乙方應向甲方支付購房定金。

人民幣15000元（大寫金額：壹萬伍仟元整）。

甲方并將所有與按揭房屋相關憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收。

4、其余費用在乙方搬入房屋居住后付清，付款方式為金錢支付。

5、本合同簽訂之日起乙方按甲方簽定的《個人購房借款合同》向銀行支付借款。直致還清借款為止。還款期間為20xx年4月到20xx年1月。共計165月。

6、乙方還清借款后，甲方應在6個月之內及時協助乙方辦理房屋過戶手續。

（1）該房屋的所有權證號為：；國有土地使用權證號為：。

（2）該按揭房屋的土地使用權取得方式為出讓取得，合同一經簽訂，該按揭房屋占用范圍內的.土地使用權隨同按揭房屋同時轉讓。

8、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方，并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉，并無任何異議。

9、甲方保證上述房地產權屬清楚，若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，并承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。

違約條款。

10、本合同簽訂后既對甲乙雙方產生法律約束力，在乙方辦理過戶之前甲不得向乙方主張對房屋的所有權，也不得向第三人公示對此房屋享有所有權。

12、因房屋升值后甲方拒絕辦理過戶手續，乙方有權要甲方返還購房款，所支付的銀行借款，房屋升值款。房屋裝修款等因違約引起的相關費用。

13、乙方中途違約，乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約，甲方應在違約之日起30日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款，或乙方20xx年付清房款后甲方不能按期協助乙方辦理房產證過戶，每逾期一日，由違約一方向對方給付房地產價款千分之2的違約金。

14、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的費由乙方承擔，甲方應當協助提供乙方辦理與過戶有關的相關手續。

15、本合同在履行中若發生爭議，雙方應采取協商辦法解決。協商不成，任何一方均可向潁上縣人民法院起訴。

16、本合同經雙方簽章即生效，須共同遵守。本合同未盡事項，可另行議定，其補充協議經雙方簽章后與本契約具有同等效力。

17、本合同一式叁份，甲、乙雙方各執一份，

甲方（簽章）：

乙方（簽章）：

身份證號碼：

身份證號碼：

共有權人：

身份證號碼：

地址：

地址：

聯系電話：

聯系電話。

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇十八

被反訴人：_________________，女，_________________族，_________________年_________________月出生，_________________人，住_________________。

反訴請求：

一、判令解除反訴人與被反訴人之間的勞動關系。

二、判令被反訴人承擔本案的訴訟費用。

事實與理由：

反訴人是一所國家級重點中專學校。從1997年開始，反訴人一直致力于建立健全學校各項管理規章制度，完善學校內部管理體系。同年9月，反訴人制定了《全員崗位工作職責實施細則》(證據一)，該細則把反訴人對全校教職工的年度考核從德、能、勤、績四個方面具體化，對每位教職工的崗位和工作要求都有明確的要求。1998年9月，反訴人制定了《海南省工業學校全員聘任管理辦法》(以下簡稱管理辦法)(證據二)，引入激勵機制和競爭機制，有計劃、有步驟地推進人事、勞動和分配制度改革。20__年9月，反訴人對原《管理辦法進行了修改補充(證據三)。20__年5月，反訴人召開校三屆二次教代會，會議討論通過了《海南省工業學校全員崗位聘任管理辦法》(證據四)。反訴人制定的上述規章制度，極大調動了教職工的積極性，有利于保障勞動者享有勞動權利和履行行勞動義務。被反訴人在反訴人處工作期間，由于長期以來紀律散漫，出勤不出力，根據反訴人制定的20__年度及20__年度的《專業技術人員、行政、工勤人員考核辦法》(證據五、證據六)，被反訴人在20__年度及20__年度連續兩年考核為不稱職(證據七、證據八)。但被反訴人不思悔改，拒不接受反訴人對其進行教育，從20__年2月至今就不到反訴人處上班，被反訴人曠工時間長達兩年多。《中華人民共和國勞動法》第25條規定：“勞動者有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動合同;(二)嚴重違反勞動紀律或者用人單位規章制度的。《海南省事業單位實行聘用制辦法》第36條規定：“受聘人員有下列情形之一的，用人單位可以隨時單方面解除合同;(二)連續曠工10個工作日，或1年內累計超過20個工作日的。

綜上所述，被反訴人的行為嚴重違反勞動紀律和反訴人的規章制度，依法應予解除勞動關系。為了維護反訴人的合法權益不受侵犯，特依法提起反訴，請貴院依法判決。

此致

_________________人民法院。

反訴人：_______________。

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇十九

乙方：

負責人(簽字)：負責人(簽字)：

聯系地址：聯系地址：

聯系電話：聯系電話：

為美化___，增強___商業氣氛，促進經濟發展，提高___廣告品味，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》，經甲乙雙方協商一致，就___路燈燈桿安裝路燈廣告、燈箱等事誼達成如下合同，雙方應信守執行。

一、合作內容及原則。

1.甲方應提共______所有道路燈桿給乙方進行路燈廣告的安裝、發布和使用。

2.乙方不得在路燈廣告上發布違反《中華人民共和國廣告法》的內容，一經發現甲方有權制止和清除廣告內容。

二、投資額及安裝位置。

1.乙方在______內路燈廣告位總投資額度為;。

3.該設施的具體安裝位置為______內所有道路的路燈。

三、合作期限。

1.(從日起至年___月___日止)。自合同簽訂后___年內，乙方可免費使用。

2.自合同簽訂年后，乙方付給甲方該設施管理費用，每年元人民幣，在合同期滿后，甲乙雙方續簽合同，乙方繼續使用該設施。

四、甲方的權利及義務。

2.合同期內，如發現該設施出現破損等異常情況，甲方有義務通知乙方進行更換及維修;。

3.合同期內，如遇設備(路燈)改建或維修等狀況，需要改變和拆卸乙方的該設施，需提前通知乙方。更換后的新路燈在合同期內該設施使用權仍歸乙方所有。

五、乙方的權利及義務。

1.該設施在合同期內廣告發布權和使用權屬乙方所有。

2.乙方負責廣告牌的設計、制作、安裝、維護等費用;。

3.乙方保證其發布的廣告內容不違背有關法律、法規及社會風俗，否則，產生的相關法律責任由乙方承擔。

六、違約責任及爭議解決。

2.甲乙雙方在履行本合同過程中，出現糾紛應首先協商解決，協商解決不成，任何一方均有權向當地人民法院提起訴訟。

1.本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效;。

2.本合同共頁，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章)______管理委員會乙方：(蓋章)。

簽約代表：簽約代表：

簽約日期：年月日

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇二十

被告：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。

法定代表人：___________________________，__________有限公司經理。

被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。

法定代表人：___________________________，__________有限公司經理。

反訴請求：_________________。

1.要求被反訴人支付__________費_____________元。

2.被反訴人應負擔案件全部受理費。

事實與理由：反訴人與被反訴人于__________年_____月____日簽訂了合同。合同約定：_________________。

反訴人認為：基于上述事實，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權益。

此致

_______________人民法院。

_________年_____月_____日。

裝飾裝修合同的反訴狀（匯總21篇）篇二十一

上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現提出上訴。

上訴請求：________________。

事實和理由：________________。

此致

___________人民法院。

上訴人：______________(蓋章)。

法定代表人：______________(簽章)。

__________年_____月_____日。

附：_________________1、本上訴書副本______份。

2、有關證明材料______件。