在進行承攬工作時,我們需要注意合同的風險和可能的問題,并及時采取相應措施。如果你對承攬工作感興趣,不妨看看下面為大家準備的承攬案例和成功故事。
公司承攬合同(精選18篇)篇一
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限簽訂時間:年月日。
加工物名稱規格。
型號計量。
單位數量報酬交貨期限及數量。
單價金額合計。
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)。
第二條定作人提供的材料。
材料名稱規格型號計量單位數量質量提供日期消耗定額
(注:空格如不夠用,可以另接)。
____________。
____________。
第四條加工物的技術標準、質量要求:____________。
____________。
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:____________。
____________。
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:____________。
____________。
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
____________。
____________。
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:____________。
____________。
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:____________。
____________。
第十二條報酬的結算方式及期限:____________。
____________。
第十三條定作人在年月日前交定金(大寫)____________元。
第十四條本合同解除的條件:____________。
____________。
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:____________。
____________。
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:____________。
____________。
定作人。
定作人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
郵政編碼:承攬人。
承攬人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
郵政編碼:鑒(公)證意見:
鑒(公)證機關(章)。
經辦人:
公司承攬合同(精選18篇)篇二
發包人:(簡稱:甲方)。
承包人:(簡稱:乙方)。
依照《_合同法》、《_建筑法》、《_勞動法》以及相關的法律法規,按照《國家現行施工規范》以及工程所在地政府建筑主管部門的有關規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程事項通過協商,現已達成一致意見,特簽訂本施工合同條款,以便雙方在施工過程中遵照執行。
一、工程概況:
建設單位:
工程名稱:
工程地點:廉江河唇廉石路。
工程規模:三幢21層、建筑總面積約為:35000m2;。
二、工程承包施工范圍:
乙方按照甲方與投資建設單位簽訂的工程承包合同,施工圖紙、監理單位和甲方的現場指令以及本合同的下列要求等相關工程施工規定進行承包施工,但本合同第三、四條規定的除外。
(1)基礎土方部分:墊層底面清理、抽水、平整夯實、砌胎磚、承臺地梁周邊人工回填土,但取土限30米以內。甲方負責挖土、土方進出運輸。
(2)混凝土木模具部分:墊層、底板、承臺地梁、柱、剪力墻、樓板、雨逢飄板樓梯二次結構等現澆和預制混凝土的木模板制作、安裝、拆除;乙方負責包模板枋條、鐵釘、鐵線、螺栓拉桿系列配置等材料。
(3)鋼筋制作安裝部分:基礎承臺地梁、柱、剪力墻、樓板、雨蓬、飄板、樓梯、二次結構等及預埋的鋼筋制作及綁扎(不含機械套絲連接工藝及材料)。
(4)混凝土現澆或預制部分:等同鋼筋安裝綁扎部位澆筑,再加墊層、散水、鐵件預埋、現澆砼的天泵機由甲方負責租置費用。
(5)砌筑部分:各類墻體砌筑及設置墻體拉接筋。
(6)樓地面部分:衛生間、廚房砂漿找平,電梯廳、樓梯平臺和梯步級按圖紙施工(樓地面為毛坯不貼地磚,不含內外墻樓地面石材鋪貼)。
(7)層面部分:細石砼復澆、水泥砂找平及保護層(柔性防水層除外)。
公司承攬合同(精選18篇)篇三
一、服裝品名、規格、數量、單價及金額:
二、服裝款式:
3、男款襯衫款式:_________正裝領常規款;。
4、女款襯衫款式:_________正裝領常規款;。
三、定做方式、時間、地點及要求:
1、方式:_________量體裁衣。
2、量衣時間:_________乙方于本合同簽訂后3日內對甲方人員進行量體。日后有人員變動,乙方應根據甲方通知對變動人員進行量體。
3、量衣地點:_________由甲方提供能夠滿足測量正常進行的場所。
4、甲乙雙方各執一份經雙方簽字確認的尺寸測量登記備案表備查。
四、交貨時間、地點及方式:
1、交貨時間:_________服裝需于年05月10日之前交貨。
2、交貨地點及方式:_________由乙方送達至甲方指定地區和單位,運費由乙方承擔。
五、質量要求。
1、做工需達到樣衣標準,面料達到材質要求(面料要求詳見條款一),且需配有備用扣。
2、質量及驗收標準:_________乙方使用布料需為全新的未曾使用過的合格布料,達到國家服裝產品質量標準,符合國家及行業的相關標準以及上條要求。乙方需提供2套定制成品樣衣(男、女式各一套)給甲方,甲方人員進行驗收,驗收合格訂單有效。訂單完成收貨后,對不符合樣衣和甲方要求的,或存在瑕疵的,乙方應在十個工作日內修復完畢,無法修改的乙方應立即更換。
3、西服商標采用乙方提供的徽標。
六、付款方式:
1、銀行轉賬。付款前,乙方需向甲方提供有效的普通發票。
2、甲方在收到2份樣衣時,支付4000______元定金給乙方;乙方按照訂單提交所有成衣后,經甲方人員驗收合格,甲方支付剩余費用給乙方,如有返修部分,返修部分的費用待返修結束后支付。
3、質保期為一年,質保期內因乙方產品自身質量出現問題的,乙方應當于甲方通知后48小時內按甲方要求解決,無法維修的,及時更換。
七、違約責任:
1、若乙方沒有按本合同第四條約定的時間將貨物運抵交貨地點,視為延期交貨,每遲一天按總額的3‰扣款。
2、甲方應按時付款,每遲延一天按所欠貨款總額的3‰支付違約金。
3、若甲方發現一例以假充真,以次充好的事件,全部退回成品,并由乙方按合同總額的5______%賠償。
八、解決合同糾紛的方式:_________雙方在履行合同過程中產生的一切爭議,雙方應本著友好合作的態度進行協商解決,協商不成,本合同任何一方均有權向甲方所在地人民法院起訴。
九、合同的生效。
1、本合同未盡事宜,可由雙方友好協商解決。在未取得一致意見以前,仍然以本合同為準。
2、雙方所做行為意思表示,均以書面形式為準。
