加工不僅僅局限于金屬、塑料等常見材料，還包括食品加工、冶金加工等各個領域。最后，我們希望通過這些加工范文的分享，能夠鼓勵大家更加關注加工技術的發展和創新。

瓷磚加工合同（優質17篇）篇一

甲方：

乙方：

經甲乙雙方協商，甲方將xx工程外墻面貼瓷磚承包給乙方施工，具體條款如下：

一、施工期限：

總工期為65天，即2011年4月15日開工至2011年6月20日竣工驗收。(因天氣原因不能施工工期順延)。

二、承包價格：

承包金額為每平方米30元，包打底、貼磚、擦縫、打角、拆外架前的墻面清潔。總面積按實計算。

三、付款方式：

平時支付生活費，完工驗收合格一次付清。

四、甲方責任：

1、負責供應瓷磚、水泥、膠等主要材料。

2、負責接通電源、水源。

3、按照合同要求進行支付工程款。

三、乙方責任：

1、嚴格執行施工規范，安全操作規程，施工期間發生的一切安全事故由乙方自己負責。

2、要按甲方要求進行施工，確保裝修質量。

3、裝修期間和保修期內如發生因施工造成的質量問題，負責返工返修，費用由乙方自負。

4、瓷磚、水泥等材料搬運上樓由乙方自己負責。

5、瓷磚省耗不得超過百分之二。

6、乙方必須按合同要求按時完工，若因乙方不能按時完工鋼管腳手架的租金(2000元/天)由乙方負責，甲方從工程款中扣除。

此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字后生效。

甲方簽字：xx。

乙方簽字：xx。

20xx年x月x日。

瓷磚加工合同（優質17篇）篇二

發包人以下簡稱甲方：

承包人以下簡稱乙方：

一、工程概況。

1、工程名稱：____市藍鉆名居一期工程。

2、工程地點：丹陽東路北xx、207國道xx西側。

二、工程承包范圍。

乙方負責。

1、4樓外墻粘磚(包清工含外墻清洗工作)。

三、質量標準及驗收要求。

1、乙方必須嚴格按照國家和行業相關技術標準規范、根據現場施工員跟蹤檢查達到質量合格為準。在拆架之前經公司驗收合格(包括清洗面磚和修補)。

2、工期要求本工程工期為乙方自合同簽訂之日起乙方必須按照甲方的施工進度計劃節點完成進度。因乙方原因造成工期延誤、工期不順延所產生的損失和責任由乙方承擔，甲方有權對乙方給予處罰。4樓____月____日大面積粘完，1樓____月____日大面積粘完。

四、價格及付款方式。

1、承包單價：按40元平方米，以實際粘貼展開面積計算。

2、付款方式：工人在施工過程中可以支付生活費，本工程外墻。

磚粘貼全部完成經項目部、監理、建設單位驗收合格后付至總工程款的85%，工程竣工驗收____月后付至95%，余款待保修期結束無息退還。

五、雙方責任:。

1、甲方責任。

對乙方進行技術交底，審核乙方編制的施工技術方案。

提供水電源及工人住宿。

協調乙方施工中與其他專業配合協作問題。

甲方對外墻所需搭架的地方無條件架設好經甲乙雙方確認無安全隱患時交給乙方安全施工。包括露臺和房蓋花架的架子在內。

2、乙方責任。

遵守甲方相關管理規章制度服從甲方監督工程師和業主代表的指揮協調和組織管理。乙方負責人必須參加甲方組織的工程例會并作好記錄，如有缺席甲方按每次200元處罰乙方。

乙方負責人(或指定專人)必須24小時堅守現場(特殊情況須向主辦工長及分管工長請假)，否則甲方以每次100元處罰乙方。

乙方用的所有機具安全帽安全帶全部由乙方自帶。并由乙方負責維修保養更換零配件，達到安全要求。

乙方人員對施工現場的腳手架，各類安全設施安全警告牌不得擅自拆除更動。如確實需要拆除更動的，必須經工地施工負責人和甲方指派的安全管理人員的同意，并采取必要可靠的安全措施后方能拆除。乙方人員擅自拆除所造成的后果，要追究當事人的責任，造成的工傷事故，均由乙方負責。

負責對乙方人員進行安全教育遵守國家安全施工管理有關規定嚴禁在施工中拋灑嬉戲打鬧飲酒，如違反規定制止無效者罰款-3000元。如出現上述情況出現安全事故由乙方負責。甲方概不負責。

乙方人員自覺遵守工地各項規章制度，嚴禁打架斗毆及賭博行為，發現一次罰款5000元以上，因打架造成的醫療費用由乙方主要負責人支付。

乙方必須做到質量保證工期保證并負責工完場清。對合同的約定工期，設工期獎。工期提前一天獎500元，拖后一天罰500元。并承擔質量返工產生的費用。

乙方施工人員應嚴格服從甲方現場管理人員的管理，遵守甲方安全文明施工的有關規章制度，如有違反，按甲方相應規定予以處罰，罰款金額在乙方工程款中扣除。

嚴禁在宿舍內使用電爐電飯鍋熱得快等高用量電器，嚴禁使用煤氣灶。

班組人員如有違反門衛人員管理制度，如爬門翻圍墻等不文明行為，由項目部對班組給予500元的處罰，對班組當事人處以200元的處罰。

班組人員住宿必須憑本人身份證或其他有效證件登記住宿，并服從宿舍管理人員的統一安排。

入住后，班長應每星期不少于一次的日常檢查，督促本班組住宿人員搞好室內外衛生，檢查本班組住宿人員的遵章守紀情況。

六、安全文明施工。

對班組人員現場未戴安全帽的，由安全員負責，每人每次處以50元的罰款，由班組支付。

七、合同履行期間如甲乙雙方發生爭執應積極協調解決。協商解決不成可向____市人民法院提起訴訟。

八、本合同一式兩份,甲乙雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

________年____月____日________年____月____日。

瓷磚加工合同（優質17篇）篇三

合同編號：

供需雙方本著平等互利，等價有償，誠實信用的原則，在協商一致的基礎上簽訂本合同。需方向供方訂購下列貨物，經雙方協商一致，特簽訂本合同，具體內容如下：

供貨總金額(大寫)： 叁萬捌仟貳佰伍拾陸元整，(小寫)：38256.00元。

1. 運輸方式：汽運。

2. 運輸費用：由供貨方承擔。

需方貨運詳細地址： 東三環大北窯東北角中基新東方c座。

貨款在供方供貨后一個月內結清 ，供方開具普通發票。

1.交貨日期：需方在簽定合同后 3 個工作日內供貨。

2.由供方負責發貨，交貨日期以需方簽字的送貨單日期為準。

1.驗收標準：。

2.需方收到貨物后經現場驗收合格后進入工地。

按照國家規定 。

貨物所有權在需方未全部支付貨款前仍屬于供方，如需方未能在合同規定的付款期限內履行付款義務，供方有權將貨物收回，同時需方須承擔因此給供方造成的一切經濟損失，包括但不限于支付違約金、貨物收回所產生的運費及其他相關費用。

