通過整改報告，我們可以發現并分析問題的根源，從而采取相應的改進措施。此系列報告范文是由一些權威機構和專業研究人員所編寫，具有較高的可信度。
最新延期申請報告范文篇一
我單位于x年9月通過評審，成為首批xx項目的學校。一直堅持“以示范校建設為中心，一手抓教學管理與課程改革，一手抓師資隊伍建設”的基本思路，推動全面發展。現擁有機械加工技術、數控技術應用、模具制造技術、機電設備安裝與維修，電工電子技術等多個骨干專業，在職教職員工300人，在校學生5000余人，辦學規模和綜合實力得到了提高。
學校目前擁有2個校區，占地面積，教學用房七八十年代的房屋，就地擴充和加蓋教學用房的空間極為有限，已不能滿足學校的發展及辦學規模的擴大，因此學校大力投入新校區的建設，是學校發展的必然選擇。經過多方努力，現學校新校區建設已動工開建，各項工作均有計劃有部署的陸續實施。附件1，新校區建設計劃及建設情況報告。
對照學校申報項目內容，在學生宿舍、教學大樓和實訓場地建設方面，由于現有場地條件限制，及新校區的投建，未照計劃在原校區投入建設。
基于上述情況，特向上級部門申請延期驗收我校xx項目，根據新校區建設計劃申請延期至x年。望予以批準。
申請人：
20xx年x月x日。
最新延期申請報告范文篇二
編號：
工程名稱：
日期：20xx-11-5
致__恩施州同欣監理公司建始分公司__(監理單位)。
根據合同條款/條的規定，由于施工用水的原因，申請工程延期，請批準。
工程延期的依據及工期計算：
由于陽光公司未將市政用水及時引至施工現場，導致我項目部未能按預定進度施工，進而影響到整個工程的施工工期，臨時圍墻無法砌筑，經協商后先進行土方開挖的工作2天，開挖完成后也未能進行基礎分部的工作。我部于20xx年10月12日開工至今已25天，特申請將原竣工日期20xx年5月30日向后推遲23天，即20xx年6月22日竣工。施工進度分析見附圖。
合同竣工日期：20xx年5月30日
申請延長竣工日期：20xx年6月22日
附：5#、6#樓10月施工進度橫道圖施工總進度橫道圖。
承包單位名稱：
項目經理(簽字)：
更多。
最新延期申請報告范文篇三
xx市工商行政管理局：
我xx有限公司（注冊號：xxxxxxx），由于營業執照原件被國際業務員帶至國外做為申請相關活動材料用途，導致企業營業執照未及時申請變更營業期限而于二0一三年十二月二十三日到期，故特此報告并希望貴局能受理我司變更申請。本公司營業期限超期期間所發生的債權債務均有本公司承繼，且全體股東承擔連帶法律責任。望批準！同時感謝貴局多年來的支持關照。
此致
敬禮！
申請人：
20xx年x月x日。
最新延期申請報告范文篇四
xx有限公司：
xx年10月，我單位與貴司簽訂了關于慈溪市梅林路保障性住房工程監理合同，實施過程中我司為貴司履行了相應的監理義務，應甲方要求，監理服務時間均考慮了施工合同工期。
慈溪梅林路保障性住房工程監理合同工期為xx年10月至2013年4月，現工程實際工期已超出合同約定的2013年4月，且工程延期非監理人原因造成，工程進度嚴重滯后，具體竣工驗收實際時間還不能確定，超出合同約定期限，盡管如此，我單位監理人員始終堅守崗位，盡職工作。但由于工期將過度延長帶來的經營壓力日趨增大，此項目將面臨虧損狀態，請貴方對監理服務延期事宜予以確認，并進行相應監理費調整。
鑒于以上情況，在本著相互理解、尊重及共持共融的態度，我方請求貴方適當增加監理工作報酬，便于后續工作更好開展。望貴司批示為盼，謝謝！
xx詢有限公司項目監理部（xx）。
20xx年5月5日。
監理工作聯系單。
工程名稱：編號：
最新延期申請報告范文篇五
研究院：
我單位承擔的工作，根據原設計要求，應于x年9月底提交聯測報告等資料，以下原因導致無法按時完成：
(1)根據10月與貴單位的簽訂的關于可控源音頻大地電磁測深的物探協議，物探工作將于x年底提交資料。
(2)針對8月專家對本項目的檢查情況，還存在諸多方便需要整改。
依據以上原因，特申請提交報告的時間延期至x年12月底，望給予批準。
20xx年x月x日
最新延期申請報告范文篇六
協議編號：
甲方：
乙方：
甲乙雙方簽訂了一份金額為元，編號為的服務合同(以下簡稱原合同)。現經過雙方協商達成一致，簽訂以下補充協議：