3、本合同以雙方簽字蓋章為準,簽訂之日起生效,一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
年月日:_________。
公司承攬合同(精選18篇)篇四
住址:_________。
郵編:_________。
乙方(被擔保人):_________。
住址:_________。
郵編:_________。
本建筑工程擔保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市訂立。
鑒于:甲、乙雙方經協商一致,達成建筑工程業主支付擔保合同,合同如下:
第一條為了確保乙方與_________(下稱承包商)簽署合同編號為_________年_________字第_________號建筑合同項下乙方支付義務得到切實履行,甲方利用自身擔保經營權愿意為乙方向業主提供保證責任。為了明確雙方權利、義務,依據《^v^民法典》及其他有關法律法規規定,甲、乙雙方經平等協商一致,訂立本合同。
第二條按照《^v^民法典》的有關規定,甲方在對建筑合同的條款已做明確了解的情況下,愿意按合同的擔保條款為乙方與承包商簽訂的建筑合同提供連帶責任保證。
第三條甲方在為乙方提供連帶責任保證前,乙方必須:
1.向甲方提供下列一項或數項反擔保:
(1)經甲方認可的企業法人或自然人在乙方要求下正式向甲方簽發以甲方為受益人的不可撤消的連帶責任反擔保保證書。
(2)以財產抵押(質)押給甲方,以作為償付債務的擔保。雙方另訂“抵(質)押合同”。
(3)經甲方認可的其他方式反擔保措施。
2.同意為了抵消甲方向乙方追索保證責任的債務,甲方有權處分以上抵(質)押物。
第四條當承包商按保證責任規定向甲方索賠,且甲方認為索賠文件、單據或證明符合保證責任規定,甲方出于履行擔保義務為乙方向承包商支付時,甲方對乙方及其繼承人、受讓人有絕對的追索權,不受乙方接受上級單位任何指令和乙方與任何單位簽訂的任何合同、文件的影響,乙方不得以任何理由拒付。
第五條甲方有權自代償乙方收費外,還要向乙方收取自代償之日起,按代償金額的_________%/天(_________%)乘以實際代償天數的補償金。乙方必須在收到甲方的追債通知后的_________日內,無條件地向甲方償清全部款項、費用及應付補償金。
第六條擔保條款的修改。
乙方要求甲方修改擔保函內容時,須向甲方提交書面的修改申請和銀行對所作修改的書面認可文件,在增加擔保金額或擔保展期的情況下,乙方還必須相應增加或延長對甲方的保障,否則甲方不接受乙方的修改申請。
第七條擔保費用。
甲方在與乙方簽署擔保合同時,應當按照下列規定向甲方支付擔保費及其它相關費用(具體見收費通知單):
1.擔保費:
(1)擔保費以擔保金額為基數,按年率_________%計收。
(2)擔保費計費按月計算,不足一個月的按一個月計費,在開具擔保函時一次性收費。
2.其它費用:
甲方因開具擔保函而發生的超過正常情況下的其它費用(如,甲方在對乙方進行檢查所發生的費用等),由乙方支付。
3.履約保證金:
部分委托人在申請甲方為其擔保前,需要向合作銀行存入一定數額的履約保證金,該筆保證金主要用于債務到期后,乙方無法履行還款義務而產生的履約費用,保證金以現金形式提供,數額為提供擔保金額的_________%,當乙方如期履行合同后,由甲方通知銀行直接將本息劃回乙方賬戶。
第八條爭議的解決。
本合同適用^v^有關法律,在本合同履行中,如發生爭議、糾紛,有關各方首先應協商解決;協商無法解決時,雙方同意在甲方所在地人民法院提起訴訟。相應的判決對合同各方均具有約束力。
第九條違約責任。
1.甲方的責任。
(1)如果甲方未按本合同履行義務,則應承擔罰款_________元給乙方。
(2)如果甲方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使乙方遭受損失,則乙方有權要求甲方予以賠償。
2.乙方的責任。
(1)如果乙方違反本合同未履行義務,則應支付違約金_________元給甲方。
(2)如果乙方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使甲方遭受損失,則甲方有權要求乙方予以賠償。
第十條生效條件。
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字之日起生效。
本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方當事人各執_________份,承包商與建筑主管部門各執_________份,其他用于履行相關法律手續。
甲方(蓋章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
時間:_____________。
乙方(蓋章):________________。
法定代表人(簽字):________________。
時間:_____________。
公司承攬合同(精選18篇)篇五
甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)按照《^v^民法典》及其他有關法律規定,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就本工程施工事宜達成如下協議。
一、工程地點:
二、工程內容:
三、工期要求:開工時間為________年____月____日,竣工時間為________年____月____日。如遇雨天、停電、甲方未按合同支付工程款造成停工,工期順延。
四、工程款結算及付款方式。
1、結算價格:以乙方給甲方所做彩鋼棚的實際鋪板面積計算(包括兩邊封擋)單價每平方米萬元,水槽每米元計算。另外:所做棚高度超過9米以上的單價為元每平方米。以實際竣工面積為準(此價格包括生產制作、運輸、安裝、材料、工人工資乙方自行負責,乙方不承擔稅費)。
2、付款方式:預付元,中途元,竣工元。
3、工程大約面積平方米,總造價約萬元,以完工計算為準。
五、甲方駐工地代表:電話:乙方駐工地代表:電話:
六、甲方責任。
1、乙方人員、材料進場前,甲方負責提供完善的施工條件,即水通、電通,其費用由甲方承擔。
2、甲方需委派一名專業技術人員,以便在施工過程中進行質量、進度監督。如發現乙方未按規范要求施工,應及時要求改正,其損失由乙方負責,并負責與其他施工隊伍和人員協調工作。
3、甲方應按合同約定的付款方式結算工程款。
七、乙方責任。
1、乙方應嚴格按照施工圖紙所標注的材質與厚度制作。圖紙由乙方自行負責設計,鋼架構造由乙方提供方案,乙方自行搭配材料。乙方施工確保質量、安全、工期達到要求。
2、材料標準:彩鋼板型號型,彩鋼板厚度,上白下藍,立柱為型鋼管,厚度為,檀條采用型鋼,立柱混凝土部分由甲方負責材料,乙方承做,人工工資由乙方負責。
3、乙方進場后,制定詳細的施工進度計劃,文明施工管理條例及崗位責任制交甲方認可。
4、施工過程中,乙方應確保文明、安全施工,如出現安全責任事故,概由乙方承擔責任。
八、質保事宜本工程主結構架(含彩鋼材)保用________年,在保修期內,鋼屋架甲方應每年處理防銹漆一次,七級以上大風、基礎沉降、地震、人為因素除外。
九、違約責任甲方違約責任未按照本合同約定按時支付工程款,甲方應向乙方支付應付未付工程款的的違約金。乙方違約責任:
1、不按合同規定的工期交付使用的,乙方應賠償甲方總造價5%的違約金。
2、因乙方施工原因造成其它損失均由乙方承擔實際經濟損失。
十、糾紛解決辦法任何一方違反合同規定,雙方協商不成,按以下第二條方式解決。
1、向經濟合同仲裁機關申請仲裁。
2、向人民法院起訴。十。
一、附則:
1、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字蓋章后生效。
公司承攬合同(精選18篇)篇六
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
甲方因工作需要,與乙方本著平等自愿、協商一致、公正公平、誠實信用的原則,根據《^v^合同法》以及國家相關法律法規,簽訂本合同。
本合同自年月日起至年月日止,合同期滿自行終止。
1.承攬范圍:
2.工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規定的保潔服務,并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中,月度保潔費用為元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后,甲方于次月日前,扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
(一)甲方的權利義務。
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件,確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,甲方根據具體情況,按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作;否則,所產生的責任由甲方承擔。
(二)乙方的權利義務。
1.乙方應選派態度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所,并應著裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員,乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人,具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監督與指導,以及甲乙雙方的工作協調。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實情況后,乙方應在24小時內照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員,在工作期間有盜竊及違法行為的,經雙方查實,乙方除照價賠償外,應立即將其開除;嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同,依法繳納社會保險,自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任,以及由此發生各種費用。
1.本合同履行過程中經雙方協商,可變更合同內容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務,給對方造成損失的,承擔賠償責任。
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產責任制,做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價,綜合評價不合格,不再續簽合同。
3.本合同履行過程中,乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發生爭議的,由雙方當事人協商解決;協商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
本合同一式陸份,甲方執四份,乙方執二份,本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件:工作范圍及工作標準。
甲方(蓋章):
____年____月____日。
乙方(蓋章):
____年____月____日。
公司承攬合同(精選18篇)篇七
定作人:(填寫全稱)。
承攬人:(填寫全稱)。
根據《^v^合同法》及有關規定,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經雙方協商一致,訂立本合同。
定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件,寫為見合同附件一)。
品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)。
規格:(應寫明定作物具體的規格型號)。
數量:(具體寫明定作物的數量,并注明單位)。
備注:(如無內容,在空格處劃線)。
合同價款。
合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)。
付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)。
付款時間:(寫明年、月、日)。
加工成品質量要求及技術標準:
質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準,必須要寫全稱)。
技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)。
以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
原材料的提供辦法及規格、數量、質量。
用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
材料名稱。
規格型號。
計量單位。
數量。
質量。
提供日期
消耗定額。
單價(元)。
總金額。
(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)。
定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)。
承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
技術資料、圖紙的提供。
定作人負責提供技術資料和圖紙。
承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
驗收標準和方法。
驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收)。
驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)。
定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)。