貨物損毀的風險自到貨之日起轉移到需方。

1.供方責任：供方如不能如期交貨，供方須按照供貨金額的%/日向需方支付違約金，并賠償由此給需方造成的損失。

2.需方責任：需方未能按時履行其付款義務，應承擔違約責任，須按照未付款部分的 %/日向供方支付違約金，并賠償由此給供方造成的損失。

因臺風、地震、水災以及其它非需、供方責任造成的，不能預見、不能避免、并不能克服的客觀情況為不可抗力。遇有不可抗力的一方，應立即將事件情況通知對方，并在15天內提供事件詳情以及合同不能履行，或部分不能履行，或需要延期履行的理由的有效證明文件，按事件對履行合同的影響程度，由雙方協商決定是否解除合同、部分免除履行合同的責任或延期履行。

如履行本合同發生爭議，雙方應首先協商解決。如協商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。通過法律程序予以解決。

如需提供擔保，另簽訂擔保合同作為本合同附件。

合同履行中，如一方需要修改，必須在供方發貨前 3 日提出，在雙方同意后簽訂補充協議作為本合同之附件。

需方: 代表: 地址: 郵編: 電話: 傳真:

(蓋章)

供方: 代表: 地址: 郵編: 電話: 傳真:

(蓋章)

開戶銀行: 帳號:

開戶銀行: 帳號:

瓷磚加工合同（優質17篇）篇四

采購方（以下簡稱甲方）：供貨方（以下簡稱乙方）：

根據《中華人民共和國合同法》以及當地有關法律、法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，并結合本工程實際情況，雙方就本工程地面磚采購、供應事宜，達成如下一致意見，特訂立采購合同以共同遵守。

向乙方采購地面磚、墻面磚、衛生間瓷磚。見下表

注：1、乙方保證合同簽訂后日內第一批貨發到工地現場。

2、單價：包括包裝費、運雜費，不含下車費。 3、在供貨過程中不因任何原因高速單價。

1、完全滿足相關技術要求。

2、產品等級：優等品。

3、產品產地：廣東

1、下車費甲方負責，破損磚不算甲方數量。

2、按照相關規范產品規格、顏色允許偏差率在3%范圍內。

3、以甲乙雙方擬定的樣品為準。

1、乙方根據甲方設計圖測貨物需要的數量，按數量送貨。

2、使用過程中若需要補貨，乙方在接到甲方通知必須送貨。

3、工程結束后，若貨物有剩余由甲方負責全部退回，退貨相關運費由甲方自行承擔但要包裝完好，無破損。

1、甲方先預付定金萬元，第一車貨到后再支付乙方到貨總量的90%。

2、乙方貨全部供完后，甲方3天內結清所差乙方貨款。

1、如乙方不按時供貨，導致甲方遭受損失，乙方應承擔合同總價款 %的違約金，并賠償給甲方造成的所有經濟損失。

2、甲方不按時付款，乙方有權拖回貨物，并且甲方賠償乙方合同總價款的 %的違約金，并承擔乙方造成的經濟損失。

1、合同執行期一切條款，甲乙雙方均不得擅自變更或修改；如乙方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕并修改合同的乙方賠償損失。

2、因不可抗力導致本合同無法履行，雙方互不承擔責任，任何一方都有權解除合同。

1、本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解，協商或調解不成的，可依法向本地人民法院起訴。

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字生效，具有同等法律效力。

甲方：乙方： 代表：代表：

年月日

瓷磚加工合同（優質17篇）篇五

甲乙雙方各執一份：

乙方：

一，甲方從工程款中扣除。

6、裝修期間和保修期內如發生因施工造成的質量問題。

此合同一式兩份、膠等主要材料，甲方將xx工程外墻面貼瓷磚承包給乙方施工，即2011年4月15日開工至2011年6月20日竣工驗收，若因乙方不能按時完工鋼管腳手架的租金(2000元/、嚴格執行施工規范：

3、負責供應瓷磚，簽字后生效：

平時支付生活費。

2、要按甲方要求進行施工。總面積按實計算、瓷磚：

經甲乙雙方協商。

4、拆外架前的墻面清潔、負責接通電源，確保裝修質量：

承包金額為每平方米30元、瓷磚省耗不得超過百分之二、貼磚。

三、乙方必須按合同要求按時完工，具體條款如下、水泥等材料搬運上樓由乙方自己負責。

甲方簽字，包打底、打角、施工期限。

總工期為65天、乙方責任、水泥。

三。(因天氣原因不能施工工期順延)。

二：xx。

瓷磚加工合同（優質17篇）篇六

訂貨方（以下簡稱甲方）

供貨方（以下簡稱乙方）： 北京豫閩龍發商貿有限公司

為了明確責任，協作配合，確保供貨質量，經雙方協商一致，簽訂本合同

第一條：工程名稱

建設地點

第二條：產品名稱，規格，單位，數量，單價，總價等如表所列：

第三條：

質量要求；按國家標準

1、瓷磚到場時：乙方提供檢測報告及合格證

第四條：驗收標準

1、乙方提供瓷磚樣品，甲方簽字確認后為準

第五條：交（提）貨地點方式

1、貨送到甲方指定工地就地卸車，運費和裝卸費由乙方承擔。

第六條：付款及結算方式

乙方每次貨送到甲方工地，當場驗收后付款

第七條：合同生效

本合同一式兩份，甲乙方各執一份，合同經雙方簽字蓋章后生效。若本合同未盡事宜，需要補充，經雙方友好協商后另簽協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

單位名稱：（章） 單位名稱：（章）

甲方代表人簽字： 乙方代表人簽字：

年 月 日 年 月 日

瓷磚加工合同（優質17篇）篇七

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規的規定，遵循平等自愿、誠實信用原則，就工程中定做方委托承攬方加工事宜，經雙方協商，特訂立本合同。

第一條定做產品。

第二條定做成品質量要求。

加工定做物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據。

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量。

1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定做物的質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、用定做方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定做方應按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交提日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料，圖紙提供辦法。

1、承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方；定做方應當在xx（時間）內回復，提出修改意見。承攬方在xx（時間）內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定做方要求保密，應當嚴格遵守，未經定做方許可不得留存技術資料和復制品。

3、定做方應當在協議簽訂后天內提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金。

第六條驗收標準和方法。

1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定做方應當在接到承攬方書面通知后天內驗收承攬方所完成的工作。

驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目，雙方協商，質量保證期為天。保證期限內發生問題，除定做方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交（提）貨的時間和地點。

第八條包裝要求及費用負擔：

第九條運輸辦法及費用負擔：

第十條結算方式及期限：

第十一條其他：

第十二條承攬方的違約責任：

1、未按合同規定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定做物或完成工作的數量少于合同規定，定做方仍然需要的'，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定做方不再需要的，定做方有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規定包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定做物毀損，丟失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定做物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之五償付違約金。逾期15天不能交付，視為承攬方不能完成。未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。

5、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％—30％幅度）或酬金總額的_____％（20％—60％幅度）違約金。

6、異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

8、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、丟失的、應當償付定做方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10、擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定做方的違約責任。

1、中途變更定做物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％—30％幅度）的違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定做方應當賠償承攬方因此而造成的損失。

4、超過合同規定期限領取定做物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定做物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定做物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力。

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定做物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定做方遲延接受或無故拒收期間發生的，定做方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理。

雙方發生爭議時，可以通過協商解決。協商不成，可以采取下列一種方式解決：

第一種爭議解決方式：向仲裁委員會申請仲裁。

第二種爭議解決方式：向人民法院起訴。

雙方約定按第____種爭議方式解決。

第十六條本合同自年___月___日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

第十七條本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執一份；合同副本一式四份，雙方各執兩份。

第十八條補充條款。

承攬方和定作方確定的債權不得轉讓給其他任何第三方。

甲方：

乙方：

日期：

瓷磚加工合同（優質17篇）篇八

合同編號：

需 方： （以下簡稱：甲方） 供 方：（以下簡稱：乙方）

依照《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規之規定，遵循平等、自愿和誠實守信的原則，甲乙雙方經友好協商，供貨事宜達成如下合同，以資共同遵守。

一、供貨內容

1.1貨物的名稱、品牌、產地、規格、數量、單價

價格如有跌漲，概不影響本合同所訂價格。

1.3 雙方確認以甲方最終接收確認的實際供貨數量為結算依據。 二、質量要求 2.1質量標準：

（1）若甲乙雙方對貨物有質量爭議，可向有質量檢驗資質的機構申請檢驗。

（2）乙方須保證每批次的貨物質量，并提供廠家貨物合格證明、質量檢測報告等相關資料。工地現場報驗的費用由甲方承擔，但如報驗不合格，報驗的費用由乙方支付，并承擔甲方由此產生的其他經濟損失。

三、交貨方式

3.1交貨時間：按照甲方項目部的通知要求供貨。

3.2交貨地點：項目工地，貨到工地后乙方負責按甲方收貨

人指定卸貨點。

四、雙方的權利義務 4.1甲方的權利義務

4.1.1甲方應提前3 天通知乙方備貨，由乙方廠家備料安排生產確保材料準時進場。 4.1.2甲方應提供貨物的存放場地，并在接到乙方通知后及時清點、驗貨及簽收貨物。 4.1.3甲方委派 （聯系電話：）為收貨人負責貨物清點、接收工作，每批次貨到工地由收貨人負責當場點數驗收。

4.1.4每批次貨到工地甲方應當場點數驗收，對于不合格的貨物，甲方有權要求乙方退換；在施工過程中發現質量不符合國家標準的，乙方負責退貨。

4.2.1乙方應按合同約定及甲方項目部要求供貨，并保證提供合同制定品牌的原廠貨物。 4.2.2乙方應隨貨提供有效的貨物檢測報告、合格證等資料，否則視為不合格貨物，甲方有權拒收。

4.2.3乙方負責貨物的運輸及裝卸，并承擔運輸及裝卸過程中貨物的毀損滅失風險以及人身損害責任。

4.2.4乙方委派 （聯系電話： ）為貨物交接人，負責貨物的交接、簽證。

4.2.5對于不合格的貨物，乙方應予以確認并按照甲方要求及時退換。

4.2.6合同簽訂后，乙方應按照甲方的實際需要量進行供貨，不得以任何理由拖延或終止供貨，否則甲方可以停止后期付款并追究其經濟損。

萬元，工程竣工驗收合格后一個月內返還。5.2本合同以人民幣結算，甲方以 銀行轉賬 的方式支付貨款。乙方指定如下賬戶用于收受本合同項下貨款。乙方如需變更如下指定賬戶應在第一個付款日 3 個工作日前向甲方提供銀行賬戶確認文件。

賬戶名稱： 開戶銀行：

銀行賬號：

六、違約責任

幣貳仟元整支付違約金。如乙方不及時供貨累計達5天的，甲方有權終止合同，由于供貨不及時造成損失的，由乙方承擔。

7.1 本合同未盡事宜，可另簽補充協議，其補充協議經甲合同具同等法律效力。

7.2 本合同履行中，如發生爭議，甲均可向銀川市仲裁委員會申請仲裁。

7.3 本合同一式四分，雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章后生效。

乙雙方應通過協商或調解解決，如協商調解不成時，雙方

乙雙方簽字蓋章后作為本合同附件，與本

甲方（簽章）：乙方（簽章）：

日期： 日期：

瓷磚加工合同（優質17篇）篇九

無論何種原因終止、解除本合同的，甲方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的乙方的商業秘密承擔保密義務。非經乙方書面同意或為履行本合同義務之需要甲方不得使用、披露乙方的商業秘密。甲方違反上述約定的，應當賠償由此給乙方造成的全部損失。

七、違約責任。

本合同簽訂后，任何一方違約，都應當承擔違約金10000元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等)。

八、不可抗力。

因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續履行合同的，由雙方另行協商。因不可抗力終止合同履行的一方，應當于事件發生后日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的，過錯方應當承擔賠償責任。

九、其他約定事項。

1、甲方聯系人或授權代表在履行合同過程中對乙方所作的任何承諾、通知等，都對甲方具有約束力，具有不可撤銷性。

2、簽訂或履行合同過程中，非經乙方書面同意或確認，乙方對乙方任何人員的個人借款，均不構成甲方對乙方的預付款或已付款款項。

3、甲方聯系地址、電話等發生變化的，應當及時通知到乙方，在甲方通知到乙方前，乙方按本合同列明的聯系方式無法與甲方聯系的，由甲方承擔相應的責任。

4、本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同書具有同等法律效力。

5、甲方應當在簽訂合同時向乙方提供其合法經營的證明文件，并作為本合同的附件。

6、簽訂本合同時，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。

十、爭議解決。

本合同履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向乙方所在地人民法院提起訴訟解決。

十一、明示條款：

甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實意思表示，愿意簽訂并遵守本合同的全部約定。

十三、本合同經雙方蓋章或授權代表簽字后生效。

十四、本合同書一式四份，雙方各執二份。

甲方：

乙方：

話：話：年月日電電。

瓷磚加工合同（優質17篇）篇十

經甲、乙雙方協商，本著平等互利的原則，甲方將號樓外墻面磚承包給乙方施工，具體事宜如下：

乙方必須嚴格按甲方要求進行砂漿的配置，每天的砂漿必須用完，落地灰必須隨時收撿用凈。外墻面磚計劃使用，做到工完料凈場地清，如發現材料浪費的按材料造價10倍以上罰款。所有樓層的衛生必須達到施工要求前的標準，如造成衛生清理的費用由乙方全部承擔。

乙方進場人員必須嚴格按安全生產操作規范及相關規定施工，必須帶好安全帽，外墻操作人員必須系牢安全帶，嚴禁酒后作業，如發現未戴安全帽，每人100元/次，未系安全帶每人200元/次的罰款，如有酒后作業者500元/次罰款，工程內嚴禁打架斗毆，違者罰款500-1000元，乙方在施工期間內因自身原因和違反安全生產操作規定，所造成他人和自己的安全事故，全部由乙方負責，甲方不承擔任何費用，因安全施工費全部包括在承包單價內。

乙方必須嚴格按甲方要求的工期，工期時間___年___月___日至___年___月___日，合理安排進度，如未按期完成所造成的罰款按照承包價每平方扣除2元，乙方還要承擔甲方現場機具、架料的租金費用及相應工期所造成的全部費用及損失。

瓷磚加工合同（優質17篇）篇十一

1、名稱要正確填寫，不要寫習慣名或自命名。

2、凡使用品牌、商標的產品，應特別注明品牌、商標和生產廠家。

3、規格型號，參考相應的物資目錄、設備目錄。

4、產品數量和計量方法，按國家或主管部門規定的計量方法執行；沒有規定的，按雙方商定的計量方法執行。

6、供貨期限，可以合同約定。一般來講，提貨的以乙方通知提貨日期為準（應給甲方必要的途中時間），代辦托運的以貨交承運人為交貨日期，送貨的以送達目的地為準。

7、可以約定分批交貨。

標準有國家標準gb、部頒標準、企業標準qb.如果要填寫，須有標準代號、編號和標準名稱。一般的購銷合同，多數泛泛約定為國家標準。如果對于特定產品，或對產品質量有特殊要求的，必須具體約定為哪個標準，或商定的條件、樣品（共同封存樣品，分別保管）、補充技術要求。

約定供方對其所提供產品的質量保證期限，在保證期內，發現質量問題，應承擔違約責任，但排除需方的非正常使用導致。

1、交貨地點，涉及“標的物交付”，也是風險轉移的分界點。

交貨地點，作為合同履行地，它涉及合同糾紛的司法管轄權。當約定的交貨地點與實際交貨地點不一致時，以實際交貨地為合同履行地。如果雙方約定了合同履行地點，則貨物到達地、到站地、驗收地、安裝調試地等，均不應視為合同履行地。

2、交貨方式：工廠交貨（提貨）、目的站港交貨（送貨）、貨交承運人（代辦運輸）等等。對外貨易中，有專門的術語。

1、運輸方式一般由需方提出，也可協商確定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。如果由于供方原因，選擇了不合理的運輸路線和工具，由此造成的損失，就承擔賠償責任。

2、運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。

產品交貨數量的正負尾差，合理磅差和在途自然損耗量，對此規定及計算方法，有關主管部門有詳細規定，在合同中應明確注明。

我們的實踐中，一般不允許有量差，按實際收貨量結算。

包裝是一切有形產品生產過程中不可缺少的重要組成部分，包裝不善則會使商品變質和損壞，失去商品本身所具有的價值和使用價值，而高質量的包裝不僅能有效地保護商品，而且能提高商品的附加值，增強商品本身的競爭力。而講質量，首先要講標準，標準化是提高產品質量的重要保證。

1、產品包裝標準：按國家標準或專業標準執行。沒有通用方式的，也沒有約定的，供方應當采用足以保護標的物的包裝方式。

2、包裝物供應，除國家規定由需方供應的以外，應由供方供應，也可合同約定。

3、包裝物回收：由合同約定，并約定回收費用。如，油桶、氧氣瓶等。

1、驗收手段：全面檢驗、抽樣檢驗、理論計算、實際過磅。

2、驗收標準：國家標準，行業標準、企業標準、約定標準。

3、驗收時間：約定多少天內應驗收完畢，不同于提出異議的期限。

4、提出異議的期限：

在約定檢驗期間的，需方應在約定期間內將驗收數量或質量不合格的情形通知供方，怠于通知的，視為數量或質量合格。書面通知中，建議明確供方的回復時間，否則視為默認需方提出的異議和處理意見。

沒有約定檢驗期間的，需方收貨后，應當在發現不合格的合理期間內通知供方，未在在合理期間內通知或在收貨后2年內未通知的.，視為合格。但對質量保證期有約定的，適用質量保證期。當然，供方知道所提供的產品有質量問題的，不受上述通知時間的限制。

“合理期限”一般來講，品種、規格、型號、花色和質量不合格的，為到貨后10天內提出書面異議。需安裝運轉后才能發現內在質量問題的產品，應在運轉之日起6個月內提出異議。

5、也可以詳細約定由誰（由哪個機構）負責驗收和試驗等等。

對機電產品，應明確規定隨主機的輔機、附件、配套產品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供應的設備，應明確設備清單。

1、結算方式：現金、支票、匯票、托收承付（驗單付款或驗貨付款）。

2、結算期限：預付款、貨到付款、分期付款。

可另立擔保合同——擔保法、物權法內容

（1）供方的違約責任

1、供方不能交貨的，應向需方承擔不能交貨部分貨款百分之幾的違約金。（通用產品幅度為1—5%，專用產品為10——30%）

2、供方所交產品品種、規格、型號、花色和質量不符合合同約定的，如果需方同意利用，則按質論價，如果需方不能利用的，供方應負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨的費用。供方不能修理或退換的，按不能交貨處理。