1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的.服務(服務時間從年月日至年月日)更改為乙方將向甲方提供xx個月的服務(服務時間分為兩段從年月日至年月日，以及從年月日至年月日)。
2、本協議與原合同內容有沖突以本協議為準，本協議沒有涉及的內容按照原合同執行。
3、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有同等效力。
4、因本協議發生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。
甲方：____________________。
乙方：____________________。
_____年_____月_____日。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
最新延期申請報告范文篇七
申請人：
地址：
法定代表人或行政負責人：職務：
本機關作為一案的被告，收到人民法院出庭應訴通知書，本應于年月日到庭應訴，現因xxx，應訴人員無法于年月日到貴院應訴，特申請貴院準予延期開庭審理此案。
此致
人民法院。
申請人：稅務機關（章）。
注：本申請書一式二份，一份交受訴人民法院，一份稅務機關留存。
使用說明。
1、本申請書依據《中華人民共和國行政訴訟法》的規定設置。
3、“申請人：”填寫稅務機關名稱。
4、“本機關作為一案的被告”填寫稅務行政訴訟案件名稱。
5、“現因，”填寫無法按時出庭應訴的原因。
6、“應訴人員”填寫應訴人員姓名。
7、本申請書一式二份，一份交受訴人民法院，一份稅務機關留存。
最新延期申請報告范文篇八
我公司投標的蒼南縣礬山鎮飲用水工程施工，20**10年2月9日正式開工。于20**年11月9日全面竣工，合同期限為180天，工程施工歷時達為990天。扣除下雨天、春節假期及變更項目審批事項和政策處理沒到位等原因造成停工749天，實際有效施工241天，延期61天。
1．由于本工程施工管線長、分散廣，工程施工期間正值“梅雨”期降雨較多，受天氣影響停工累計下雨天48天。
2．本工程正值水池項目施工，由于受蘇力臺風影響，計停工15天。
3．凈水廠基礎《www．》開挖由于廠址調整和政策處理沒及時到位等原因，致使基礎開挖水從2010年9月2日至2011年9月10日施工延遲368天。
4．沉淀清水池、無閥濾池制水能力調理和生產用房變更等審批事項，從2011年9月2日至20**年7月20日施工延遲318天。
5、雨天、春節假期和政策處理未到等其他原因，影響工期延期合計749天。
6.由于施工組織欠缺造成停工61天。
鑒于上述情況，懇請建設單位給予延遲完工日期批復為感！
特此報告。
溫嶺市金江水電工程有限公司。
二o**年十一月。
最新延期申請報告范文篇九
我公司投標的.蒼南縣礬山鎮飲用水工程施工，20xx年2月9日正式開工。于20xx年11月9日全面竣工，合同期限為180天，工程施工歷時達為990天。扣除下雨天、春節假期及變更項目審批事項和政策處理沒到位等原因造成停工749天，實際有效施工241天，延期61天。
延期主要原因：
1．由于本工程施工管線長、分散廣，工程施工期間正值“梅雨”期降雨較多，受天氣影響停工累計下雨天48天。
2．本工程正值水池項目施工，由于受蘇力臺風影響，計停工15天。
3．凈水廠基礎開挖由于廠址調整和政策處理沒及時到位等原因，致使基礎開挖水從20xx年9月2日至20xx年9月10日施工延遲368天。
4．沉淀清水池、無閥濾池制水能力調理和生產用房變更等審批事項，從20xx年9月2日至20xx年7月20日施工延遲318天。
5、雨天、春節假期和政策處理未到等其他原因，影響工期延期合計749天。
6.由于施工組織欠缺造成停工61天。
鑒于上述情況，懇請建設單位給予延遲完工日期批復為感！
特此報告。
最新延期申請報告范文篇十
xx工程監理有限公司：
我公司承建的富強路(北江路至人民西路)道路工程于4月9日正式開工，計劃竣工時間為20xx年10月9日，工程合同總工期為548日歷天。
然而，由于征地拆遷、拆遷遺留問題、施工圖變更、海仔明渠工程和天氣因素等原因造成工期延誤，致使工程無法按要求正常竣工，特向貴公司申請該工程延長工期，具體情況說明如下：
一、征地拆遷問題。