定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)。
驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷,定作人有權要求退換,并視為質量不符合約定。
雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。
交(提)定作物的時間和地點。
雙方約定由定作人自提定作物。
自提定作物的時間:(寫明年、月、日)。
自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)。
雙方約定由承攬人送交定作物。
送交定作物的時間:(如選擇了,則在空格處劃線)。
送交定作物的地點:(如選擇了,則在空格處劃線)。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
包裝要求及費用負擔:
包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。
費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)。
運輸方式及費用負擔。
定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。
定作物的保修。
定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)。
在保修期內承攬人免費提供保修服務。
定金及預付款。
定作人向承攬人交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫)。
定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)。
定作人向承攬人交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫)。
定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)。
承攬人的違約責任:
未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金元。
因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。
其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)。
定作人的違約責任:
中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。
超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)。
不可抗力。
在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。
爭議的解決方式。
因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
本合同簽訂地點(填寫到縣級)。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同一式份,定作人執份,承攬人執份。
合同未盡事宜雙方共同協商。
定作人:(公章)承攬人:(公章)。
住所:住所:
法定代表人或法定代表人或。
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號。
郵政編碼:郵政編碼:
合同簽訂時間:年月日。
公司承攬合同(精選18篇)篇八
承包方:
經雙方協商一致,甲方將________區________醫院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國民法典》等相關規定,雙方本著平等,互利的原則,特訂立此合同,雙方共同遵守,具體條款如下:
一、工程概況。
2、合同內容:包工包料裝修。
3、工程標準:符合國家相關標準。
4、工程地點:________區________醫院右側羽毛球館附二樓。
5、承包方式:包工包料。
二、質量技術要求。
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規范和質量評定標準進行施工,完工后要達到國家規定標準,甲方據此驗收。
三、工程價款。
合同總造價:,本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用,地磚、地板主材料費用也包含在內,但為了保證質量,由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用,由雙方協商達成一致執行。
四、工期要求。
________年________月________日至________年________月________日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天,扣乙方合同總價款的2%為違約金,并依此累計。由于不可抗力造成不能施工,工期可適當順延。
五、付款方式。
裝修主材到場后,甲方支付乙方總工程款的40%,裝修工程完工經甲方竣工驗收合格后,付至裝修工程總價款的95%,余5%為質保金,一年后無質量問題付清。
六、雙方的權利和義務。
甲方權利和義務:
由于甲方原因造成停工而終止合同時,甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
乙方權利和義務:
1、乙方按甲方施工要求施工。
2、若本工程達不到業主要求的合格標準,乙方除負責返工外,由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。
3、負責施工現場安全,嚴防火災,文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生,必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的,甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時,乙方應于3日內向甲方補足。
4、工程完工后出現的質量問題,乙方自行維修,所造成的一切費用由乙負責支付。
5、如乙方施工進度不能保證按時交工,甲方有權安排其他單位進場施工,由此發生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。
6、乙方在執行本合同期間,乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故,其責任及全部費用均由乙方自行承擔。
7、乙方應及時向工人支付工資,如甲方發現乙方未及時支付工人工資時,甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。
七、其它約定事項。
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時,乙方應及時書面報告甲方,經甲方蓋章認可后工期可相應順延。