3、供方逾期交貨的，每逾期一天，應向需方承擔違約金，并承擔需方因此而造成的損失。逾期交貨的，發貨前須與需方協商，如果仍然需要的，供方應照數補交；如果不再需要的，應當在接到供方通知2天內答復，并辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意發貨。

4、供方提前交貨的，如果是需方提貨的，可拒絕提貨；如果是送貨的，可要求供方承擔提前交貨期間的保管費用，需方仍按約定支付貨款。如果運輸費用由需方承擔，而合同約定了運輸路線、交通工具等，供方擅自改變的，應承擔由此增加的費用。

（2）需方的違約責任

1、需方中途退貨的，應向供方承擔退貨部分貨款的違約金。

2、 需方未按約定時間提供應交的技術資料或包裝物的，交貨時間得以順延，還應向供方承擔違約金。不能提供的，按中途退貨處理。

3、需方自提產品未按約定時間或通知的時間提貨的，應支付違約金，并承擔保管費用。

4、需方逾期付款的，應承擔違約金。

5、需方違反合同拒絕接貨的，按退貨處理，并承擔由此造成供方的損失。

解決合同糾紛的方式：是指雙方是約定仲裁，還是向法院起訴？

1、如果雙方想通過仲裁解決，則應寫明由“xx仲裁委員會”仲裁，名稱不能確定的，視為無效約定。不能表述對仲裁不服的，有權向人民法院起訴“，它違反了”或裁或審“原則，致使仲裁協議約定無效，而由法院取得管轄權。

2、如果雙方約定通過起訴解決，則可以約定管轄法院。原告地、被告地、合同履行地、合同簽訂地、標的物所在地。有的當事人為方便自己訴訟，則可約定自己一方住所地法院管轄。有的為防止對方起訴，則約定由被告一方所在地法院管轄。

1、特別約定或補充條款：如：木材的檢驗檢疫、運輸證，火工品的幾證等等。

2、送達約定：根據本合同要求所發送的通知或者其它通訊往來應用中文書寫并且由專人或傳真或以掛號信函送達，雙方的法定地址以落款地址為準。

所有的通知及其他通訊往來在下列首先發生的日期應被視為已正式送達：

1）如專人送達，則為收到之日；

2）如為傳真，則為回傳確認之時；

3）如采取郵寄，則為寄出之日后五天，以郵寄憑證為準；

4）如由快遞傳送，即為快遞寄出憑證后的3天；郵寄的瑕疵，如何證明郵寄的內容是關鍵。郵寄人員確認，公證送達。還可以約定登報公告送達。

如果送達地點需要變更的，一方將于變更后的次日用書面形式通知對方，否則對方按上述確認的地點所送達的文書，不論是否收到，均視為送達。

3、合同份數、生效條件：幾式幾份。簽字蓋章生效或附條件生效等。

4、其它約定：本合同為雙方的完整協議，以前協議雙方或其代理人就本協議適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協議、協商和合同，無論是書面的還是口頭的，均作廢。

應包含：單位全稱、詳細住址、郵政編號、法定代表人、代理人、聯系電話；開戶銀行、帳號；合同簽訂日期。

瓷磚加工合同（優質17篇）篇十二

甲方：

乙方：

(身份證號：)聯系電話：

依據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的。

原則，結合相關法律、法規的有關規定和本工程的具體情況，經雙方。

協商一致，自愿簽訂本合同。

一、工程概況：

1、工程名稱：錦繡山河記砦新居1號院3#-5#樓。

2、工程地點：嵩山南路南三環向面2公里。

3、承包范圍：走廊、門廳、電梯前室墻地瓷磚工程，運料、鋪裝、勾縫等，確保驗收通過。

4、承包方式：包工不包料、包質量、包安全、包文明施工、包運輸費、包驗收合格。

5、施工依據：以設計圖紙及甲方技術交底內容為準。

二、單價及結算依據：

工程結算以設計圖紙為依據，按照實際展開面積計算。

1、地磚：單價32.00元/平方米。

2、墻磚：單價38.00元/平方米。

三、結算及付款方式：

全部完成后付至總價的85%，竣工驗收合格后付至97%，余3%為。

質保金，質保期1年。

四、質量要求及工期要求：

1、質量要求：符合國家現行相關規范、行業標準及設計圖紙要求，一次性驗收合格。

2、工期要求：20xx年12月5號前完工，因甲方原因造成的，工期順延；因乙方原因影響工程進度視情節輕重給予相應處罰（因天氣原因及不可抗力除外）。

3、保修要求：保修期內如出現質量問題，應在接到通知后12小時及時進行回修，若出現不及時情況，甲方將另行安排，所發生的費用按照實際發生費用的2倍從乙方質保金內扣除。

4、材料使用要求：材料運輸過程中要輕拿輕放，不得出現損壞瓷磚情況。大面積施工前須先施工樣板間，根據樣板間確定每層的.瓷磚使用量，其損耗相比樣板間不得超出2塊/層。

五、安全文明施工要求及處罰措施：

1.進入施工現場，必須戴好安全帽，違者每人罰款50元。

2.嚴禁酒后作業，違者每人次罰款100元。

3.嚴禁聚眾鬧事出現上述行為，無論有何理由，每次均罰乙方5000元，工程結算時扣除。

六、注意事項：

1.按時參加甲方組織的班前會、班后會，以便處理施工過程中存在的問題，有事提前向甲方請假，無故不參加者，按會議制度處罰。

2.竣工驗收前，乙方負責工程的成品（半成品）保護工作，保護期間發生的損壞，乙方自費予以修復，但不得因延誤工期和延期工程交付。此項工作直至竣工驗收交付甲方使用后止。

3.在工程竣工移交甲方前，乙方須搬走所有施工機械、垃圾、容器、剩余材料，保持建筑物、施工現場及臨近范圍的清潔和整齊。

4.安全、質量技術交底是合同的一部分。

5.未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

6.協議一式二份，甲乙雙方各執一份，自合同簽訂之日起生效,結清合同結算款后失效。

甲方：（簽章）乙方：（簽章）。

聯系電話：

年月日年月日。

瓷磚加工合同（優質17篇）篇十三

需方： (以下簡稱甲方)

供方：安慶宏建偉業建材有限公司 (以下簡稱乙方)

經甲乙雙方友好平等協商，依照《中華人民共和國合同法》等有關規定，遵循平等、自愿公平與誠實守信的原則，簽訂本合同：

一、質量標準：按照hj/t297-20xx陶瓷磚標準執行；乙方提供瓷磚樣品，甲乙雙方簽章確認封存后為準，瓷磚到場時，乙方提供檢測報告及合格證，甲方依據樣品的質量、顏色進行驗收。

二、產品名稱，規格，貨號，單位，數量，單價，總價等如表所列：

合同所簽收數量為大約數量，根據甲方實際提貨量，按實結算。

三、交貨方式及期限：

1、貨送到甲方工地指定位置，裝車費、運輸費、卸車費等相關費用由乙方承擔。

2、雙方合同簽訂生效后，甲方根據工程進度分期分批提貨，乙方根據甲方要貨數量，保證在20xx年 月 日前全部送到甲方工地。

四、結算方式：

1、合同簽訂完甲方須向乙方支付工程款的30%作為供貨定金；

2、貨到工地經甲方驗收合格后，甲方在3個工作日內付清貨款。

五、違約責任：

1、如乙方不能按照甲方要求的交貨日期按時交貨，每延誤一天交貨，則按延期交貨部分價款每天5向甲方支付的違約金賠償施工單位的誤工費用。

2、如甲方不能按照合同約定的付款日期按時付款，沒延誤一天付款，則按延期付款金額每天5向乙方支付的違約金。

六、爭議解決：

如本合同在履行過程中發生爭議，由甲乙雙方友好協商解決，協商不成，可向甲方所在地人民法院起訴。

七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份，均具有同等的法律效力。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

代表人(簽字)： 代表人(簽字)：

日期： 年 月 日

瓷磚加工合同（優質17篇）篇十四

需方：(以下簡稱甲方)。

供方：(以下簡稱乙方)。

甲方在安徽省安慶市望江縣投資興建名人苑小區工程，根據設計要求，向乙方采購瓷磚材料，分別使用于樓梯踏步及平臺部位，經雙方共同磋商，達成一致意見，特地簽訂合同如下，供雙方日后遵照執行。

第一條、材料規格及工藝：

1、樓梯踏步瓷磚中間規格為(800×280)、黑邊兩邊含一起規格為(360×280)、中間立面為(360×155)三角兩塊含一起規格為(290×180)(色彩按甲方認可樣品)。

2、樓梯休息平臺瓷磚為(600×600)(色彩按甲方認可樣品)。

3、樓梯踏步及樓梯休息平臺踢腳線為(600×105)(色彩按甲方認可樣品)。

4、樓梯踏步瓷磚規格平面、立面及三角部分尺寸根據實際展開尺寸確定，色彩分別為乳白色、兩邊為黑色、樓梯休息平臺為乳白色、踢腳線為黑色(具體色彩由甲方認可)。

5、樓梯踏步瓷磚中間白色跟兩邊黑邊開槽及磨邊必須一致，不得有誤差。

第二條、產品價格及材料規格、數量總價清單表：

1、樓梯休息平臺瓷磚白色(600×600)單價按元/塊計算。

2、樓梯踏步瓷磚按平面、立面(不分顏色)含兩邊黑色鑲邊一個三角，其綜合單價按元/套計算。

3、樓梯踏步及樓梯休息平臺踢腳線單價按元/米計算。

4、樓梯休息平臺黑邊、門廳黑邊(600×600)按元/塊計算。

5、材料規格、數量、總價清單表：

第三條、交貨規定：

1、交貨方式：由乙方運至施工現場，驗收后辦理相關手續。

2、交貨地點：

3、交貨日期：年月日

4、運輸費：已含于產品單價內，由乙方承擔。

第四條、驗收方式：由甲方、監理和施工單位共同驗收認可。

第五條、結算及付款方式：

1、材料結算：根據進場材料數量，經驗收合格，辦理相關手續后進行結算。

2、待本合同雙方簽訂之后，甲方支付乙方總價的20%定金。

3、按照進場驗收合格材料每批費用的60%進行支付，余款待樓梯工程鋪貼施工完工后一次性付清。

4、款項結算及支付憑正式的建筑安裝發票辦理，其稅收、稅務費由乙方承擔。

第六條、雙方責任：

1、甲方的責任：

1、1、甲方如中途變更花色、品種、規格、質量或中途退貨，應事先與乙方協商，退貨部分所產生的費用(指：運輸費、裝卸費)，由甲方承擔。

1、2、甲方未規定時間和要求提前7天向乙方交付技術資料，原材料規格時，乙方交貨日期相應順延，甲方不得以此作為違約。

1、3、甲方如未按上述第五條規定向乙方付款，導致乙方未能及時供貨，其責任由甲方承擔。

1、4、乙方送貨的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因此造成的損失和運輸費用。

2、乙方的責任：

2、1、產品的花色、品種、規格、質量不符合甲方的要求時，乙方應負責退換，由于此種原因致延誤交貨時間，沒逾期一日，乙方按逾期交貨部分貨款總值的%向甲方償付逾期交貨的違約金。

2、2、產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方延期交貨部分貸款總值2%的罰金。

2、3、產品價格如有上漲，乙方不得就此而調價，仍應按合同原定價格執行。如乙方因價格問題影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的作為罰金付給甲方。

2、4、如因生產資料、生產設備、生產工藝發生變化，導致產品出現問題，影響工程進度，其責任由乙方承擔。

第七條、本合同自雙方簽章之日生效，到乙方全部貨款結清后失效。

第八條、本合同未盡事宜，由雙方共同協商解決。

第九條、本合同一式三份，由甲方兩份、乙方一份，具有同等法律效益。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

瓷磚加工合同（優質17篇）篇十五

本協議由佛山新里程陶瓷徐州總代理與各家裝公司本著平等自愿、友好協商的原則簽訂，并根據中華人民共和國有關法律法規，就銷售新里程瓷磚及有關事宜達成本協議，經資雙方共同遵守。

甲方：新華陶瓷業有限公司徐州總代理(以下簡稱甲方)

法定代表 人：

乙方：(以下簡稱乙方)

經營地址：

法定代表人：

乙方應提供營業執照副本、法定代表人以及簽約人身份證。

1、甲方授權乙方在沛縣區域內銷售新里程牌產品。

2、乙方若要在非簽定區域開拓市場，必須向甲方提交市場開拓申請書及須經甲方的書面有效批準；否則甲方將依法追究乙方一切責任并有權利取消乙方銷售資格。

3、甲方產品及品牌的經銷權、經營權歸甲方所有，未經甲方同意，乙方嚴禁擅自將甲方授權給乙方的 產品與品牌的經銷權及經營權轉讓或轉售。若乙方確需轉讓，必須得甲方書面同意，乙方則須繳納全部轉讓金的30%給甲方，但產品的經營權則歸甲方所有，否則作違約和侵權處理，同時甲方有權隨時單方面取消乙方銷售資格，并采取法律手段處理，同時經銷商確認書內涉及的品牌商標、注冊商標、標微號歸甲方所有。

4、在有效經營期間若因乙方違約而被甲方取消經營權或合同自然終止，未經甲方同意乙方無權提出任何形式的轉讓。

1、價格以甲方提供的價格表為準，至于價格調動，甲方以傳真形式或電話通知為準。

2、乙方及時向甲方支付貨款，實行款到發貨的原則。

3、乙方訂貨應提前與甲方電話或傳真通知。

甲方收到乙方的貨款后，按乙方指定的貨運方式發貨。

1、乙方收到甲方貨物后，必須當場進行驗收，按行業標準進行抽樣檢查。

2、若該批貨物經乙方檢驗后有嚴重的質量問題，可拒收并及時通知甲方予以處理。

1、甲方需對乙方及客戶提供技術咨詢。

2、甲方免費為乙方鋪設樣品，協助乙方進行價格定位。

乙方責任：

1、不泄露甲方產品的技術秘密。

2、樣板房不得鋪設與甲方有競爭性的產品。

3、如需要更換新品種或合同結束，需退還全部不用的樣品，如有破損按原價進行賠償。 4﹑維護甲方的品牌形象及企業形象，廣告宣傳不得違背國家及地方法律，法規，不進行市場不正當的競爭。

4、雙方共同遵守商業道德，不得以任何形式泄露對方的商業機密，不得將本協議提供給第三方(除政府部門及行政訴訟外)

1、本協議有效期以本協議附件(銷售確認書)中的有效期為準。

2、在本協議有效期內，甲乙雙方可通過協商終止協議。

3、本協議終止后，乙方不得以甲方的品牌及企業的名義進行任何形式的活動。

1、一方違約本協議給另一方造成損失的，應賠償對方的損失。

2、若乙方違反本協議條款規定的，甲方有權隨時無條件終止本協議。

1、本協議未盡事宜，雙方協商解決，以雙方簽章的書面形式為準。

2、雙方原簽定之協議與本協議相抵觸之處，以本協議為準。

3、本協議附件(銷售確認書)與本協議具有同等法律效力。

4、本協議期滿前三個月，雙方可協商續約事宜。

5、因本協議所產生的或與本協議所產生的一切糾紛，雙方應協商處理，協商不成則訴訟簽署所在地人民法院裁決。

一、定義：甲方指供貨方，乙方指銷售方。

二、經銷品牌：新里程陶瓷及名致陶瓷

三、合作方式： 結算期限： 支付方式

四、銷售產品：

五、指定進貨渠道：新里程陶瓷

六、經銷區域：甲方指定的經銷區域為：

八、經銷商供貨價格表(附表一)

九、本協議生效條件：自雙方簽章起即生效。

十、本協議有效期： 年 月日

十一、說明：本確認書一式兩份，是甲乙雙方簽署的銷售協議書的附件，具有同等法律效力。

甲方：******公司徐州總代理 乙方：

地址：********城17號樓55號 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

電話： 電話：

傳真： 傳 真 ：

簽 約 地： 簽 約地：

簽約時間：年月日 簽約時間： 年月日

分 銷 合 同 書

瓷磚加工合同（優質17篇）篇十六

發包方（以下簡稱甲方）：

承包方（以下簡稱乙方）：

依照《中華人民共和國合同法》、《長沙市室內裝飾管理條例》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在遵循平等、自愿、公平、誠實信用原則的基礎上，承包潭王府火鍋窯店的貼瓷磚工程（以下簡稱“工程”）的有關事宜，達成如下協議：

第一條工程概況。

部分包料，甲方提供其余部分材料。c，乙方包工，甲方包料）。

平方米）。

六、工期：

總工期限：_____________天。

因施工地點停電、停水造成的工程延續，應列入工程變更單。

七、合同價款：本合同工程造價為（人民幣）。

金額大寫：_______________________________。

第二條施工圖紙及室內環境設計。

一、施工圖紙采取下第_________種方式提供：

（1）甲方提供施工圖紙，一式三份，甲方執一份，乙方、施工隊各執一份。

（2）甲方委托乙方設計并提供施工圖紙，一式三份，甲方執一份，乙方、施工隊各執一份。

二、雙方應當對有關設計方案、施工圖紙予以簽收確認。

三、雙方不得將對方提供的有關施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得擅自用于本合同以外的其它項目。

第三條甲方工作。

二、無償提供施工期間的水源、電源以及其他約定的必要條件保障。

三、遵守物業管理部門的各項規章制度。

四、負責協調現場施工隊與鄰里之間的關系。

五、參與工程質量施工極度的監督，參加工程材料驗收、竣工驗收。

六、由甲方提供的施工圖紙，必須清晰明了，標注清楚，并由相關設計人員負責向乙方施工隊進行設計交底。

第四條乙方工作。

一、指派________為乙方駐工地代表，負責履行合同。按要求組織施工，嚴格執行施工規范、安全操作規范、防火規范、質量標準，按期、保質、安全完成本合同約定的工程內容。

二、嚴格執行有關施工現場管理規定，不得擾民和污染環境。

三、如按原設計圖紙無法實施的項目，應立即通知甲方協商。

四、乙方施工人員對甲方現場物品、設備應認真清點及保護，并且雙方簽署“物品清單”。由于乙方原因造成損壞、損毀或丟失，應由乙方負責修繕或補償。

五、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

第五條工程變更。

在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，應事前通知對方。接通知后雙方應協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關的工程費及工期。工程變更，作為竣工結算和順延工期的根據。

由于原建筑原因無法實施的項目，乙方應事先以書面形式通知甲方，由雙方另定設計和施工方案，并經雙方簽字認可方可實施，原方案則自動取消。

第六條工期延誤。

一、對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應順延：

1、工程量變化或設計變更；

2、不可抗力；

3、甲方同意工期順延的其他情況。

二、甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的，工期應順延。

三、因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

四、判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協議”為確定雙方責任的依據。

第七條質量標準。

一、甲方嚴格按圖紙施工。粘貼瓷磚與下一層的結合（粘結）應牢固必須無空鼓。（檢查方法：用小錘輕擊檢查）。

二、磚面層表面應潔凈、圖案清晰，色澤一致，接縫平整，深淺一致，周邊順直。板塊無裂紋、掉角和缺楞等缺陷。磚面層的允許偏差應符合表1規定。。

三、合處應嚴密牢固，無滲漏。（檢查方法：觀察、潑水或坡度尺及蓄水檢查。）。

四、每次貼磚完畢后，要將磚面仔細清理干凈。鑲貼好的磚面應有切實可靠的.防止污染的措施。

五、雙方對工程質量如有異議，委托有關行政主管部門、質量技術監督部門認證的專業檢測單位，對工程質量、室內空氣質量予以檢測，檢測過程支出的相關費用應先由提出申請的一方墊付，最終由責任方承擔。