第二階段k0+090~k0+560于20xx年5月4日—20xx年8月12日完成，共計487天，期間有123天造成機械停滯和無法進行下步工序施工，因此造成總工期延誤共計123天(詳見附件施組進度計劃橫道圖、cfg樁現場施工工程量確認表)。
二、征地后遺留問題。
本工程于20xx年2月28日前完成k0+560~k1+880右幅瀝青路面，于20xx年4月19日進行k0+000~k0+560段征地，并分兩次交付用地后，仍存在許多問題未解決：
1、第一次k0+160~k0+560段于20xx年4月19日交付用地，存在的問題主要是k0+460~k0+500右幅有4棟居民樓未征地拆遷(其中有2棟居民樓在主車道上)、k0+460~k0+500左幅有2棟居民樓未征地拆遷和k0+480處通信電線1條未遷移，因以上問題無法進行軟基處理和排水工程施工，造成工期延誤共30天(詳見附件施工單位工作聯系單015、關于富強路(北江路至人民西路)道路工程存在問題情況匯報、工程例會周報55期—70期)。
2、第二次k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付用地，存在的問題主要是：k0+000~k0+030段樹木(綠化)未征地遷移;k0+030~k0+080左幅養雞場未征地拆遷;k0+080~k0+180段墳墓若干個未征地拆遷;k0+170處有高壓線1條、家用電線(弱電)1條;k0+060~k0+120左幅房地產開發地塊未征地拆遷，因以上問題無法進行施工，造成工期延誤共35天(詳見附件施工單位工作聯系單014、關于富強路(北江路至人民西路)道路工程存在問題情況匯報、工程例會周報55期—70期)。
三、施工圖變更問題。
重復施工，造成工期延誤共184天，(詳見附見富強路變更(簽證)匯總表)。
四、海仔明渠改造工程問題。
海仔明渠改造工程位于富強路(北江路至人民西路)道路工程東側(具體樁號：k1+200~k1+880左幅)，于20xx年8月15日正式開工。由于富強路k1+260~k1+880左幅必須等海仔明渠擋墻工程完工后才能進行雨水管道、路基工程和路面工程施工，造成工期延誤共30天(詳見附件富強路道路工程k1+200~k1+880施工圖設計)。
五、天氣因素。
因清遠市春節后雨季天氣較多，造成工期延誤共105天(詳見附件施工月報)。
綜合上述因素，累計延誤工期共507天，現根據合同條款第31條，進行工期順延申請，使竣工日期從原來的20xx年10月9日延遲到20xx年2月27日。
請貴公司予以批復。
廣州市xx建設工程有限公司。
20xx年5月15日。
更多。
最新延期申請報告范文篇十一
四會市住房和城鄉建設局：
我公司承建的四會市20xx年度保障性住房利民樓建設項目于20xx年8月30日正式開工，計劃竣工時間為20xx年10月15日，工程總工期為410日歷天。我司于20xx年8月30日正式收到開工通知開始局部進場施工，因多種重要因素造成施工延期，致使工程無法按要求正常竣工。特向業主申請該工程工程延長工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
因甲方提供施工場地不能滿足施工要求未能達到“三通一平”存在魚塘需要填平，場地各種樹木需要清理；臨水臨電未接通。因此造成工期延期30天。
原施工場地地質不能承受靜壓樁機的承載力，經協商原施工場地需要換土施工。打亂了對該工程的施工進度計劃，造成工程延期30天。
該工程存在地下室，開挖深度為4.5米，場地四周為住宅；因此需要增加基坑支護項目工程。基坑支護項目時間為20xx年12月15日至20xx年3月29日共計105天。
在基坑施工過程中，遇到不可抗力的管涌；導致不能正常施工，采取一系列措施進行處理，以至于工程延期15天。
因甲方要求將原地下室底板下的消防水池移至地下室側面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改圖位置增加一消防水池；因些延遲工期20天。
在20xx年里經常出現停電停水現象，停電時間又正好是我部進行主體結構高峰期。使我部無法對該工程進行正常的施工安排，打亂了對該工程的進度計劃，造成人力、物力、的相當損失，共延誤工期10天。
因四會市春節后臺風及雨水天氣較多，為了保證施工質量與安全施工，機械臺班停工；臺風期間暫停施工。例如20xx年4月2日暴風雨導致外墻瓷磚鋪貼滑落需要重新鋪貼等現象延誤了60天的工期。
