第九條 其他條款

1、本協議一式肆份，甲、乙雙方各執貳份。

2、本協議自雙方簽字蓋章之日起正式生效。

3、附件作為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等法律效力。修改“保安人員工作要求”(詳見附件二)并不足以使本協議歸于無效，倘甲方提出合理要求增刪“保安人員工作要求”之項目時，本合同之服務價格不予變更。

4、本協議如有未盡事宜或任何修改，需經甲、乙雙方協商確定后，以書面形式簽訂補充協議。

5、如果在本協議期限屆滿之后，雙方有意續簽服務合同，則需在本合同終止日期之前一個月向對方提出續簽意向書，否則，合同期滿，甲、乙雙方均有權與其它公司另行簽訂服務合同。

6、雙方聯系人名單及聯系方式詳見附件三。

甲方：上?！痢灵_發有限公司 乙方：上海××物業管理有限公司

法定代表人： 法定代表人：

(委托代表) (委托代表)

開戶名稱： 開戶名稱：

開戶行： 開戶行：

帳號： 帳號：

年 月 日 年 月 日

甲方： 乙方：?

依據中華人民共和國有關法律法規，本著誠實信用、平等互利的原則，甲乙雙方經友好協商，就乙方為甲方提供保安服務事項達成一致意見，特簽訂本合同。

第一條 保安服務內容

1.區域范圍：甲方施工現場圍墻以內區域，含施工區、辦公區、生活區三個功能區域。

2.門衛：負責南大門和西大門兩個大門每天24小時門衛值班。嚴格執行門衛管理制度。對進出現場人員、車輛進行盤查登記，嚴禁閑雜人員、車輛進出;嚴禁未經沖洗干凈的車輛出場;嚴禁未經審批同意的建筑材料與施工機械設備出場。

2. 視頻監控室：每天 24小時視頻監控值班;

3. 現場巡邏：每天24小時巡邏，防火、防盜、防破壞;

4. 維持區域范圍內的治安次序，及時干預、調解各種矛盾糾紛。

5. 按照乙方的管理模式對保安隊員進行管理。

6. 依據雙方確認的崗位職責要求，執行安全防范任務，承擔相應的保安服務責任。

第二條 甲方責任

1.為乙方保安人員提供必備的工作條件，包括值班室、辦公桌椅，組織訓練學習的場所等。

2.配備符合有關規范、標準要求的門衛、消防、視頻監控設施。對乙方提出的安全防范隱患報告應及時答復和改進。制訂并執行內部安全防范規章制度，教育本公司員工配合和支持乙方保安人員履行保安職責。

3.為值班保安員提供現場住宿，提供4臺手持式對講機及充電器。

4.按合同約定的時間和方式向乙方支付保安服務費。

5. 甲方有權要求乙方更換不稱職、不合格的保安員。

第三條 乙方責任

1.乙方共指派_7_名保安員負責甲方的安全護衛工作(先期指派5名，待甲方工程全面展開并接到甲方書面通知后再派2名)，其中負責人(保安隊長)一名。

2. 乙方根據服務內容與甲方要求，自行安排、協調保安員值班，并將值班人員表交甲方有關部門存檔備查。

2.保安員應嚴格履行本合同第一條規定的保安職責范圍，并遵守甲方符合法律規定的各項規章制度。

3.發生在執勤區域內的刑事案件、治安案件和治安災害事故，及時處理并報告甲方和當地公安機關，采取有效措施保護發案現場，協助公安機關偵查各類治安刑事案件，依法妥善處理責任范圍內的其它突發事件。

