承攬需要具備一定的技術能力和資源條件,以完成任務或責任。使用承攬合同范本前,應當仔細閱讀合同內(nèi)容,并請專業(yè)人士進行審核和指導。
加工承攬合同(通用21篇)篇一
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。數(shù)量:附加工圖紙_____份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸_____及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在_____天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用_____萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付____%的違約金。
六、其他事宜:
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交_____機構解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
加工承攬合同(通用21篇)篇二
委托方:
簽訂地點:
承接方:
訂日期:年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 項目(制作)
1.2 廣告及活動內(nèi)容及有關證件的名稱、編號
1.3 發(fā)布地點或形式:
1.4 顏色:
1.5 規(guī)格或材料:
1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為_______(大寫_______圓整)
2.2 結算方式和期限:
第三條:驗收方式及時間:
第四條:違約責任
4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(2)項規(guī)定辦理。
1. 向地經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;
2. 向 當?shù)?人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委托方:
單位名稱(蓋章)
地址:
委托代理人:
電話:
承攬方:
單位名稱(蓋章)
地址:
委托代理人:
電話:
加工承攬合同(通用21篇)篇三
訂立合同雙方:
承攬方:__________
定作方:__________
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的.數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:__________
代表人:__________(簽名)
地址:__________
電話:__________
開戶銀行:__________
帳號:__________
乙方:__________
代表人:__________
地址:__________
電話:__________
開戶銀行:__________
帳號:__________
__________年__________月__________日
加工承攬合同(通用21篇)篇四
甲方:(委托方)
乙方:(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 蓋章:
簽約人: 職務: 電話號碼:
已方: 蓋章:
簽約人: 職務: 電話號碼:
時間: 年 月 日
加工承攬合同(通用21篇)篇五
委托方:_______紡織器材廠(甲方)
承攬方:_______電鍍廠(乙方)
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(___元)總價(___元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬_______萬_______萬淬火綜條支_______萬萬_______萬合計。
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之______,但損壞件必須歸還甲方。
加工用鋅塊由甲方供應。
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
xxxx。
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:_______紡織器材廠 乙方:_______電鍍廠
法定代表人:(蓋章)_______ 法定代表人:(蓋章)_______
______年_______月_______日
加工承攬合同(通用21篇)篇六
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱:_______焊接軌道板。
數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的39;違約金。
六、其他事宜:本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
時間:________年____月____日
加工承攬合同(通用21篇)篇七
定作方:_______________(簡稱甲方)。
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________。
承攬方:_______________(簡稱乙方)。
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________。
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目。
規(guī)格、型號。
單位。
數(shù)量。
單價。
價款或酬金元。
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分。
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________。
三、履行的期限、地點和方式:_________________________。
四、驗收標準和方法:_________________________。
五、結算方式:_________________________。
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________。
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________。
代表:__________________。
開戶銀行:______________。
帳號:__________________。
承攬方:________________。
代表:__________________。
開戶銀行:______________。
帳號:__________________。
_______年______月_____日。
加工承攬合同(通用21篇)篇八
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱:xx
型號:xx
規(guī)格:xx
質(zhì)量要求:xx
計量單位:xx
數(shù)量:xx
加工費:xx
單位總價:xx
第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱:xx
型號:xx
規(guī)格:xx
質(zhì)量要求:xx
計量單位:xx
數(shù)量:xx
單價:xx
總價:xx
圖紙、技:xx
術資料及:xx
交付時間:xx
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱:xx
交付時間:xx
交付地點:xx
交付數(shù)量:xx
包裝要求:xx
檢驗方法:xx
運輸方法:xx
運費承擔:
第六條加工費結算辦法與時間xx。
第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在xx天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:xx。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起xx日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第xx種方式解決:
(1)提交xx仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執(zhí)xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。
承攬方(蓋章):xx定作方(蓋章):xx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
地址:xx地址:xx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點:xx簽訂地點:xx
加工承攬合同(通用21篇)篇九
數(shù)量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條技術標準、質(zhì)量要求:
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。
第六條承攬項目中的主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:
第八條結算方式及期限:
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:
第十三條解決合同糾紛的方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的。
按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
加工承攬合同(通用21篇)篇十
定作方:__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方:__________________________(以下簡稱乙方)
風險告知:本合同中明確約定了由承攬方單位定做加工服務。在這里需要注意的是合同訂立之前應確定承攬方必須具備履約能力和條件,并針對是否允許承攬方將部分或全部工作內(nèi)容轉(zhuǎn)移或有第三方協(xié)助進行討論。通常情況下,根據(jù)《合同法》的規(guī)定,承攬人應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經(jīng)定作人同意的,定作人也可以解除合同!