第八條工程驗收和保修。

一、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單三日內組織驗收，應填寫工程驗收單。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款。簽署保修單，提交水電改造圖。（未出現在報價單及變更單上的項目乙方不予承擔任何責任）。

二、工程驗收____日內甲方未支付工程結算款。視為自動放棄保修及維修的權利，且乙方保留追討欠款的權利；甲方未結清工程決算價款時，未經驗收，如甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

三、乙方包料（不包括甲方自行購買之部分材料）工程，保修期內因質量原因所產生的材料費、人工費均由乙方承擔。

四、工程保修期自工程竣工甲方驗收日期起為24個月。保修期內非裝飾的外力因素所產生的結果，不在保修范圍。維修的材料和人工費均由甲方承擔。

第九條工程款支付方式。

三日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

第十條違約責任。

一、合同簽訂后，任何一方不得無故終止合同，如單方終止合同須付另一方30%的違約金；因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

二、一方當事人無法繼續履行合同的，應及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

三、甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款或因甲方原因而延遲完工，每延誤一日向乙方支付本合同工程造價金額1‰的違約金；如因乙方原因而延遲完工，每延誤一日向甲方支付本合同工程直接造價金額1‰的違約金。

四、關于停工：

由于甲、乙雙方原因發生下列情況之一，將暫停施工，但必須以書面形式通知對方闡明停工原因：

a、甲方未按合同約定按期向乙方支付工程款項或變更工程款，經協商，在三日內無結果。

b、甲方未經乙方同意，單方自行變更工程或和乙方施工隊私下交易，隱瞞乙方。

c、甲方提供劣質、不符合規格或不符合設計要求的材料設備，或在施工限定的時間內不及時提供材料或設備到現場。

d、同場其他非乙方施工隊伍未予以配合，甲方不予以協調，導致無法進行施工。

e、甲方未履行本合同約定的責任。

f、乙方提供的材料不符合預算規定中的材料。

g、乙方提供偽劣、淘汰裝飾材料（經有關質檢部門檢驗認定的）。h、乙方施工人員在工地打架斗毆、有偷盜破壞行為。

i、乙方未履行本合同約定的責任。

j、如雙方同意復工，則責任方須向另一方支付停工期間的損失，按合同總金額的2%支付違約金，并按停工時間、合同工期自動順延。

k、如乙方無任何理由自行停工、延誤工期，甲方有權索賠停工期間的損失。

第十一條特定約定。

一、甲乙雙方之間一切約定均須簽訂書面協議。

二、施工圖或效果圖等一切相關圖紙或文檔中所標注的用材若與預算和主材料清單中所列明的用材有差異，以預算和主材料清單為準。

三、施工期間，甲方將施工現場的鑰匙___把，交給乙方施工隊負責人負責保管。

四、由于乙方施工不當，施工期間發生的工程事故由乙方承擔全部責任。

第十二條爭議解決方式。

本合同履行期間，如發生爭議，雙方應協商解決，或向相關部門投訴，請求調解處理。如果協商、調解解決不成時，可選擇以下方式解決（只選擇其中一種）__________（a、仲裁委員會申請仲裁解決；b、人民法院提起訴訟）。

第十三條附則。

一、關于合同中有關用語的說明：

（1）本合同中“竣工”是指：合同中約定的工程內容全部完成，經甲乙雙方驗收合格視為竣工。

（2）本合同中“驗收合格”是指：承包方、發包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續單發包商已入住使用，均視為驗收合格。

二、本合同經甲乙雙方簽字（蓋章）后生效。

三、本合同簽訂后工程不得轉包。

四、雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充不合理的減輕或免除本合同規定應由乙方承擔責任的，仍應以本合同為準。

五、因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本著公平原則協商解決。

六、若乙方所施工的分項工程質量經多次整改仍不能達到合同約定的質量要求或出現質量事故，甲方有權隨時終止與乙方的合同并責令乙方退場，乙方必須在得到甲方的退場通知后三天內完成退場工作。

七、本合同履行完畢后自動終止。

委托代理人：_______________。

瓷磚加工合同（優質17篇）篇十七

需方（甲方）：

供方（乙方）：

簽約時間：年 月 日

一、 產品名稱、編號、數量、金額

三、 交貨地點：

四、 運輸方式：

五、 包裝標準及費用：紙箱包裝，由供方負責；包裝物不回收。

六、 驗收方法及提出異議期限：提貨時由須方任意抽驗收貨，提出異議期限為提貨之日起五日之內，超出期限，責任自負。

七、 結算方式：現款提貨，合同簽訂后需方付總款的 為定金，以后按先打相應的款再發相應的貨方式結算：其定金在最后一批貨款中扣除。

八、 供貨時間： 年 月 日開始第一批貨，需方如分批提貨的，應擬訂分批提貨時間并按時提貨，并在 年 月 日前將最后一批貨提完，否則視需方違約。需方實際進貨數量必須達到合同數量的99%以上，否則視為需方違約，如違約，合同定金供方恕不退還給需方。

九、 違約責任：按《中華人民共和國合同法》規定執行。

十、 解決合同糾紛的方式：協商解決，如協商不成由簽訂地所在法院管轄。

十一、其他約定事項；異議期內提出異議，供方應立即派人到現場檢驗處理。如產品出現質量問題，供方應及時做出處理，如繼續鋪貼，供方不承擔一切經濟損失。

十二、由于人力不可抗拒的因素導致供方不能及時供貨，供方不屬違約，雙方重新協商供貨時間。

十三、貨款必須匯入供方指定賬號，否則由造成的一切經濟損失供方不負責。

十四、驗收標準；以雙方封樣為準。

十五、其他；供方收到定金后，此合同生效。

十六、有效期；從供方收到定金之日起，至需方按本合同約定時間提完最后一批貨后十日止。

十七、本合同一式四份，供貨單位一份，購貨單位三份，其他未盡事宜，雙方協商解決。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

代表人(簽字)： 代表人(簽字)：

日期： 年 月 日