4.落實防火、防盜、防破壞等安全防范措施，發現責任區域內的安全隱患，及時報告甲方并協助予以處理。

5.選派的保安員必須經過正規的保安培訓，無違法犯罪前科，并向甲方提供保安人員的登記表、身份證復印件等。

6.為保安人員配備制服及基本保安裝備，并負責保安員的工資、就餐，承擔保安人員的養老保險、醫療保險、失業保險等社會保險及意外傷害保險。

7.加強對保安員的在崗培訓、監督和管理，確保安全服務的優質高效。

第四條 保安服務費及支付方式

1.甲方按每人每月___2400__元人民幣標準包干支付乙方服務費，實際支付金額以當月甲乙雙方簽字確認的數字為準。

2.甲方應在當月十五日前以轉帳支票或現金方式向乙方支付當月的服務費。

第五條 保安服務期限

自_20xx_年_4_月 1日起，至20xx年12月31日止。

第六條 合同的變更及違約責任

1.在合同有效期內，經甲乙雙方協商一致，可變更本合同。

2.在合同有效期內單方提出終止合同的，須向對方支付一個月的保安服務費作為違約賠償金。

3.甲方逾期支付保安服務費，須向乙方支付每日千分之三的逾期付款違約金。甲方逾期三十天未支付保安服務費的，乙方有權單方解除合同，并追究甲方的違約責任。

4.甲方指派保安員從事本合同約定的保安服務職責范圍外的工作，由此造成的對保安員和其他第三方的經濟賠償責任，由甲方負責。

5.依據本合同，經公安機關確定是由于乙方保安人員進行保安服務工作時的過失或故意行為，造成甲方經濟損失的，乙方負責承擔全部賠償責任。

第七條 爭議的解決方式

1.甲方追究乙方保安工作失職的賠償責任，應向法院提起訴訟，乙方的賠償責任依據法院的生效判決來確定，但甲方的經濟損失小于人民幣10000元的，雙方可以協商確定賠償責任。乙方須在賠償責任確定后的30日內支付賠償金。在賠償責任確定前，甲方不得擅自扣減保安服務費。

2.保安員在甲方規定的保安職責范圍和區域范圍之外所發生(造成)的一切法律與經濟賠償責任均由乙方承擔。

3.甲乙雙方因合同履行發生其他爭議時，雙方應協商解決，協商不成可通過司法途徑解決。

第八條 雙方認為需要約定的其它事項

本合同未盡事宜，雙方協商解決。

第九條 附則

本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

當前建筑市場施工單位承包施工這一普遍現象日益頻繁,那么對于承包施工合同你了解多少呢?以下是在本站小編為大家整理的承包施工合同范文，感謝您的閱讀。

甲方：

乙方：

一、工程概況

工程內容：鄉村公路1公里，路寬3.5米，疏通水溝0.8公里，房屋及附屬設施15戶。

二、工程承包實施范圍

按項目實施方案、工程設計和民辦公助議事決定的內容實施，即：鄉村公路1公里，路寬3.5米，疏通水溝0.8公里，購置安裝涵管20米;房屋及附屬設施15戶。

三、合同工期

本工程自簽訂合同為起始日，工期 日歷天

四、質量標準

符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準。

五、結算方式

1、財政資金補助的工程結算單價按設計施工預算單價并扣除村社農民投勞折資費用后進行結算。

2、結算工程量為工程實施過程中經村質量監督小組簽字認可后實際發生的工程量。

3、工程結算補助總價款不得超過該工程施工預算中“建安”工程費用。

4、甲方在撥付工程款時，根據工程進度，經鄉鎮農技中心技術人員(現場監理人員、甲方技術負責人)、甲方質量監督小組簽字按程序報批后，方可支付。工程完工后，支付工程補助總價款的80%，剩余工程補助價款經驗收合格后一次性付清。

5、經申請，開工時可預撥工程總造價30%的工程款。

六、乙方不得以任何方式進行分包、轉包，一經發現，情況屬實，將取消乙方工程承包合同，且一切損失由乙方承擔。

七、安全責任

工程施工期間，乙方必須接受甲方安全監督并自覺遵守國家相關規定，如在施工中出現任何安全問題，乙方負全部責任。

八、竣工清場

工程竣工后，施工現場的垃圾、臨時工程、材料、堆積物清理及場地平整乙方必須在甲方指定的時間內完成。

九、違約責任

超工期罰金(每超一天處罰結算補助總價款的0.5%)。

十、 不可抗力

施工過程中如發生不可抗力因素時(指國家規定的自然災害和社會性突發事件)，本合同自行終止，并按國家規定或參照類似工程確定雙方的權利和義務。

未盡事宜，雙方協商解決并簽定補充合同，補充合同與本合同具有同等效力。

本合同一式份，其中甲、乙雙方各執壹份，報區以工代賑辦公室、財政局、梓橦廟鄉政府備案各壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

甲乙雙方自愿達成以下承包施工協議如下：

甲方把土建工程承包給乙方自行組織人員進行承包工程。甲方負責所有材料，乙方負責施工。

一、乙方不包基礎費錢3000元，乙方從基礎地面做起，房子為半框架結構建筑工程，人工費按垂直投影建筑面積計算，每平方米人民幣220元。

二、承包內容：乙方負責水泥工、鋼筋工、木板工、頂木與其他一切做工用具等。負責室內外批檔，批檔外三面過水泥油，還包每一層一個衛生間，第二層加兩個衛生間。

三、付款方式：乙方進場后，甲方要按工作進度預付生活費。每封一層頂要按照每層樓總工程款的70%工程款預付給乙方。

四、每次搗制混凝土的機械費用甲乙雙方各一半，在搗板當天伙食費由甲方負責。

五、頂上樓梯房按面積計算220元/平方米，欄水墻每米70元(包批檔)。

六、合同協議書一式二份，甲、乙雙方各執一份，從簽訂之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

發包方：〈甲方〉：(下文中簡稱為甲方)