依照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,為明確雙方權力義務,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致,同意訂立本合同。
_________________項目位于_______________,工程建筑面積:________________平方米,結構封頂日期_______年____月____日。
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時,須事先以書面形式通知甲方,經(jīng)甲方授權委托人簽字同意后,方可實施加工(如甲方在二十四小時內(nèi)未能做出書面回復,則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進行加工。
風險告知:上述條款列明了定做方對加工產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、材料等的要求,經(jīng)雙方約定無異議之后擬定本合同并簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數(shù)量、質(zhì)量及其他特殊要求后,承攬方不得擅自改變,否則需要承擔相應的違約責任,亦不可以以該批次產(chǎn)品可替代使用為由。
根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經(jīng)乙方進行理論重量計算,作為本合同重量結算依據(jù)。結算重量單位為噸,重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點后三位。
1、 合同簽訂時甲方提供授權經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件,并明確其授權范圍。
2、 合同簽訂時,甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業(yè)段劃分平面布置圖,計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日,數(shù)量不得超過30噸),配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權經(jīng)辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。
4、 成型鋼筋加工制作過程中,甲方有權隨時到乙方加工現(xiàn)場就加工質(zhì)量進行抽檢工作,乙方有義務積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執(zhí)行。
6、 成型鋼筋出庫前,甲方應指定專人進行清料工作,待甲方清料人員對成型鋼筋數(shù)量確認簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)。
7、 成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于10噸。
1、 合同簽訂時,乙方應積極組織資源,確保甲方工程項目施工進度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時,應認真校對,如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標注無法正確識別時,甲方授權委托人應在12小時內(nèi)書面確認,否則免除乙方的供貨責任。
3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書。
5、 乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求,并在產(chǎn)品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量,每一編號的鋼筋提供一張標牌,固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場對成型鋼筋進行清料及裝車工作,并按甲方的要求運至施工現(xiàn)場。
1、施工過程中如出現(xiàn)不可預見及設計變更,甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單,并標注“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協(xié)商確定),如需增加費用以甲、乙雙方協(xié)商為準。
2、設計變更及修改過程中,乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價格結算,如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
1、 乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規(guī)定。
2、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑結構長城杯工程質(zhì)量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規(guī)定。
3、 直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規(guī)程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規(guī)程》q/jy16-20xx中的規(guī)定。
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負責原材料的取樣及送檢工作,委托檢驗的機構必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗資質(zhì)的檢測中心。
2、根據(jù)《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》,甲方及監(jiān)理單位進行見證取樣時應持正式書面通知,乙方應積極配合取樣工作,其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》dbj01-51-20xx規(guī)定,乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場后,提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復試檢驗報告。
1、 合同價款:
(1) 本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價),上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加____________元/噸。
(3) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲,并戴好保護帽),按照配筋單圖示數(shù)量進行簽收。
(4) 鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數(shù)量進行簽收。
(5) 合同執(zhí)行過程中如鋼廠價格調(diào)整,其結算價格以首鋼現(xiàn)貨市場、北京市京首貿(mào)易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調(diào)價政策通知作為價格調(diào)整的依據(jù),由乙方以書面形式送達甲方,調(diào)價依據(jù)在送達后24小時內(nèi),甲方予以書面確認或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補充協(xié)議。
(6) 本合同成型鋼筋總量為____________噸,總價款(人民幣):_______元,(大寫:_____________________)。總價中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
(7) 驗貨地點:__________________________
風險告知:承攬方應該在在雙方約定的交貨時間之前將加工品于約定地點進行驗貨、交付。在承攬方完成工作或交付工作成果以前,應當對一切風險承擔責任。承攬方在履行合同期間,對定作方的材料、定作物具有占有、管理的責任,不僅對完成工作成果的質(zhì)量、數(shù)量、期限負有全部責任,而且對由于不可抗力原因造成標的物毀損或滅失的風險,也必須承擔由于未能預料和不可防止的事故所造成的一切后果。也就是說,承攬方不得要求定作方給付由此引起的一切經(jīng)濟損失。
2、 付款方式:
(1) 本合同結算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時,同時將貨款支票一并送達(乙方預收當月貨款80%,余款20%月末前結清),乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。
(2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉(zhuǎn)。
(3) 原材料復試費用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認數(shù)量經(jīng)甲方簽認,在月末前結清。
(4) 本合同總價款如發(fā)生變化,超出部分甲方應按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預付給乙方。
1、 乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供產(chǎn)品,甲方有權退貨,乙方應承擔所發(fā)生的全部裝卸及運輸費用。
2、 合同執(zhí)行過程中,如遇鋼廠市場價格調(diào)整,根據(jù)合同第九章(5)條,甲方接到乙方調(diào)整價格依據(jù)24小時內(nèi)未能書面確認或簽訂補充協(xié)議,乙方有權停止繼續(xù)供貨。
3、 甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時送達,乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、 由于甲方清料人員不能及時清料,致使配送工作無法正常進行,所造成的工期延誤,責任由甲方承擔,同時工期順延。
5、 甲方如未能按合同規(guī)定時間付款,逾期乙方有權停止繼續(xù)供貨,并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場,甲方應按當日該批送達數(shù)量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議或糾紛,雙方應友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
1、 本合同簽訂時,甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、企業(yè)法人代碼復印件、資質(zhì)證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件,并注明相關文件的授權使用范圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無法正常履行時,雙方應另行協(xié)商。
3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。
本合同變更條款及內(nèi)容(銷售部門填寫):
簽訂地點:_____________________
簽訂承攬合同的注意事項:
1、原材料的消耗定額問題:
若是定作人提供原材料的,為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料,可以在簽訂合同時規(guī)定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經(jīng)濟節(jié)約原則使用原材料,如果超過原材料消耗定額的應承擔相應責任。
2、定作物樣品的封存保管問題:
若存在定作物樣品的,樣品應進行封存并當場由承攬人和定作人確認后簽字。此外,樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管,承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此,在簽訂合同時要規(guī)定保管人保管義務,并要求若保管不當造成損失或丟失的應承擔相應責任。
3、定作物的后期保證問題:
因有些定作物無法在檢驗當時就發(fā)現(xiàn)問題,所以定作人可以在合同中規(guī)定在一段期限內(nèi)承攬人要保證定作物的質(zhì)量合格問題,除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外,承攬人應負責定作物的無償修復或更換。此外,質(zhì)量缺陷造成定作人損失的,承攬人還應負賠償責任。
1、定金條款的規(guī)定:
在簽訂合同時,當事人若采用定金的擔保方式的,定金數(shù)額一般以合同總額的20%為限,且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規(guī)定,若是承攬人違反合同時,應雙倍返還定作人定金;若是定作人違反合同時,承攬人不返還定金。
2、關于結算方式應注意:
結算方式是指價金和其它費用的清結方式,包括現(xiàn)金結算和轉(zhuǎn)帳結算兩種。要注意,除了國家允許使用現(xiàn)金履行義務的以外,承攬合同的結算必須通過銀行轉(zhuǎn)帳結算。
1、提交期限問題:
在約定定作物提取日期時應注意計算定作人必要的途中時間;
2、提前或延期提交問題:
合同中應規(guī)定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
加工承攬合同(通用21篇)篇十一
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見,簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:
一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項包括:
1、日常清潔區(qū)域:
2、定期保潔區(qū)域:
3、垃圾區(qū)域:
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求,甲方提出相關意見時,乙方應當按照甲方意見及時改正,直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標準應當符合甲方的全部要求,不符合甲方有權要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費用為???元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉(zhuǎn)賬,乙方的賬戶為:
七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對甲方負責,提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時,應當注意自身安全,如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質(zhì)量標準,經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達到標準的,乙方有權扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費用。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛,應本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
加工承攬合同(通用21篇)篇十二
甲方:(定做方)
乙方:(承攬方)附加身份證復印件
加工xx,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,否則按違約處理。
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉(zhuǎn)讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
甲方 乙方:
年月日
加工承攬合同(通用21篇)篇十三
工作量:____________________
報酬:____________________
項目名稱及內(nèi)容:____________________
數(shù)量:____________________
交付期限:____________________
單位:____________________
工時:____________________
單價:____________________
金額:____________________
合計人民幣金額(大寫):____________________(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條技術標準、質(zhì)量要求:____________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:____________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:____________________