以上問題造成工期嚴重延誤，對本工程的施工進度造成大大的影響。根據工程施工工藝要求，同時也懇請業主根據施工實際情況；現根據合同有關條款，進行工期的順延申請。綜合上述因素，累計延誤工期共400天，使竣工日期由原來的20xx年10月15日延遲到20xx年11月30日。
請貴局予以批復。
再次感謝貴局對我公司工作的支持。
此敬！
施工單位。
20xx年7月5日。
最新延期申請報告范文篇十二
項目批號立項部門項目負責人立項時間研究周期成果形式申請延期結題日期：
申請延期理由：
負責人：
年月日所在單位意見：
單位蓋章：
年月日科研處意見：
單位蓋章：
延期承諾書。
延期證明。
辭職報告延期。
最新延期申請報告范文篇十三
單位名稱：
項目負責人：
計劃完成日期：年
申請延長期限：20__年_月_日。
20__年_月_日。
致上級部門：
我單位于____年9月通過評審，成為首批__項目的學校。一直堅持“以示范校建設為中心，一手抓教學管理與課程改革，一手抓師資隊伍建設”的基本思路，推動全面發展。現擁有機械加工技術、數控技術應用、模具制造技術、機電設備安裝與維修，電工電子技術等多個骨干專業，在職教職員工300人，在校學生5000余人，辦學規模和綜合實力得到了提高。
學校目前擁有2個校區，占地面積，教學用房七八十年代的房屋，就地擴充和加蓋教學用房的空間極為有限，已不能滿足學校的發展及辦學規模的擴大，因此學校大力投入新校區的建設，是學校發展的必然選擇。經過多方努力，現學校新校區建設已動工開建，各項工作均有計劃有部署的陸續實施。附件1，新校區建設計劃及建設情況報告。
對照學校申報項目內容，在學生宿舍、教學大樓和實訓場地建設方面，由于現有場地條件限制，及新校區的投建，未照計劃在原校區投入建設。
基于上述情況，特向上級部門申請延期驗收我校__項目，根據新校區建設計劃申請延期至____年。望予以批準。
20__年_月_日。
最新延期申請報告范文篇十四
四會市住房和城鄉建設局:。
我公司承建的四會市20xx年度保障性住房利民樓建設項目于20xx年8月30日正式開工，計劃竣工時間為20xx年10月15日，工程總工期為410日歷天。我司于20xx年8月30日正式收到開工通知開始局部進場施工，因多種重要因素造成施工延期，致使工程無法按要求正常竣工。特向業主申請該工程工程延長工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
一、場地的“三通一平”的影響。
因甲方提供施工場地不能滿足施工要求未能達到“三通一平”存在魚塘需要填平，場地各種樹木需要清理；臨水臨電未接通。因此造成工期延期30天。
二、場地地質問題。
原施工場地地質不能承受靜壓樁機的承載力，經協商原施工場地需要換土施工。打亂了對該工程的施工進度計劃，造成工程延期30天。
三、基坑支護項目增加的影響。
該工程存在地下室，開挖深度為4.5米，場地四周為住宅；因此需要增加基坑支護項目工程。基坑支護項目時間為20xx年12月15日至20xx年3月29日共計105天。
四、基坑出現管涌的`影響。
在基坑施工過程中，遇到不可抗力的管涌；導致不能正常施工，采取一系列措施進行處理，以至于工程延期15天。
五、消防水池移位。
因甲方要求將原地下室底板下的消防水池移至地下室側面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改圖位置增加一消防水池；因些延遲工期20天。
六、停水停電的影響。
在20xx年里經常出現停電停水現象，停電時間又正好是我部進行主體結構高峰期。使我部無法對該工程進行正常的施工安排，打亂了對該工程的進度計劃，造成人力、物力、的相當損失，共延誤工期10天。
七、臺風及雨水季節的影響。
因四會市春節后臺風及雨水天氣較多，為了保證施工質量與安全施工，機械臺班停工；臺風期間暫停施工。例如20xx年4月2日暴風雨導致外墻瓷磚鋪貼滑落需要重新鋪貼等現象延誤了60天的工期。
以上問題造成工期嚴重延誤，對本工程的施工進度造成大大的影響。根據工程施工工藝要求，同時也懇請業主根據施工實際情況；現根據合同有關條款，進行工期的順延申請。綜合上述因素，累計延誤工期共400天，使竣工日期由原來的20xx年10月15日延遲到20xx年11月30日。
請貴局予以批復。
再次感謝貴局對我公司工作的支持。
此敬！
施工單位。
20xx年7月5日。