2、乙方在施工期間,應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監工________、________兩人到現場監工,乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通,保證按期按質按量施工,以達到最好效果。
八、違約責任。
雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時,按照《中華人民共和國民法典》有關規定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價款20%的違約金,如違約金不足以彌補守約方實際損失時,違約方應于3日內補足守約方的實際損失。
九、解決合同糾紛的方式。
雙方協商解決,協商不成,向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份,均具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件:工程用料、施工預決算單。
甲方:________________乙方:________________。
地址:________________地址:________________。
公司承攬合同(精選18篇)篇九
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告播出要求。
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費。
2.2支付方法及時間:
2.3承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條違約責任。
3.1委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金,不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的________償付違約金。
第四條糾紛解決方式。
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第項規定辦理。
1.向____________________地經濟合同仲裁機關申請仲裁;。
2.向____________________地人民法院起訴。
第六條附則。
6.2本合同有效期:自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方。
單位名稱。
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
承攬方。
單位名稱。
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
廣告業務員證號:
開戶銀行:
公司承攬合同(精選18篇)篇十
合同編號:
定作方:(甲方)。
承攬方:(乙方)。
簽訂日期:______年______月______日
簽訂地點:
經充分協商,簽訂本合同,共同信守。
1、品名(或項目)、數量及價款:
加工定作物品名稱或項目。
型號、規格。
單位。
數量。
價款或酬金。
交(提)定作物或完成工作日期
單價。
金額。
合計金額(人民幣:)佰拾萬仟佰拾元角分。
2、使用原材料(半制品)及主要輔料規定:
(1)甲方向乙方提供部分:
品名。
型號、規格。
計量單位。
數量。
單價。
金額。
提供日期
消耗定額。
質量要求:
檢驗及提供方法:
價款處理方法:
(2)乙方提供部分:
品名及產地。
型號、規格。
質量要求。
允許使用代用品名稱及規定。
3、加工方法及質量、技術標準和負責期限:
4、包裝要求及費用負擔:
5、交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點:
6、驗收標準、方法和期限:
7、給付定金數額、時間、方法:
8、結算方式和期限:
9、違約責任:
10、其他:
未盡事宜由雙方另行協商。
定作方。
承攬方。
單位名稱。
(蓋章)。
(蓋章)。
法定代表人。
簽約代表。
地址。
電話。
開戶銀行。
帳號。
保證單位。
(蓋章)。
(蓋章)。
公司承攬合同(精選18篇)篇十一
發包方:________(以下簡稱甲方)。
承攬方:________(以下簡稱乙方),住,身份證號。
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試,為了明確雙方權利義務,經雙方平等自愿協商,根據《中華人民共和國合同法》有關承攬合同之相關規定,特商定如下條款,共同遵守執行:一、工作內容:
1、空調、熱水器等設備安裝;
2、避雷接地;
3、五金配件安裝于配合調試;
二、安裝人工費及結算:
安裝人工單價為:空調:元/臺,熱水器:元/臺,本價格為包干價。
結算方式為月結。
三、質量要求。
1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試,做到保質保量,并接受甲方的監督。安裝質量不符合規定的,乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。
2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成,特殊情況須經甲方同意。如有違反,甲方有權解除合同,由此產生的一切后果由乙方承擔。
四、其它要求。
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;
2、甲方為乙方購買意外傷害險;
3、乙方凌空作業須系上安全帶,
4、乙方施工過程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進行修復。
5、未盡事宜雙方協商解決。
6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自雙方蓋章或簽字時生效。
甲方:___________________。
乙方:___________________。
聯系電話:__________________。
聯系電話:__________________。
簽約時間:20xx年xx月xx。
公司承攬合同(精選18篇)篇十二
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告播出要求。
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費。
2.2支付方法及時間:
2.3承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條違約責任。
3.1委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金,不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第四條糾紛解決方式。
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(________)項規定辦理。
1.向____________________地經濟合同仲裁機關申請仲裁;。
2.向____________________地人民法院起訴。
第六條附則。
6.2本合同有效期:自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方。
單位名稱(蓋章)。
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳戶:承攬方。
單位名稱(蓋章)。
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
廣告業務員證號:
開戶銀行:
帳戶:
公司承攬合同(精選18篇)篇十三
委托方(甲方):承接方(乙方):
第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業設計,經雙方協商一致,簽訂本協議。
第二條乙方設計標準為:______________________________________________,乙方在設計完成后,需經甲方書面確認,方可認為成果交付,如未得到甲方書面確認的,均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應向甲方交付的設計成果
第五條設計費用及支付方法
1、甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣(大寫)。
2、支付方法為:
簽訂本合同后,甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本合同總價的20%首付款,即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款,即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責任
1、甲方責任
甲方在規定的時間內向乙方提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責。
2、乙方責任
乙方按本合同第四條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件。
乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失,乙方除負責采取補救措施外,應免收受損失部分的設計費,并根據損失程度向甲方償付賠償金,賠償金最多與免收的’設計費金額相等。
由于乙方自身原因,延誤了按本合同第四條規定的設計文件交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的百分之一。
合同生效后,乙方單方提出解除合同的,乙方應雙倍返還定金,還應當按照有關規定賠償甲方損失。
乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況,甲方有權索賠。
第七條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議作為附件,補充協議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議,雙方協商解決,如雙方無法解決,雙方有權向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方簽字:____乙方簽字:____(蓋章)(蓋章)
簽定日期:___________
公司承攬合同(精選18篇)篇十四
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量
總計:____總金額(大寫)____元整
二、技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
四、交貨地點:供方廠內驗收交貨;
五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;
七、結算方式:合同簽訂后需方預付材料款____元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件:合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任:由違約方負責;
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂做方:____承攬方:____
單位:____單位:____
法定代理人:____法定代理人:____
委托代理人:____委托代理人:____
電話:____電話:____
開戶行:____戶名:____
帳號:____卡號:____
郵編:____郵編:____
簽訂時間:_____年____月____日
公司承攬合同(精選18篇)篇十五
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
定作物品名或項目規格。
型號————計量————。
單位數量————價款————或酬金————交貨數量————及交貨期限————。
單價總金額————。
合計————。
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
———年————月———日。
公司承攬合同(精選18篇)篇十六
經過甲乙雙方友好協商,就乙方加工承擔甲方衛生保潔事宜達成一致意見,簽訂本加工承攬協議,供雙方共同遵守:
一、乙方負責甲方場所的衛生保潔事宜,具體清潔事項包括:
1、日常清潔區域:
2、定期保潔區域:
3、垃圾區域:
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求,甲方提出相關意見時,乙方應當按照甲方意見及時改正,直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標準應當符合甲方的全部要求,不符合甲方有權要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費用為???元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉賬,乙方的賬戶為:
七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對甲方負責,提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時,應當注意自身安全,如果因為乙方原因導致自己損害的,由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準,經甲方兩次通知整改,仍未達到標準的,乙方有權扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權解除本協議,并不支付甲方任何費用。