第八條結算方式及期限:____________________
第九條定作人在______年______月_____日前交定金(大寫)____________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
加工承攬合同(通用21篇)篇十四
定作方:_________________________________________________(以下簡稱甲方)
承攬方:_________________________________________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
第二條服裝數(shù)量
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質(zhì)量:
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在________________________________________________________天時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復,乙方有權停止工作,并在_________________________________________________內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
第七條包裝方式
內(nèi)用_________________________________________________,外用_________________________________________________包裝,包裝費由_________________________________________________方承擔。
第八條服裝交付
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:_________________________________________________。
第九條服裝驗收
1.驗收期間:_________________________________________________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致
驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
(1)甲方應于_______年_______月_______日前向乙方交付定金_______元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應于_______年_______月_______日前向乙方交付預付款_______元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。
第十一條報酬結算
第十二條留置權
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。
未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定
甲方(章):_______乙方(章):_______
加工承攬合同(通用21篇)篇十五
甲方(承租方):
乙方(出租方):
甲方因_______需求,租用乙方演出器材設備,根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,為明確甲乙雙方的權利與義務,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
1、舞臺搭建和舞美設計布置;
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作;
3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸;
4、活動現(xiàn)場的錄像。
設備的名稱:__________。
租賃用途:____________。
使用時間:_____年____月____日。
安裝時間:_____年____月____日____時。
安裝地點:___________________。
拆卸時間:_____年____月____日____時。
租賃設備的進退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔。
1、合同期內(nèi),乙方設備由甲方統(tǒng)一管理使用,甲方下達合理、合法的演出設備使用任務,乙方應聽從指揮調(diào)遣,按甲方規(guī)定的時間,合同的標準保質(zhì)保量完成。
2、乙方應根據(jù)演出的作息時間,合理安排設備的維修、保養(yǎng)(費用自負),確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負。
4、甲方應該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,如發(fā)生事故,由甲方負責。
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責(由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備。
1、合同總價款為人民幣_______元(大寫:人民幣:________整)。
2、合同簽訂當日,甲方支付乙方定金合同總額_________%,即人民幣_______元(大寫:人民幣:_________整)。余額演出_______個工作日結清。
1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工,甲方有權解除租賃合同乙方并承擔相應的費用。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃合同甲方并承擔相應的損失費用。
3、本著高度負責,長期合作的精神,乙方保證按合同約定的器材明細表及節(jié)目單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動,應提前三天通知甲方并征得甲方同意。
1、對本合同內(nèi)容的任何修改、補充或變更須采用書面形式,經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。
2、本合同履行中,雙方如有爭議,可協(xié)商解決,協(xié)商不成可提交____仲裁委員會仲裁。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號:
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
乙方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號:
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
加工承攬合同(通用21篇)篇十六
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模板,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名:箱梁芯模
規(guī)格:25米正交
數(shù)量:2
單位:套
重量(噸):11
單價元/噸:7000
價款(元):77000
備注:約計重量
總計:總金額(大寫)柒萬柒仟元整
二、技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
四、交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;
五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;
七、結算方式:合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準)。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用。工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任:由違約方負責;
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂做方:______承攬方:______
單位:______單位:______
法定代理人:______法定代理人:______
委托代理人:______委托代理人:______
電話:______電話:______
開戶行:______戶名:______
帳號:______卡號:______
郵編:______郵編:______
簽訂時間:______
加工承攬合同(通用21篇)篇十七