承包方：〈乙方〉： (下文中簡稱為乙方)

一、工程名稱

二、工程地點：

三、分包工程范圍：室內外全部涂料工程。

四、分包工程價格：

1、該工程工程量結算方式按實際展開面積進行計算。

2、外墻涂料按每平方米

3、內墻涂料按每平方米元。

五、分包工程付款方式:

1、如乙方在施工中途任何理由撤離，甲方以實際涂料面積的每平方米

2、工程竣工后預付工程總價的80%，決算后預付10%，保質期內剩余10%分期付款，留3%保質金二年后付清。

六、分包工程工期：20xx年 月 日至20xx年 月 日，共計 天。

七、分包工程質量：

1、乙方應嚴格要求，按設計圖紙要求，施工規范及甲方的技術交底要求，精心組織施工，滿足施工質量驗評標準中的合格要求。

2、乙方應嚴格遵守施工，如發生質量問題造成返工的，其返工部分的一切費用全部由乙方承擔，且甲方給予乙方罰款處理。如工程的質量低劣又無法挽救的應由乙方負責賠償全部的損失并承擔其相關責任。

八、分包工程安全生產：

1、甲方對乙方承擔的工程要做安全交底，提出明確的安全要求，并進行監督檢查，乙方必須認真貫徹有關安全施工的規定，嚴格遵守安全操作規程，并辦理有關保險事宜，施工中如因違反規定而發生傷亡事故，其費用和損失全部由乙方負責。

2、在施工過程中，乙方因違反消防條例和法律條例的及治安條例的，造成的全部后果由乙方全部負責。

3、在施工中，如乙方損壞甲方機具，由乙方進行維修，無法維修的由乙方照價賠償。

4、凡高處作業工作人員應接受高處作業安全知識的教育，特殊高處作業人員應持證上崗。高處作業人員必須身體健康，婦女和大于45歲的工人不得高處作業。高處作業上下應設置聯系信號，并指定專人負責。

5、臨邊作業與洞口作業時，應注意警戒，標識，不得大意，不得有意損壞防護措施。

6、高處攀登，懸空作業必須戴安全帽與安全帶。

7、臨時用電由電工負責，其他任何人員用電方面出現問題不得擅自處理，必須由電工采取處理。

8、凡進入施工現場人員必須戴好安全帽。

9、發現安全措施有隱患時，立即向安全員反映，采取措施，必要時停工作業。遵守上列規定并結合現場各警示，標識規程。各班組加強對自己工人的教育管理措施。按照項目部要求安全施工。

10、若不遵循上述規定及相關安全規范要求，出現各種傷亡事故，項目部概不負責，班組自已承擔。

九、分包工程材料供應：

1、甲方為乙方提供鋼管架馬凳與鐵馬凳，其它材料一律由乙方自備。

十、施工現場管理：

1、甲乙雙方人員要嚴格遵守現場各項管理制度，在甲方現場負責人的統一領導組織施工，有關計劃、進度材料供應等工作雙方密切配合，保證施工順利進行。

2、乙方對施工人員進行遵紀守法和安全生產、愛護財產的教育，并指定專人負責現場保衛工作，嚴禁偷拿現場用料，如由違反現場管理的不法行為，甲方有權采取必要措施，乙方應承擔法律責任，并負責賠償經濟損失。

3、分包人員要保持相當穩定，出入施工現場要佩戴工作標志，不準合同外人員出入施工現場和隨意逗留。

4、施工環境及現場管理必須符合有關部門的規定，否則乙方要承擔相應的處理和罰款。

十一、分包工程違約責任：

1、乙方在本工程中分包的項目，不得再行分包，如乙方不能按規定的要求及本合同中的各條款進行安全施工，甲方有權終止合同。乙方造成的損失全部由乙方自已承擔。

2、乙方必須按合同規定的工期保質、保量的完成。每逾期一 天按甲方與建設單位簽訂的施工合同中有關條款的2倍處以罰款。

十二、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程全部竣工并結算完畢后自行失效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

隨著管道施工的發展,長輸管道成為當前社會需要,而管道施工中的焊接技術的高低與否成為管道建設的重要一環。管道施工合同怎么寫呢?以下是本站小編為大家整理的管道施工合同范文，歡迎參考閱讀。

發包單位： (簡稱發包方)

承包單位： (簡稱承包方)

發包方經過批準進行的安裝工程，經同意由承包方承擔施工，為明確雙方的權利義務，根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等有關法律、法規簽訂本合同，雙方共同遵守。

第二條：臺(套)數： 1 套

第三條：工程地點： 大興區榆垡鎮

第四條：承包的范圍和內容

1：拆除舊有管道及閥門等，安裝新管道及閥門。

2：拆除部分道路及溝槽，閥門井等，恢復道路及溝槽，閥門井等。

第五條：工程造價

工程造價為：

第六條：承包方式

本工程按以下第 1 項方式進行承包施工。

1、包工包料。

2、預算定額。

3、包清工輔材

第七條：施工工期

有效施工期 75 天， 施工期間如發生不可抗力的自然災害，工期另行協商。

第八條：工程價款的結算與支付

第九條：雙方的主要責任

一、發包方：

3、按時辦理撥款和結算;

5、為承包方提供生活方便;

二、承包方：

4、施工期間加強安全管理，防止傷亡事故發生;

5、按規定參加竣工驗收，辦理竣工結算;

第十條：工程質量和驗收標準

1、承包方嚴格按照施工工藝、施工驗收范圍施工，確保工程質量，在施工過程中如發生施工質量事故，由乙方負責。

2、隱蔽工程完成后，承包方應在二十四小時以前通知發包方進行檢查，未經發包方檢查不得隱蔽否則按工程質量不合格進行處理。如發包方12小時內未按時到場，承包方自行檢查隱蔽。

3、施工驗收標準以國家頒發的現行《規程》、《規范》標準為依據。工程竣工后，有承包方通知發包方，發包方組織有關部門及時進行工程總體驗收。驗收合格后，辦理有關驗收證明手續，工程移交發包方管理使用。

第十一條：施工期間臨時停水、停電每次在一天以上的，憑簽證順延工期;

第十二條：工程保修期自驗收合格之日起一年

第十三條：違約責任

一、發包方：

3、不按合同規定支付工程款，承包方有權提出停工報告，發包方不能及時解決，承擔一切停工損失。

二、承包方：

1、逾期未完工，由此造成逾期交付使用的，每日按合同價款的1‰償付逾期違約金;或工程質量不符合合同規定的負責無償修理和返工經濟，由此造成的損失由承包方全部承擔。

2、保修期內發生因安裝原因造成的質量問題，由承包方無償進行返修;因使用或由發包方其他原因造成的質量問題，承包方應進行維修，費用由發包方承擔。

第十四條：本合同在雙方簽字蓋章后生效，工程交工、工程價款結清后，除有關保修條款仍然有效外，其它條款即告終止，保修期滿后，有關保修條款終止。

第十五條：爭議解決方式

如雙方就本合同發生爭議，經協商不成，經濟合同仲裁機構仲裁。

第十六條：其他條款按約定執行。

第十七條：本合同正本 四 份，雙方各執 2 份 。

第十八條：未盡事宜，雙方協商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

甲方：

乙方：

一、工程承包內容： 空調、暖氣管道預埋施工

二、工程地點： 濟南歐亞大觀商都工程部

三、安全：在施工過程中，一切安全事故由乙方自行負責。

四、工程技術要求：乙方按設計圖紙和現行施工規范規定及公司(甲方)的技術要求施工，安全施工交底，進行組織施工。

五、乙方應認真按照標準規范和要求施工，工程質量達不到約定的標準部分，經甲方發現，應要求乙方重新施工，因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔重新施工費用，工期不予順延。

六、工程量的計算：以施工圖紙挖方工程量計算。施工中發生工程量增減工程時，經公司確認后調整合同價格，簽訂補充協議。

七、價格：本工程量為綜合包干價人民幣元。

八、施工中由地方因素影響的由甲方負責協調。

九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求標準，違反相關規定，后果由乙方自行負責。

十、工期：天。

十一、付款方式：項目工程全部完成并驗收合格后，一次性支付全部工程款。

十二、結賬方式：乙方以機械油料費和工人工資表方式向甲方結算。

十三、本合同一式六份，甲方執四份，乙方執兩份，甲乙雙方簽字即生效，付清工程款后自動失效。(以票據為準)

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本供水工程事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

項目自來水工程，由濱州市濱城

區市政主管網鋪設dn pvc供水管道至甲方圍墻內一米處位臵。

二、合同費用

甲方應繳納自來水管道安裝費 元整，并一次性付清。

三、合同工期

甲方繳費后5日內開工，工期總日歷天數 天。如遇雨雪天氣及施工方案變動等原因，工期相應順延。

四、質量標準

達到國家質量驗收合格標準。

五、甲方權利與義務

1.開工前一次性繳納自來水管道安裝費。

2.與乙方協商確定施工方案。

3.提供水表安裝位臵。

4.辦理相關的用水手續。

六、乙方權利與義務

1.確定施工方案，并得到甲方確認。

2.收到甲方全部繳費后5日內組織開工。

3.負責管材、管件的采購與施工。

4.保證工程質量，保證施工工期。

5.竣工后，在甲方辦理用水手續完整后保證供水。

七、依據《濱州市濱城區供用水管理辦法》及相關規定，管道施工完畢，并與市政管網相接后，該管線用戶水表以上部分的管理權歸濱城區自來水公司。甲方不得在該管線上開(關)閥門，開口取水。

八、未盡事宜，雙方協商解決。協商不成，可向濱州市濱城區人民法院提起訴訟。

九、本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，蓋章簽字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

為了規范保安服務活動, 制定了相關法律保障雙方的權益，那么對于施工工地保安服務合同你又了解多少呢?以下是本站小編整理的施工工地保安服務合同，歡迎參考閱讀。

甲方：

乙方

一、服務內容

甲方聘用乙方，對雙方確認的現場施工主道路區域實施澆水管理，確保來往車輛通過時無灰塵、施工道路整潔。

二、 甲方聘用保安員的具體任務

1、 維護工地正常生產秩序，每天澆水，確保現場施工道路整潔。

2、 應付突發事件發生，服從甲方統一指揮調度。

3、 需澆水施工道路總長約1000米。

三、 聘用乙方工資、服務期限和地點

1、確保工地施工道路無灰塵飛揚，澆水費用300元/天。以上費用不含水費，含灑水車費用、含人工費用及電費。

2、服務期限自20xx年4月1日至5月31日。甲方可根據實際施工情況提前解除合同，但應提前3天通知乙方，費用將做相應調整。

3、服務地點：府佑水香工地現場。

四、乙方要對自身安全負責，如發生人身傷害或死亡，責任由乙方全權承擔。

五、違約責任

在合同期限內，如因車輛過往施工道路灰塵四起，每發現一次 扣款600元。

五、本合同一式叁份，甲方貳份，乙方一份。

甲 方：

乙 方：

年月日：

甲方:上?！痢灵_發有限公司

乙方:上海××物業管理有限公司

第一條 服務內容、服務范圍及崗位配置

(1)負責外來人員出入甲方管理區域時的詢問、登記事務;

(2)負責維護甲方內部的正常辦公及施工秩序;

(3)負責預防甲方管理區域內刑事、治安案件的發生;

(4)負責預防甲方管理區域內水、電、火等災害及破壞性事故的發生;

(5)負責保護甲方資產及員工的安全。

2、服務范圍：上?！痢翉V場項目紅線內所有管轄面積。

3、崗位配置：保安人員暫定為12名，每日白班崗人員4名;夜班崗人員2名。(詳見附件一，最終以甲方書面確認為準)

第二條 保安費用

1、本協議期內，甲方按12人每月××××元整(大寫：××××元整)的標準，向乙方支付保安費用。

2、乙方提供的保安人員配置必須滿足本協議約定及甲方安全管理崗位需求，乙方應保證在協議期間提供給甲方的保安人員不少于12人。

3、此費用包含保安人員工資福利、服裝費、培訓費、員工保險費、交通食宿、利潤、稅金等乙方完成本協議約定保安服務工作所需的一切費用。除本協議另有約定外，甲方不再支付其他任何費用。

4、其它費用：崗亭內電費×××元/月，通訊費×××元/月，合計×××元/月。

5、乙方在執行該協議時，不得以任何理由要求甲方增加任何費用;甲方在協議執行期內不得無故削減協議所約定的費用金額。

第三條 結算方式

1、保安服務合同期內甲方按×萬元/月的標準向乙方支付保安費及電費、通訊費。

2、乙方保安人員工作滿一個月后，乙方應在下個月5日之前向甲方提出書面付款請求書。甲方于收到付款請求書后，經過核實工作及按照本協議約定標準完成所有有關財務程序結算后，于該月10日前, 按甲方結算金額付款于乙方。若乙方逾期未提交相關資料致使甲方逾期付款，責任由乙方自負。如乙方人員工作不足一個月的，按實際發生天數計算費用。

3、乙方應在甲方支付款項的同時向甲方提供等額有效的合法發票，否則，甲方有權拒絕支付。

第四條 雙方的權利及義務

(一)甲方的權利及義務：

1、有權對乙方的工作人員及使用的設備、物品進行監督、檢查、糾正，有權要求乙方按照甲、乙雙方認定的保安工作計劃的內容及時間完成保安任務。

2、有權對乙方的工作質量進行監督檢查，對乙方的工作質量提出改進意見和建議，并限期整改或視情節按本協議及其他有關規定要求乙方承擔違約金。

3、甲方有權對乙方工作人員的表現提出異議，對甲方認為不符合要求的乙方工作人員，乙方必須予以撤換。

4、甲方嚴禁乙方非法雇工，否則一切后果概由乙方承擔。若甲方因此而遭受牽連，則乙方必須賠償甲方的一切名譽及經濟損失。

5、甲方有權定期或不定期召開保安會議，乙方須委托主管人員出席會議。

6、乙方進駐項目現場管理時，甲方應向乙方提供執崗崗亭1間、辦公桌1張、辦公椅2把、對講機2部、通訊工具(手機)1部、強光手電2支、警棍2支。

7、甲方提供給乙方的所有物資(包括但不限于以上物資)，須經乙方確認其質量，并由雙方簽定物資交接單，待合同終止時，乙方須按交接單上所列物資返還甲方。除正常的物資損耗外，其它因使用不當等造成的人為損壞，乙方負責賠償。

(二)乙方的權利和義務：

1、乙方所安排的為甲方服務的工作人員必須是培訓合格的保安人員。乙方須提供相關人員身份檔案及培訓證明交由甲方備檔。

2、乙方駐場保安人員必須統一著裝，戴工牌，保持儀容儀表整潔，嚴格遵守甲方的各項規章管理制度，服從甲方管理人員的管理。

3、乙方工作人員由乙方依法聘用、雇傭，該工作人員的報酬，待遇及保險等由乙方承擔及交納，與甲方無關。

4、乙方工作人員的所有行為，均視為乙方的行為，由乙方承擔責任，與甲方無關。

5、乙方必須對保安人員提供安全培訓及教育，樹立其自我保護意識，以確保警衛工作中之安全，否則一切后果，概由乙方全部承擔。

6、乙方要有足夠的培訓及監管，使員工能正確做好保安管理工作。

7、乙方之雇員不得在管理區域口出穢言、酗酒、賭博、吸毒、打架及行為不檢，并不得允許其雇員向施工方及施工人員索取利益、錢財或禮物。倘若發現，甲方授權人可勒令該雇員離開，如因此而引起之損失，乙方須全部承擔責任，并賠償損失。

8、當甲方管理者對乙方工作提出異議，而乙方認為不合理時有權向甲方管理部門提出申訴，但不允許出現拒不執行或與甲方人員發生爭執的行為。

9、未經甲方書面同意，乙方不得將協議全部或任何部分轉讓于其他個人或單位，否則甲方有權解除本協議。

10、除協議細節外,若有未詳列工作要求在協議情況下,乙方必須依甲方之要求做,以保障施工安全為原則。如有非甲方要求進行任何工作而乙方照辦者甲方概不負責。

11、為乙方執行業務的需要，甲方按規定程序交給乙方的鑰匙，乙方必須負責嚴格保管，并隨時接受甲方的監督。

12、乙方人員在執行業務中所獲悉的有關甲方的一切機密事項和商業秘密，絕不準向任何人泄露，否則由乙方承擔相關責任。

13、本合同期間，乙方派遣的保安人員因執行本合同約定的事務與任何第三方發生糾紛，或造成他人傷亡的，均由乙方負責解決，所產生的賠償費用，由乙方承擔，與甲方無關。

第五條 不可抗力

因不可抗力無法履行本合同時，甲、乙雙方可解除本合同，雙方互不追究無法履行合同的責任。發生不可抗力一方應自不可抗力發生之日起10日內以書面形式通知對方。

第六條 適用法律

本協議使用中華人民共和國現行之各項法律法規及有關規定。

第七條 爭議的解決

若在協議有效期間雙方發生與協議的有關任何事宜或事件的任何糾紛或分歧，雙方應盡量協商解決，若未能協商解決，將有關事件按《中華人民共和國仲裁法》的規定向上海仲裁委員會申請仲裁。

第八條 協議期限及合同提前解除

1、本協議期限為：由××××年×月××日至××××年×月××日止。

(1)乙方擅自調離保安人員的;

(2)乙方派遣的保安人員無故離崗××小時以上的;

(4)因乙方派遣的保安人員故意或者過失給甲方造成損失的;

(5)甲方對乙方的服務水平不滿意，經甲方兩次告知，乙方仍不改正的;

(6)乙方從事違法犯罪活動的。

3、甲方有權提前七日通知乙方解除本合同，雙方按乙方實際提供服務期限及本合同約定標準據實結算，除此之外，甲方無需向乙方承擔任何補償或賠償責任。

付款方式:

1、合同簽訂后2日內，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預付款;

2、乙方在該工程全部施工完畢經驗收合格且具備送電條件后，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發票);乙方收到該工程款后2小時內必須給甲方成功送電。

3、剩余5%作為質保金，從送電之日起兩年內如果該工程無質量問題或出現質量問題乙方能及時進行維修，甲方將在送電之日起兩年后的15日內將質保金無息支付給乙方。

五、箱變技術要求

7、電氣開關等元器件品牌為“正泰”或質量不低于該品牌。

六、安裝質量標準

1、甲乙雙方約定本工程施工質量標準：按國家、地方及行業有關標準執行。乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的電氣工程規范、規格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監督。

2、乙方提供的材料、設備質量標準：執行最新國家及行業標準、國家和地方行政主管部門的有關規定。如因質量不合格給甲方造成損失的，乙方承擔賠償責任。

3、其他要求可參照有關國家標準、國家機械部及企業標準執行。

5、若經甲方抽檢發現乙方在施工中存在偷工減料現象，甲方除責令恢復按圖紙或合同約定的標準外，并有權要求乙方按工程總價的10%支付違約金。

七、雙方責任

甲方責任：

1、提供工程施工機械及設備存放臨時用地。

2、施工現場必須具備施工條件，否則因此造成的工期拖延，乙方不負責。

3、及時支付工程款。

乙方責任:

3、乙方負責向臨清市供電公司有關部門按規定程序申報該工程的驗收工作。

4、乙方要嚴格按照合同約定完成工程施工，嚴格遵守電力行業安全及施工相關規程、規定，確保施工安全和施工質量。如因乙方施工工藝問題未能驗收通過，乙方負責按電力部門的要求及時整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同總造價的3‰，給甲方賠償損失。

5、如果后期乙方在臨清市其它項目擁有630kva的配電施工工程，須協助甲方將壹630kva箱變配備的高壓計量裝置和高壓開關按市場價賣出。

八、質保期

箱變、高壓分接箱質保期二十年，其它質保期兩年。

在質保期內，乙方必須在24小時內對該工程出現的質量問題無條件免費維修或更換。如果給甲方造成損失的，應給予甲方相應的賠償。

十、合同生效

合同生效時間：20xx年7月15日。

本合同雙方簽字后生效。本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，具有同等的法律效律。保修期滿合同自行終止。

開戶銀行：建行臨清支行

銀行賬號：3700 1856 8080 5015 3641

發包方(甲方)： 工程委托施工合同(單包)

承包方(乙方)： 身份證號碼：

一、 工程概況：

1. 工程名稱：

2. 工程地址：

3. 承包范圍：

居室面積： 居室間數：

4. 工程內容(附工程設計圖紙、工程預算報價書)

二、 承包方式：

1. 工期： 天，自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。

2. 工程承包價款：

a.工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結算(附工程項目承包單價表)。

b.工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算。

3.承包信譽保證及質保條款：

a.根據甲方公司工程管理規定，乙方自愿在合同簽定后，一次性向甲方繳納個人信譽保證金 元。甲方財務部出具相應收據，待該工程竣工驗收合格后，甲方在十日內返還乙方。

b.乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保，如發生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為，公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。

c.工程竣工驗收合格后，乙方無條件執行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價______%繳納工程質保金(即;________元)。保修期內發生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質保金。

4.工程質量及管理約定：

a.乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。

b.工程驗收合格后，乙方應負責在一周內收取業主方______%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。

5.工程款支付方式：

a.合同簽定后，甲方根據乙方施工進度及施工累計工日，由甲方現場項目管理人員簽發領款單，乙方到甲方財務部領款。

b.乙方工程承包款累計領取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%，尾款待工程竣工后與甲方進行結算。結算時間為工程竣工驗收后______天內。

6.雙方其它約定：

三、 工程質量要求：

按 《家庭裝飾工程施工和質量驗收標準》由設計員或施工監理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質量問題，甲方有權勒令乙方停工并撤換工程隊，其中造成的所有損失及經濟賠償責任由乙方承擔。

四、 甲方的責任及義務

1. 提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續。

2. 開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明，向乙方進行現場交底。

3. 派監理對現場施工進行工藝、工序、質量、進度的監督。

4. 嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結算。

五、 乙方的責任及義務

1. 嚴格遵守公司制定的各項規章制度。

2. 在前一段工程完工驗收合格后，方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。

3. 嚴格遵守甲方規定的《現場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實做好現場文明施工及安全工作，因施工不當造成的一切經濟損失由乙方承擔并賠償。

4. 必須對簽字工程的金額保密，違者罰款人民幣壹仟元整。

5. 必須在保質、保量、保工期原則下完成工程任務，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。

6. 甲方有權指定施工工人，乙方必須服從。

7. 乙方要確保施工現場作業人員、相鄰居民人身安全;防止火災和水、電、煤氣事故發生;防止物品損壞。凡有上述情況發生，一切責任由乙方承擔。

六、 爭議或糾紛處理

1. 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協商解決或報請公司總辦進行協調。

2. 當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解不成時，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴。

七、 附則

1. 本合同甲、乙雙方各執一份。

2. 本合同雙方簽字蓋章后生效，本合同履行完成后(除有關保修條款仍生效外)自動終止。

甲 方： 乙 方：

代 表 人： 家庭住址：

單位地址： 郵政編碼：

電 話： 電 話：

年 月 日 年 月 日

第七條駐工地代表：

甲方：

乙方：

第八條工程驗收：

施工完畢后，甲、乙雙方共同完成驗收工作。如因甲方原因不能在上述期限內完成驗收或在共同驗收前已進入下一道工序，視甲方認可乙方驗收。

整體或分段工程交驗合格后，不再重復交驗;工程交驗合格后出現滲漏的，雙方按本合同第十二條之約定辦理。

驗收甲乙雙方(或雙方合同簽約代表)簽字后即具有法律效力。防水工程完工后，甲方在接到乙方的電話通知三天內進行審驗確認;逾期未能審驗，視同認可乙方的工程結算結果。

第九條工程造價：

甲乙雙方本著友好合作，雙方應當以項目實際需要防水的面積進行供貨并施工。

第十條工程量變更：

1、施工過程中因乙方以外的原因導致的防水層破壞或滲漏;

2、施工過程中因交叉作業或上下道工序返工破壞防水層;

3、工程整體或分段交驗后非因工程質量或材料質量導致的滲漏;

4、其他非乙方原因導致乙方工程量增加的情況。

上述情況，甲方在收到乙方工程量變更報告后，應書面回復;甲方不予書面回復的，乙方可以拒絕維修或施工，造成的損失由甲方承擔。

第十一條工程款支付的時間和方式：

第十二條工程保修

本工程由乙方負責保修xx年(自工程驗收合格之日起計算)。保修期內，因乙方責任造成的質量問題，乙方負有免費維修的責任;不在乙方保修范圍之列的，乙方同意有償維修。

第十三條其他事項及約定：

1、本合同未盡事宜，雙方應友好協商解決;協商不成，按《中華人民共和國合同法》及相關規定處理。

3、本合同所有款項應以現金方式支付。

4、甲乙雙方在履行本合同發生爭議時，雙方應協商解決;協商不成的，雙方約定由昆明市五華區人民法院裁決。

5、本合同一式份，由甲方執份，乙方執份，自雙方簽章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

發包單位：(以下簡稱甲方)

承包單位：(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經濟合同法》及本工程具體情況，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同書，以約束雙方共同遵守。

一、工程名稱：

二、工程地址：

三、工程范圍：

四、工程內容：

五、承包方式：包工包料。

六、施工材料：

品名型號規格

品名型號規格

品名型號規格

五、工程造價：

1、施工每平方米元，(包含輔料及人工費)竣工后按實際面積結算。

2、施工面積為m2，總工程款為元整。大寫：

六、工程期限：

開工年月日

竣工年月日(遇雨順延)

七、結算方式：

1、材料及人員入場經甲方確認符合合同要求甲方向乙方支付總工程款的%。

2、完工經驗收合格后日內甲方一次性向乙方總工程款的%。

3、余款%作為質保金，保修期過后日內甲方一次性向乙方付清。

八、甲、乙雙方責權：

1、甲方應向乙方提供本防水工程的有關設計圖紙的書面材料，乙方應按設計標準及施工工藝施工。

2、甲、乙雙方應在本合同所屬范圍內施工前，共同對前道工序質量、現場施工條件進行驗收和勘察，對前道影響防水施工的條件由甲方負責解決。

3、甲方應為乙方施工所需庫房創造條件，乙方應尊重甲方的管轄權及有關規章制度，接受甲方的監督管理，保證文明安全施工。

4、乙方應按規定向甲方提供施工的有關復印件，及時向甲方匯報工程的進度、質量。甲方應對乙方進行工序、質量及時驗收。

5、工程保修期年，質保期內因乙方施工或材料原因造成的滲漏，乙方接通知后立即組織施工人員在規定時間內趕赴現場進行免費維修，全力做好保修期內的服務工作。甲方使用不當或自然災害等造成的防水層破壞，乙方不負其責。

九、其他約定：

1、施工過程中如遇伸縮縫及沉降等異形防水工程，應按國家建筑防水標準執行施工，雙方協商價格。

2、乙方應如期完成施工任務。施工期內因氣候影響，現場施工條件的限制，由甲、乙雙方及時協調，合同工期相應順延。甲方不按合同付款，從而影響工期，責任由甲方承擔。

3、未盡事宜，甲、乙方隨時協商，簽訂補充協議，作為本合同附件。

4、本合同一式份，甲乙雙方各執份，本合同自簽訂之日起長期有效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________