十一、乙雙方就本協議執行所發生爭議及糾紛,應本著互利互讓的原則協商解決;協商未果,應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協議一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
公司承攬合同(精選18篇)篇十七
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方。
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方。
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品。
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任。
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任。
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(蓋章)。
代表人:(簽名)。
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行營業所。
帳號:
乙方:××縣百貨公司。
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行。
帳號:
公司承攬合同(精選18篇)篇十八
發建房主方(甲):
承攬建筑方(乙):
甲方委托乙方承建農村居民房四間四層,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規定,結合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房過程中堅持安全、優質、高效、低耗原則,現經雙方充分協商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
一、施工安全。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發生的一切費用。如出現任何施工安全事故,責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用,也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險,甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元),若乙方沒有為施工人員購買意外傷害方面的保險,甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質量。
4、保證施工現場清潔,做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規定造成的損失和罰款由乙方承擔。承攬人應安全施工,違規作業,造成事故損失應承攬人自行負責。
二、施工要求。
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工,以免影響房子質量。
4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等,費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結構,落成后,里外墻面粉刷完畢,前面瓷磚貼工整,房屋結構由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠,釘、鐵絲由甲方供應。
三、工程質量。
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質量問題按甲方規定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質量。使用濕潤好的磚頭,沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、為確保房屋的漏水問題,乙方在做樓頂,廚房,衛生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的,乙方應當承擔工程質量違約責任。
5、房屋建成后,因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,并由乙方承擔所需的費用,一并賠償甲方的有關損失。
6、質量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應按甲方要求標準施工,如需改變結構或作修改,應經雙方協商一致后方可施工。
四、工期延誤。
無正當理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可以相應順延:
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價。
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算),房屋建成按實量面積計價,托出部分按前后相加的一半,東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時,甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期:自20xx年農歷8月11日開始施工算起,到20xx年未下雪之前完成主體工程,粉刷等可來年農歷4月前完工。
七、工程款支付方式:
乙方進場后,甲方將預付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款,以后將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工,初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;。
2、主體完工結頂,驗收合格后7天內支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。
3、所有粉刷工程完工,初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;。
4、留取工程總造價的5%作為質量保證金,期限1年,自驗收合格之日起計算,在保修期滿后,經雙方復驗,確無質量問題且經雙方簽字確認后,甲方在7天內全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結算完畢后,7天內支付清除質量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法。
1、工程質量達不到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。
十、其他。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。