需方:________(甲方)
供方:_______(乙方)
合同編號:___________________
簽訂日期:____年____月____日
為了規(guī)范建筑門窗購銷行為,保護供需雙方合法權益,根據(jù)《xxx民法典》及有關法律、法規(guī),明確雙方技術經(jīng)濟責任,保證工程建設正常進行,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,一致同意簽訂本合同,以便共同遵守。
2、建筑門窗供應要求
本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。
交貨點詳細地址:____________________________________。
3、結算和付款方式
結算方式:
4、技術要求
乙方供應的產(chǎn)品應嚴格執(zhí)行并符合__________標準,(標準名稱代號)___________________________________________________________。
乙方應隨每批產(chǎn)品提供《產(chǎn)品質(zhì)量保證書》。
產(chǎn)品運輸方式及包裝標準_____________________________________。
5、驗收標準、方法及提出異議期限
驗收標準,按該產(chǎn)品的國家標準驗收,如尚無國家標準的則按行業(yè)標準或已經(jīng)主管部門備案的企業(yè)標準驗收。
甲方在驗收時,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、顏色和質(zhì)量不合規(guī)定,應妥善保管,并在天內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期內(nèi),甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質(zhì)量下降的,不得提出異議。
如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有嚴重質(zhì)量問題,甲方應在48小時內(nèi)向____市建材業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理中心和門窗分中心報告,同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產(chǎn)品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失,由乙方按違約責任承擔。
6、違約責任
甲、乙雙方應嚴格履行合同規(guī)定的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔責任,并參照民法典有關條款及雙方的約定,向?qū)Ψ絻敻哆`約部分貨款的____%的違約金。
如另行商定責任賠償規(guī)定的,應在“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
7、解決爭議的方式
本合同在履行過程如產(chǎn)生爭議,甲、乙雙方應本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可提請分中心進行調(diào)解或通過有關法律程序解決。
8、其他約定事項
乙方在門窗運抵交貨點后,甲方應提從堆放場地,并及時做好相應的驗收工作,如出現(xiàn)問題應及時協(xié)商解決。
乙方如遇特殊原因不能正常供貨時,應提前天通知甲方協(xié)商解決,否則造成后果乙方負責。
甲方如遇特殊原因不能按合同規(guī)定繳付貨款時,應及時主動通知乙方協(xié)商解決,否則造成后果由甲方負責。
如遇人為不可抗拒因素(如臺風、洪水等)和其他不可預見事故發(fā)生而不能履行合同時,免除承擔違約責任。
其他約定:
9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章后生效,如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
本合同一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)二份,____市建設工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。
甲方:____________
乙方:____________
單位名稱:________
單位名稱:________
加工承攬合同(通用21篇)篇十八
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)腵運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:蓋章:
簽約人:職務:電話號碼:
乙方:蓋章:
簽約人:職務:電話號碼:
時間:____年__月__日
加工承攬合同(通用21篇)篇十九
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春――吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量
第二條加工成品質(zhì)量要求:
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1、原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的%),在加工量達到%,定作方付給承攬方元(即總價款的%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%),預留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
(如:根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2。根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
7、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
8、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
9、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
4、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
6、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
地址:地址:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
____年___月___日訂
加工承攬合同(通用21篇)篇二十
被告二:_______________________,男,漢族,19xx年8月22日生,身份證號:_________________,住所地:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
訴訟請求:_________________
1、依法判令被告向原告支付加工費人民幣46920元。
2、本案訴訟費由被告承擔。
事實和理由:_________________
此致
___________人民法院
具狀人:___________
____年_____月_____日
加工承攬合同(通用21篇)篇二十一
地址:
電話: 傳真:
容器類委托加工承攬合同 no:
委托方: _____x公司 簽訂地點:
受托方: 簽訂時間:
標的、數(shù)量、價款:
1. 驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責賠償,并執(zhí)行相關行業(yè)標準。
2.質(zhì)量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保 證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、 單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5.(交)提貨方式及地點:委托方廠房內(nèi)。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7.交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。
9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委 托 方: ___x公司 受 托 方:
法人代表: 法人代表:
委托代表: 委托代表:
傳 真:
電 話:
開戶銀行:
帳 號:
地 址: 傳 真: 電 話: 開戶銀行: 帳 號: 地 址: