土建維修單位 維修設備合同篇五

乙方：(施工單位)

根據《合同法》、《建筑法》及其他相關法律法規，甲、乙雙方本著自愿平等互惠互利的原則，就正泰誠達小區屋面防水工程施工事宜協商一致，達成合同條款如下，雙方共同遵照執行。

第一條工程名稱：正泰誠達小區1#樓、2#樓、3#樓屋面防水維修工程

第二條工程地點：烏市新民西街西二巷82號

第三條承包方式：包工包料

第四條施工內容及價格

(305807.83元)

第五條開、竣工日期

開工日期：20xx年7月15日

竣工日期：20xx年8月15日

總工期日歷天數天

第六條工程質量標準

質量標準要求：合格

第七條：付款方式

1、本工程無預付款

2、扣回工程款的時間、比例：工程進度達到總工程量的30%時支付合同的60%，竣工驗收合格后，付至工程總款的85%，來年開春化雪之后，再支付總工程款的10%，扣除同價款的5%作為質量保證金，待質保期滿后支付。

3應施工樓棟維修資金進行支付。

第八條：乙方的義務

1、乙方必須具備合法的承包資質，對外獨立承擔法律責任和民事責任。

2、乙方必須按約定施工內容進行施工，保證本工程的質量和進度。

3、乙方應嚴格遵守施工現場的各項規章制度，做到文明施工，否則按照甲方公司的規定進行處罰;在施工過程中必須采取嚴格的安全施工防護措施，嚴格遵守安全操作規程，確保施工安全。本工程竣工后，施工承包人應將施工所占地范圍內的施工現場清理干凈，做到工晚料凈場地清。

4、乙方有義務對已完成工程成品進行保護，不在另計費。

5、乙方不得將所承包項目進行轉包。

6與甲方無關。-

第九條工程保修

本工程保修期為五年。保修期內出現的質量問題，乙方應免費維修，必須在24小時內趕到及時維修。

第十條爭議的解決方式

甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議，應先友好協商，如果協商不成，任何一方均可向本工程所在地的人民法院起訴。

第十一條其他約定

1、本合同一式四份，自雙方簽字蓋章之日起生效，甲方持四份(總公司一份、烏魯木齊物業專項維修資金監管辦公室一份、誠達業委會一份、正泰物業公司物業處一份)。乙方持一份。

2、合同工期內，乙方無力完成或中途停止所施工內容為違約責任。

3、本合同如有未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

4甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

甲方代表(簽字)：乙方代表(簽字)：

聯系電話：聯系電話：

年月日年月日

土建維修單位 維修設備合同篇六

承包方(以下簡稱乙方)：

20xx年8.5洪災，沿路路面損毀嚴重，邊溝堵塞，坡邊塌方,造成車輛人員行走極為不便，經村兩委研究決定，對此段路進行維修。《中華人民共和國合同法》和相關法律法規等規定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經甲、乙雙方協商同意簽訂本合同。

第一條：工程概況

(一)工程名稱：道路維修。

(二)工程地點： 。

(三)工程范圍：全段路長1050米(含路面維修、邊溝及塌方清理、護坡修復)

(四)工程總造價：經雙方確定本合同工程造價暫定為人民幣 萬元，大寫 萬元整。

第二條：工程期限

根據雙方協商工程期限自 年 月 日起至 年 月 日止，若遇特殊情況，工期順延。

第三條：工程質量

乙方根據甲方的要求進行施工，確保工程質量。

第四條：工程款結算及支付方式：

本合同的工程量是暫定數量，待甲、乙雙方共同核定后作為最終結算的依據。工程完工甲方在 年年底前付清乙方工程款。

第五條：乙方應負責施工時的人身安全責任及民事責任。

第六條：其他約定

(一)本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商后簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

(二)本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效，甲、乙雙方履行完合同規定的義務后，結清工程款后失效。

(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各存一份。

土建維修單位 維修設備合同篇七

乙方： 法定代表人：

一、工程總量

該工程為郭葉線維修補缺加鋪通村公路，全長約2.5公里，具體以實際施工里程為準。

二、工程施工及質量要求

1、全部破損公路由鄉村公路段派專人指定維修點，乙方按甲方要求施工。

2、維修部份兩端連接點必須用切割機切斷、切齊，連接點水泥硬化時兩邊必須涂抹瀝清。

3、維修部份水泥塊用挖機挖出來后必須運離公路兩側50米外，以免影響公路通行安全。

4、維修部份必須整平、壓實。

5、混凝土硬化層寬度為3.5米、厚度18厘米。

6、乙方全面按標準完工后，甲方申請縣有關職能部門驗收，經驗收合格簽字后，乙方交付甲方使用視為正式完工。

7、工程自驗收之日起一年內出現質量問題，由乙方負責無償維修(不可抗力因素除外)。

三、工程安全責任

乙方必須抓好安全施工，包括個人人身安全、財產安全，確保無任何安全事故發生。發生的一切安全責任由乙方全部負責。

四、工程時間

五、工程造價及付款方式

1、破混凝土板及運輸10/㎡，共80745㎡，計幣80745元。

2、基層處理5/㎡，共80745㎡，計幣40373元。

3、混凝土澆筑及保養65/㎡，共80745㎡，計幣524843元。

4、蓋函板一座2萬元。

5、工程保質期為一年，保質期滿后付清余款。

六、施工環境

甲方有義務為乙方提供優良的施工環境，協助做好協調工作，無償提供工程所需的土源、土場、毛料，協調水電供應，盡量為乙方提供施工方便，以利工程順利進行。

七、違約責任

1、公路工程不得轉包或分包，合同簽訂后，發現乙方有轉包或分包行為的，甲方有權無條件終止合同。

2、由于乙方工程質量不合格所發生的工程返工、重建等，一切責任由乙方承擔，工期每延期一天甲方按工程量總額的1‰對乙方處以罰款。

八、本合同一式肆份，甲方貳份、乙方壹份、存檔壹份。

九、工程竣工驗收完工后，甲方一次性付清總工程款50萬元，余款165961萬元，一年內付清，乙方按合同要求組織施工。

十、本合同經雙方簽字后生效。

土建維修單位 維修設備合同篇八

甲方(定作人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

乙方(承攬人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

第一條 修繕修理項目、數量、報酬

修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

單價金額

合計人民幣金額(大寫):

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

第四條 材料

(注：空格如不夠用，可以另接)

第五條 檢驗

第六條 修繕修理時間

第七條 質量要求

第八條 資料提供

1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

第九條 轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條 保密

1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3.定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條 中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條 協助

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十三條 監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條 保管義務

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十五條 更換部件：

1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條 交付

修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

第十七條 驗收

1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

第十八條 修繕費用

本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

第十九條 結算方式

第二十條 保修

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條 合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條 合同的終止

如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2.未經定作人同意而私自更換部件。

3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條 合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條 聲明及保證

定作人：

1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條 通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十六條 爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十八條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條 合同的效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

土建維修單位 維修設備合同篇九

乙方：_____________________

甲方與乙方本著互利互惠原則，通過友好協商簽定以下信息產品維修維護合同。

一。該合同所包括的信息產品如下：

產品名稱：______________________

產品序列號：____________________

臺數：____________________

金額：（人民幣）_________________

備注：___________________________

二。由乙方為甲方提供信息產品免送維修服務，相應服務條款如下：

1。合同有效期內，乙方只對本合同所列產品實施上門維修，如需更換零件甲方應承擔零件費用，且甲方不再擁有更換下來的舊零件的所有權。

2。如果乙方認為該產品需要取回修理，則乙方技術人員將直接前往甲方處取機。

3。合同有效期內，乙方將對本合同所列產品進行兩次免費清潔。

4。除乙方的節假日外，每周星期___至星期______：___——___：___，是乙方執行該合同時間，乙方在接到甲方維修要求電話的第二個工作日是本合同的標準響應時間。

5。本合同不涉及有關軟件或網絡支持服務，凡涉及軟件或網絡支持問題的維修服務，均按照乙方收費服務標準收費。

6。乙方實施上門維修地點為該合同所包括的甲方信息產品現在（合同簽字日）使用所在地。

7。甲方應對其專有的機密信息的安全自行負責。

三。合同生效及合同期限：本合同經甲乙雙方簽字，蓋章確認，且乙方收到合同全款后，方可生效。合同期限是________本合同生效日起一年整。

四。本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力。乙方擁有對本合同的解釋權。

未盡事宜雙方協商解決。

甲方簽字：______________

甲方章：________________

簽字日期：______________

乙方簽字：______________

乙方章：________________

簽字日期：______________

土建維修單位 維修設備合同篇十

乙方：__________________

一、 工程范圍：

二、維修工程服務方式： 包工包料，由乙方報價，甲方審核并同意的價款為準。

三、工程價格：（大寫） ，（小寫）

四、合同期限： 本次維修期限自 年 月 日起，工期約 天。因天氣或其它因素影響施工，經甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。

五、付款方式：施工完畢后，經甲方驗收合格，甲方一次付清乙方工程款。

六、責任與義務

（一）乙方責任：

1、本合同性質為承攬合同，施工期間應當確保不發生安全事故。

2、乙方應嚴格按照工程質量的技術要求進行施工，確保維修工程的質量。

3、會同甲方確定維修方案，并據此進行合理報價。

（二）甲方責任：

1、施工期間進行工程質量監督和驗收簽字。

2、為乙方施工提供便利條件，保證工程順利進行。按時支付工程款。

（三）違約責任：

在合同期限內任何一方有合理原因造成無法履行合同，須在終止合同前五天當面通知對方，否則終止合同一方將依照合同價款50%支付對方違約金。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，涂改無效，如有未盡事宜雙方協商解

決，合同自雙方蓋章之日起生效。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

聯系電話： 聯系電話：

年 月 日